Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
|
Скачать 1.36 Mb.
|
|
Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Раздел 1. Общие требования Целью данной закупки является поставка системы хранения данных для МГУ им. адм. Г.И. Невельского.
Раздел 3. Инструкция заполнения формы СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (далее - Форма), рекомендуемой участнику закупки, для представления в I части заявки на участие в аукционе. Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «будет», «имеется возможность» и т.п.. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «до», «диапазон должен быть не менее от…-до…» и т.п., то есть должны быть конкретными, выраженными конкретными значениями. При указании участником параметров с использованием каких-либо дополнительных обозначений, математических знаков (в т.ч. < или >), а также использование знаков «/», «\», многоточий между двумя значениями и т.п., значение не признается конкретным. При подаче сведений Участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Техническом задании настоящей документации. Если значение показателя ограничено одновременно максимальным и минимальным значениями, при этом отсутствует указание на то, что оно является диапазонным, участник закупки указывает единое, конкретное значение показателя. ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА КОНТРАКТ № ЭА-245-16 (проект) г. Владивосток ___ ________ 2016 года Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (МГУ им. адм. Г.И. Невельского), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили контракт в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола __________________ от ___ ________ 2016 года № ___ (далее - контракт) о нижеследующем: 1. Предмет КОНТРАКТА 1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику систему хранения данных (далее товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемым приложением к контракту, а Заказчик принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта. 2. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА и ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования, установленных для данного типа (вида) товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке. 2.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства: 2.2.1. Поставщик гарантирует, что: 2.2.1.1. Исполнение обязательств по контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц. 2.2.1.2. Товар будет поставлен Заказчику в соответствии со Спецификацией, в надлежащей упаковке (таре) обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях перевозки и хранения. 2.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения. 2.4. Гарантийный срок на поставляемый товар на момент поставки должен составлять не менее 3 (трех) лет. 3. цена КОНТРАКТА и порядок расчетов 3.1. Общая цена контракта составляет ___________ (____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС_________________________________. (в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не предусмотрен). В цену контракта, наряду со стоимостью товара, включена техническая поддержка производителя оборудования (товара), стоимость тары, расходы на упаковку, стоимость доставки, погрузки, выгрузки, подъем на этаж, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим законодательством РФ, а также все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта. 3.2. Оплата по контракту производится в безналичном порядке на основании выставленного счета по факту поставки товара в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами счета-фактуры и товарной накладной. 3.3. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 3.4. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных в разделе 12 контракта. 3.5. Цена товара за единицу указана в Спецификации. 3.6. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. 4. СРОК, порядок И Условия поставки ТОВАРА 4.1. Срок поставки товара по контракту устанавливается в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. 4.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а. ауд. №151. 4.3. Время поставки товара с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 4.4. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в Спецификации, сертификате, по наименованию, количеству, ассортименту и качеству в течение 24 часов с момента поставки товара. Приемка товара по количеству и качеству оформляется товарной накладной установленного образца. В случае недопоставки или поставки товара ненадлежащего качества Поставщик несет ответственность, предусмотренную разделом 7 контракта. 4.5. Право собственности на товар, а также все риски, связанные с ней, переходят от Поставщика к Заказчику с момента доставки товара Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной. 4.6. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать наименование товара, количество мест и количество единиц товара, приходящееся на одно место. 5. Обязательства сторон 5.1. Обязательства Поставщика: 5.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями контракта. 5.1.2. Обеспечить техническую поддержку производителя оборудования (товара) для всех компонентов в течение 3 (трех) лет с момента инсталляции. 5.1.3. Обеспечить доступ Заказчика в службу поддержки производителя оборудования (товара) круглосуточно по бесплатному телефонному номеру либо электронной почте, либо через web-портал, с ответом на проблему в течение 4 (четырех) часов с момента обращения. 5.1.4. Предоставить Заказчику возможность подключения экспертов технической поддержки производителя оборудования (товара) по удаленному каналу, для оперативного решения вопросов, связанных с работой оборудования (товара) и исправления ошибок конфигурации с целью восстановления работоспособности системы. 5.1.5. Предоставить доступные модификации системного программного обеспечения (ПО) (firmware). 5.1.6. Предоставить авансовую замену вышедшего из строя оборудования (товара) с отправкой Заказчику заменяемых компонентов на следующий рабочий день после обращения. 5.1.7. Срок гарантийного обслуживания на отремонтированные или замененные части (блоки) автоматически продлевается на время, затраченное на ремонт или замену указанного оборудования (товара), начиная с даты письменного извещения Поставщика. 5.2. Обязательства Заказчика: 5.2.1. Заказчик обязуется принять товар, провести экспертизу с составлением соответствующего акта, и оплатить товар в соответствии с условиями контракта. 6. Порядок приемКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 6.1. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика, который фиксирует факт приемки товара путем подписания товарной накладной установленного образца, предоставленной и подписанной Поставщиком. 6.2. Проверка товара по количеству осуществляется Заказчиком в момент его приемки. 6.3. Передача товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Поставщика. 6.4. Для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании отдельных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 6.5. В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям контракта Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет об этом Поставщика, составляет соответствующий акт и направляет его Поставщику, который в течение 3 (трех) дней с момента получения указанного акта, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. 6.6. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. 7. Ответственность сторон 7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» составляет 2,5 процента цены контракта, а именно ______ (_________) рублей ______________ копеек. 7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». 7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:  , где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:  , где:ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». 7.8. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов цены контракта, а именно _____ (____________) рублей ___________ копеек. 7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.10. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) исполнением, ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Поставщика и обеспечивает возможность Поставщику провести любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных расходов. Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным выполнением Поставщиком его обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, относятся на счет Поставщика. 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
МГУ им. адм. Г.И. Невельского Россия 690059 г. Владивосток ул. Верхнепортовая, 50А ИНН 2540009788, КПП 254001001 УФК по Приморскому краю (МГУ им. адм. Г.И. Невельского л/с 20206Х26900) р/с 40501810205072000002 Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток БИК 040507001 ОКТМО 05701000001 КБК 00000000000000000510 Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта ЭА-245-16 8.7. В случае изменения способа обеспечения исполнения контракта на предоставление банковской гарантии такая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 8.8. В случае, если Поставщиком применяется обеспечение исполнения контракта в форме внесения денежных средств, возврат таких денежных средств Поставщику осуществляется Заказчиком, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств. Денежные средства возвращаются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования на счет, реквизиты которого указаны Поставщиком в письменном требовании. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик должен уведомить заказчика заблаговременно. 8.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе осуществить удержание в доход федерального бюджета денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта. Удержание таких денежных средств осуществляется в размере стоимости обязательства, исполнение которого просрочено, а также неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства. 8.10. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 9.1.Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон контракта, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон контракта на высоком уровне. 9.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего соглашения. 9.3. Стороны контракта подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования. 9.4. Стороны контракта обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по контракту, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований. 9.5. Стороны контракта, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении контракта: 9.5.1.Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон контракта, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту. 9.5.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.). 9.5.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса. 9.6. В случае возникновения у Стороны контракта подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации. 10. обстоятельствА непреодолимой силы 10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти. 10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту. Если данные обстоятельства действуют более 2 (двух) месяцев Стороны имеют право расторгнуть контракт до истечения срока его действия. 11. разрешениЕ споров 11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по контракту, решаются с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. 11.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с контрактом, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением копий документов, обосновывающих это требование. 11.3. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и о результате рассмотрения уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 10 (десяти) дней со дня получения претензии. 11.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 12.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 ноября 2016 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств по контракту. 12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом расторжение контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. 12.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом. 12.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества, качества поставляемого товара и иных условий контракта. 12.5. При исполнении контракта допускается изменение условий контракта: по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 12.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом. 13. Привлечение соисполнителей 13.1. В соответствии с действующим законодательством РФ каждая из сторон для выполнения обязательств по настоящему контракту вправе привлекать соисполнителей. 13.2. Для исполнения данного контракта, либо отдельных его положений, Заказчик вправе определить уполномоченное лицо. Обязательства и порядок взаимодействия Заказчика с уполномоченным лицом оформляются Договором поручения. 13.3. Сторона, привлекающая соисполнителя, должна уведомить другую Сторону об этом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора. 13.4. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях настоящего контракта. 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 14.1. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и иных сведений она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. При неисполнении данной обязанности документы, направленные по адресу, указанному в разделе 16 контракта считаются принятыми другой Стороной. 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 15.1. Все изменения и дополнения к контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 15.2. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью. 15.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 15.4. Стороны по контракту обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных реквизитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменениях, отсутствие информации о которых может препятствовать Сторонам, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае, если какая-либо из Сторон не сообщит другой такую информацию и другая Сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, Стороне не могут быть предъявлены требования о выплате неустойки, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды. 15.5. Все исправления по тексту контракта, в том числе исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями Сторон и печатями в каждом отдельном случае. 16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение № 1 к контракту № ЭА-245-16 от ___ __________2016 года СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
ЧАСТЬ V. ОБОСНОВАНИЕ НМЦК Расчет (начальной) максимальной цены контракта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
|
Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное... Утверждено: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный сельскохозяйственный... |
|
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) министерство образования... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
|
Проект программы федеральное государственное бюджетное образовательное... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет... |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет... |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет... |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет... |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
|
Методические указания Новокузнецк 2012 Министерство образования и... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала... |