Техническое задание: Состав работ и нормативные требования Демонтаж витражей, подготовка проемов 436 м 2; Изготовление витражей без открывающихся частей из алюминиевого профиля «татпроф тпт-65»
|
Скачать 367.79 Kb.
|
|
«Утверждаю» Заместитель Генерального директора ФГУП «ППП» _____________ А.С. Жемчужников Извещение о проведении запроса котировок № К - УНиИ-Л/09-04-13 г. Москва «08» апреля 2013 г. 1. Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» Почтовый адрес Заказчика: 125047, г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.16, тел/факс: (499) 250-39-36 2. Организатор: Центральная закупочная группа УНиИ. Почтовый адрес Организатора: г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.16, Контактное лицо: Нуждин Андрей Андреевич, тел: (499) 250-20-01, (499) 250-29-26, факс: (499) 250-20-01, (499) 250-29-26, адрес электронной почты: nuzhdin@pppudp.ru 3. Предмет Договора: Замена витражей и восстановление межпанельных швов здания стр. №2 объекта «Лианозово». 4. Техническое задание:
-технические паспорта, -гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия на используемые материалы и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, -акты на скрытые работы, -исполнительные схемы и чертежи выполненных работ, -гарантийные талоны производителей. 4.1.17. Исполнительные документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя, пронумерованы и сброшюрованы в папку. Папка должна иметь реестр документов и титульный лист, оформленный в произвольной форме, с обязательным указанием наименования организации, наименования работ, адреса объекта и номера договора; 4.1.18. График производства работ согласовать со службой эксплуатации объекта «Лианозово» дополнительно; 4.1.19. До начала работ представить Заказчику заверенную печатью организации и подписью руководителя копию приказа о назначении ответственного производителя работ. 4.1.20.В случае нарушения отделочных покрытий, в результате проведения работ, произвести их восстановление; 4.1.21.Код ОКВЭД: 45.25.4 – Монтаж металлических строительных конструкций. Код ОКДП: 4520111 - Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих). 5. Адрес, условия и сроки выполнения работ: 5.1. Адрес выполнения работ: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.116. 5.2. Сроки выполнения работ: начало работ на следующий день после списания аванса с расчетного счета Заказчика. Продолжительность выполнения работ 90 календарных дней. 5.3. В связи с действием на территории объекта «Лианозово» контрольно-пропускного режима, перед началом работ Исполнитель обязан сообщить Организатору информацию о сотрудниках, непосредственно занятых на выполнении работ, для оформления на них пропускных документов, а также представить Организатору копию приказа о назначении ответственного производителя работ. 6. Форма и условия оплаты Работ: Цена работ по договору должна определяется сметой, составленной в ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ (ФЕР) или в ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВАХ (ТСН 2001), с соблюдением нормативных требований предъявляемых к сметной документации. Безналичный расчет. Аванс 30%. Оплата производится поэтапно, по факту выполнения этапов работ на основании счета Подрядчика, акта о приемке выполненных работ (8-ми графная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 10-ти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком. 7. Сведения о включенных (не включенных) в цену Договора расходах: В цену Договора включены все расходы Исполнителя, связанные с выполнением Договора, в том числе транспортные расходы, сопутствующие расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. 8. Начальная цена Договора: 7 500 000,00 рублей. 9. Дата, время окончания приема котировочных заявок: До 16:00 час. (время московское) «18» апреля 2013 г. в соответствии с утвержденным графиком работы объекта (начало рабочего дня в 9:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00). 10. Дата рассмотрения котировочных заявок: «19» апреля 2013 г. 11. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в котировочные заявки, подачи запросов о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок: 11.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью) подаются в запечатанном конверте по адресу Организатора (г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.16, каб.301). На конверте указывается наименование и адрес Заказчика, наименование и адрес Организатора, номер запроса котировок, заявка на участие в котором подается, а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа. Просим учитывать, что на территории объекта действует пропускной режим, и необходим предварительный заказ пропуска по телефону: (499) 250-20-01. Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку. 11.2. Любой претендент вправе направить Организатору запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в письменной форме или по электронной почте в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок. Организатор в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок размещает разъяснения (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте Заказчика. При необходимости Организатор может продлить срок подачи котировочных заявок. 11.3. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную заявку в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не допускается. Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. Изменения заявки на участие в котировке должны быть запечатаны в отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается наименование и адрес Заказчика, наименование и адрес Организатора, номер запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа. Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника размещения заказа, подписанным руководителем участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. При этом в указанном уведомлении в обязательном порядке должно быть указаны номер запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, присвоенный Организатором заявке на участие в запросе котировок при приеме. 11.4. Организатор оставляет за собой право внести изменения или отменить запрос котировок в любое время до определения победителя в запросе котировок. 12.Срок подписания победителем Договора: Не ранее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания указанного протокола. Участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться от заключения Договора. При непредставлении Заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного Договора, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Договора. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса котировок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и по цене договора, предложенной таким участником в котировочной заявке. 13. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа: 13.1. Обязательным условием является: - членство в саморегулируемой организации, владеющей допуском к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; - наличие опыта выполнения работ по предмету договора на объектах г.Москвы; - выезд на объект «Лианозово» в период подготовки котировочной заявки, для уточнения объема предстоящих работ. 13.2. В случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник размещения заказа отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения. 14. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 14.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок. 14.2. Котировочная заявка должно включать в себя следующие документы: а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме, с обязательным указанием номера котировки (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок); б) анкету участника размещения заказа по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок) с обязательным указанием городских номеров телефонов, в 3-х экз; в) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок); г) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок (указывается в Приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок); д) цена договора, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи) (цена договора указывается в Приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок); е) сведения об аналогичных завершенных работах за последние 5 лет, с обязательным указанием контактной информации заказчика (оформляется в произвольной форме); ж) учредительные и бухгалтерские документы:
Копии документов должны быть сверены с оригиналом и заверены печатью организации и подписью руководителя. 14.3. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях: а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается заказ; б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок; в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок. При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается правильная запись, которая оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается подписью лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также печатью организации (для юридических лиц). Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок !!!!!!!!ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА!!!!!!!!!! ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ № К - УНиИ-Л/09-04-13 Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в нем требования и условия организации и проведения запроса котировок, мы __________________________________________________________________ (наименование и почтовый адрес участника размещения заказа) согласны выполнить работы в соответствии с условиями и требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на замену витражей и восстановление межпанельных швов здания стр. №2 объекта «Лианозово» на условиях и в соответствии с документами, входящими в настоящую котировочную заявку, на общую сумму: __________________________________________________________________. (сумма в рублях цифрами и прописью) Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком по форме, указанной в Приложении №4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на официальном сайте Заказчика протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней после завершения запроса котировок и оформления протокола. В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор по форме, указанной в Приложении №4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения договора. В случае признания нас единственным участником размещения заказа, с которым Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по форме, указанной в Приложении №4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения договора не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на официальном сайте Заказчика протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней после завершения запроса котировок и оформления протокола. Данная котировочная заявка представлена с пониманием того, что: - Организатор оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, отклонить все заявки; - Организатор не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать Участника размещения заказа об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором и/или Заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________________ Телефон: ________; Факс: __________; Адрес эл. почты: _______________ Все сведения о запросе котировок просим сообщать уполномоченному лицу. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________. Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена печатью Участника размещения заказа. __________________ __________ ________________ (должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) подписавшего заявку) М.П. |
Похожие:
 |
Техническое задание на выполнение комплекса работ по устройству конструкций витражей. 1 «Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная. Дошкольное образовательное учреждение.... |
|
Техническое задание на выполнение комплекса работ по изготовлению,... «Жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой. Блок-модульная котельная. Дошкольное образовательное учреждение.... |
 |
4 Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений 15 Р/зп-011 Поставка и монтаж пилонов, витражей и ограждения для благоустройства территории по ул. Горького |
|
2. техническое задание на поставку и замену деревянных окон на пластиковые... Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению работ по поставке и замене деревянных окон на пластиковые... |
|
Техническое задание Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей... Настоящее техническое задание (далее тз) определяет объем выполняемых работ и требования к персоналу, также требования к техническим... |
|
Комплекс перспективного развития г. Москвы управление развития генплана... Инструкция по технологии герметизации окон, витражей и других конструкций с применением вулканизующихся герметиков |
|
Техническое задание №5 Состав работ Состав работ: «Проведение технического диагностирования (нво, вик, узт) двух аккумуляторных баков объёмом по 100 м3 в котельной №1... |
|
Техническое задание на выполнение работ по созданию единой федеральной... Состав и требования, предъявляемые к отчетной документации и материалам, место сдачи-приемки результатов работ 42 |
|
Техническое задание на проектирование, демонтаж существующих систем... Техническое задание на проектирование, демонтаж существующих систем кондиционирования, поставку и монтаж, и ввод в эксплуатацию систем... |
|
Техническое задание на выполнение работ по разработке и изготовлению... Предмет закупки: Разработка и изготовление фильма для ООО «Транснефть Надзор» с рабочим названием «Подпись без срока давности» |
|
Техническое задание на выполнение работ по созданию Настоящее Техническое задание определяет требования к гальванической линии цинкования(в дальнейшем именуемой Линия) |
|
Техническое задание гф2171С 00. 00. 05. Тз разработал Грузинов А. В. 12. 2012 Настоящее техническое задание (ТЗ) является документом, в соответствии с которым осуществляется проектирование, изготовление и наладка... |
|
Техническое задание на выполнение работ по модернизации единой региональной... Требования, установленные заказчиком, к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением... |
|
Зао «ФорДА» 197341, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 33А... Декоракрил Anli применяется для отделки интерьера помещений, мебели, дверей, витрин, в качестве стеновых панелей, барных стоек, перегородок,... |
|
Одобрено Безопасность жизнедеятельности для специальности среднего профессионального образования технического профиля: 08. 02. 08. Монтаж... |
|
Техническое задание на поставку запасных частей и комплектующих материалов... Техническое задание на поставку запасных частей и комплектующих материалов для ремонта оргтехники и пэвм |