№КЭ-80 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ СРЕДСТВ СВЯЗИ
Запрос цен №КЭ-80 от 06.04.2015 г.
1. Заказчик и Организатор АО «Курганэнерго» 640003, Курганская обл., г. Курган, ул. Невежина 3, проводит конкурентную процедуру запроса цен, и в этой связи приглашает юридических лиц и частных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку средств связи:
Начальная (предельная) цена составляет: 320 000,00 рублей без учета НДС.
№ п/п
|
Тип, марка оборудования
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Грузополучатель – АО "Курганэнерго"
КПП Грузополучателя 450143001
|
1
|
Плата ввода-вывода MX board NIU2/12
|
шт.
|
1
|
2
|
Цифровой телефонный аппарат Dialog 4222 Office Dialog 4222 Office Light Grey
|
шт.
|
10
|
3
|
Телефонный аппарат Dialog 4225 Vision V2 LG
|
шт.
|
9
|
4
|
Кабельный адаптер для ELU28-33, ELU29-34 MX Cable adapter 16 ind 2m ELU
|
шт.
|
4
|
5
|
Витой шнур для трубок D4000 Handset cord std length
|
шт.
|
60
|
2. По итогам проведенного запроса цен Заказчик имеет право изменить количество
приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции, но не более чем на 20%.
3. Условия оплаты: расчет осуществляется в течение 15 дней после получения Покупателем каждой партии товара, накладных и оригинала счет – фактуры.
4. В случае если победителем признан участник, который имеет положительный опыт работы по поставкам аналогичного оборудования в адрес Заказчика, возможна предоплата в размере 50%, окончательный расчет в течение 15 дней после получения Покупателем каждой партии товара, накладных и оригинала счет - фактуры.
Особые требования:
Продукция должна быть новой.
Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема, по какой - либо из позиций вышеуказанного перечня.
Если Участник запроса цен не является производителем данной продукции, необходимо предоставление письма завода изготовителя (производителя) на полномочия поставок продукции в адрес Заказчика.
Подача альтернативных предложений не допускается.
В случае не предоставления сведений подтверждающих соответствие техническим требованиям закупки, комиссия вправе отклонить предложение участника.
g. В случае наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ, комиссия вправе отклонить предложение данного участника.
5. Продукция должна быть поставлена в течение 30 дней, на условиях, предусмотренных в спецификации к договору, после подписания, возможна досрочная поставка продукции. При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).
6. Предложение должно быть оформлено по установленным формам (1,2,3,4), и быть действительным не менее чем 90 дней со дня окончания приема предложений. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.
7. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Превышение начальной (предельной) стоимости может служить основанием для отклонения предложения Участника.
8.Место доставки: Автомобильным транспортом до склада Грузополучателей, железнодорожным транспортом до ст. Курган, ст. Шадринск.
9. Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), 13.04.2015 г. следующим способом:
- по электронной почте e-mail: pustozerova_ma@kurganenergo.ru, (по электронной почте документы отсылаются в сканированном виде).
10. Контактное лицо: Пустозерова Марина Андреевна, тел.: 8(3522) 63-33-39, факс: 8(3522) 63-32-05, e-mail: pustozerova_ma@kurganenergo.ru, Демидов Сергей Валерьевич тел.: 8(3522) 63-34-03
11. Организатор Запроса цен оставляет за собой право предоставить участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. До переторжки допускаются участники, занявшие с 1 по 4 места, коммерческие предложения которых, являются наилучшими по заявленным тех. характеристикам, цене, качеству и срокам поставки.
12. Критерием для определения Победителя является наименьшая цена при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.
13. В случае признания Вашего предложения, как выигравшего данный запрос цен, до заключения договора Вам необходимо предоставить в течение двух дней на электронную почту предоставить следующие документы:
- копию Устава (Учредительного договора, Положения);
- копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
- копии документов о назначении руководителя (протокол Общего собрания, приказ, распоряжение, при необходимости – контракт и т.п.), доверенность.
- при необходимости копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за 6 месяцев.
14. Данный запрос цен не является извещением о проведении торгов, представляет собой приглашение делать оферты - п.1 ст. 437 ГК РФ, а не офертой, и не налагает на организатора закупки обязанности по заключению договора с победителем данной закупочной процедуры.
15. Участники, использующие документацию с Официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение и в документацию, размещенные на Официальном сайте.
16. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию, размещенными надлежащим образом
17. Жалобы по процедуре проведения принимаются по e-mail: zakupki@k-m-i.ru.
- формы для обязательного заполения
Форма коммерческого предложения (оферта) (форма 1)
начало формы
На фирменном бланке + исходящий номер и дату
Коммерческое предложение
Изучив извещение о проведении открытого запроса цен №КЭ-___ от «__» 201_ года на поставку ______, мы нижеподписавшиеся, _________________________________ предлагаем осуществить поставку следующей продукции:
Таблица-1. Расчет стоимости поставляемой продукции
№ п/п
|
Наименование продукции
|
Тип, № чертежа
|
Производитель
|
Ед. изм.
|
Кол-во в ед. изм.
|
Цена единицы, руб. с НДС
|
Общая цена, руб. с НДС
|
|
Грузополучатель -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
х
|
х
|
х
|
|
Таблица-2. Расчет стоимости поставляемой продукции с учетом дополнительных услуг
№ п/п
|
Наименование статьи расходов
|
Стоимость, руб. с НДС
|
|
Стоимость продукции (итого таблицы-1)
|
|
|
Стоимость дополнительных услуг [расшифровать, какие дополнительные услуги должны быть включены в стоимость]
|
|
|
Прочие расходы (расшифровать с указанием каждого конкретного вида расходов)
|
|
…
|
и т.д.
|
|
|
ИТОГО (1 + 2 + …) с учетом транспортных затрат, без учета НДС
|
|
|
Сумма НДС
|
|
|
ИТОГО (1 + 2 + …) с учетом транспортных затрат, с НДС
|
|
Таблица-3. Прочие коммерческие условия поставки продукции
№ п/п
|
Наименование
|
Значение
|
|
Срок начала поставки
|
|
|
Срок завершения поставки
|
|
|
График поставки
|
|
|
Условия оплаты
|
|
|
Гарантийный срок
|
|
…
|
и т.д.
|
|
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до _____________
___________________________________ _______________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Контактное лицо ФИО:
|
Телефон:
|
Email:
|
конец формы
Инструкции по заполнению
Участник запроса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.
Участник запроса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 приводится расчет стоимости самой продукции без учета стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку.
В таблице-2 приводится расчет стоимости дополнительных услуг. При этом в графе 1 таблицы-2 указывается общая стоимость продукции из таблицы-1 (графа «ИТОГО»).
В таблице-3 приводятся иные параметры коммерческого предложения Участника запроса цен.
Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса цен на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
Форма Технического предложения (форма 2)
начало формы
Техническое предложение
Наименование и адрес Участника запроса цен: _________________________________
№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 1
Наименование продукции: __________________________________________________________________
|
№ п/п
|
Требования Заказчика
|
Предложение Участника запроса предложений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 2
Наименование продукции: ____________________________________________________________
|
№ п/п
|
Требования Заказчика
|
Предложение Участника запроса предложений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: и т.д. для каждой позиции
Наименование продукции: ___________________________________________________________
|
№ п/п
|
Требования Заказчика
|
Предложение Участника запроса предложений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
___________________________________ _______________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
конец формы
Инструкции по заполнению
Участник запроса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.
Участник запроса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В техническом предложении описываются все позиции таблицы-1 коммерческого предложения.
В колонке «Требования Заказчика» отдельно приводится каждое отдельное требование, указанное в разделах Технических требований
В колонке «Предложение Участника запроса цен» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемой продукции, значения технических и иных показателей качества продукции.
Форма Анкеты Участника запроса цен (форма 3)
Анкета участника
начало формы
Наименование и адрес Участника запроса цен: _________________________________
№ п/п
|
Наименование
|
Сведения об Участнике запроса цен
(заполняется Участником запроса цен)
|
|
Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса цен
|
|
|
Отношение Участника запроса цен к субъектам малого и среднего предпринимательства? ДА/НЕТ
|
|
|
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
|
|
|
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
|
|
|
ОКОПФ Участника запроса цен
|
|
|
ИНН/ КПП Участника запроса цен
|
|
|
ОГРН Участника запроса цен
|
|
|
Дата постановки на учет Участника запроса цен
|
|
|
ОКПО Участника запроса цен
|
|
|
Юридический адрес
|
|
|
Почтовый адрес
|
|
|
ОКТМО Участника запроса цен
|
|
|
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
|
|
|
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
|
|
|
Телефоны Участника запроса цен (с указанием кода города)
|
|
|
Факс Участника запроса цен (с указанием кода города)
|
|
|
Адрес электронной почты Участника запроса цен
|
|
|
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса ценй, с указанием должности и контактного телефона
|
|
|
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса цен с указанием должности и контактного телефона
|
|
|
Классификатор по ОКДП предлагаемых товаров, работ, услуг
|
|
___________________________________ _______________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
конец формы
Инструкции по заполнению
Участник запроса цен приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.
Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники запроса цен должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
Форма Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров Участника запроса цен (форма 4)
начало формы
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
|
Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
|
Заказчик
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
|
Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора)
|
Сумма договора, рублей
|
Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО за полный год [указать год, например «2013»]
|
|
х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2014 года», «I—II кварталы 2014 года» и т.д.]
|
|
х
|
______________________________ _____________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
конец формы
Инструкции по заполнению
Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям.
Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
конец формы
Проект Договора
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г. Курган «__» _________ 201_ г.
Акционерное общество «Курганэнерго» (АО «Курганэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Анучина Данила Ивановича, действующего на основании генеральной доверенности № 244-14 от 02.10.2014г., с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить товар в количестве, ассортименте, по ценам, в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, которые являются его неотъемлемыми частями, а Покупатель принять и оплатить.
2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Оплата товара производится по согласованию сторон следующим способом:
- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;
- путем передачи ценных бумаг Покупателем Поставщику;
- другими способами, которые оговариваются в спецификациях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемыми частями.
2.2. Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Поставщика, а при оплате векселями - в момент подписания акта приема – передачи векселей.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной или на товарной накладной по форме ТОРГ-12 при вывозе автотранспортом.
Право собственности на товар к Покупателю переходит с момента фактической передачи товара Покупателю по товарной накладной по форме ТОРГ-12. После отправки Товара и до момента перехода права собственности Покупатель несет риск случайной гибели или повреждения этого товара.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО
4.1. Товар поставляется согласно заводской комплектации. Сертифицированный товар удостоверяется сертификатом соответствия установленной формы.
4.2. Стороны допускают отступление (толеранс) от согласованного сторонами объема поставки каждого вида продукции на ± 20%. Данное отступление не расценивается как нарушение обязательств со стороны Поставщика. Покупатель в этом случае оплачивает фактическое количество поставленной продукции.
4.3 Гарантийный срок хранения и гарантийная наработка в пределах гарантийного срока изготовителя товара в соответствии с ГОСТами и ТУ на конкретную продукцию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость товаров в соответствии со спецификациями к настоящему договору, за исключением случая, предусмотренного п. 4.2. При отступлении от согласованного объема поставки в меньшую сторону Поставщик обязан в течение 5 банковских дней перечислить Покупателю сумму поступившей предоплаты за товар, превышающую стоимость фактически поставленных товаров.
5.2. При обнаружении несоответствия качества поставляемого товара техническому паспорту, сертификату Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для продолжения приемки и составления двухстороннего акта. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 3 дней с момента получения вызова, в случае неявки представителя Поставщика в установленный срок акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.
5.3. В случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возврата суммы предоплаты с начислением процентов, определяемых в порядке ст.395 ГК РФ - со дня получения суммы предоплаты от Покупателя.
5.4. В случае нарушения сроков поставки товара (недопоставки) Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,05% от стоимости, не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки.
5.5. В случае нарушения сроков оплаты товара, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 0,05% от суммы долга за каждый день просрочки.
5.6. Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру в течение 5 дней с момента получения предоплаты на основании п. 3 ст. 168 НК РФ на каждую сумму предоплаты.
5.7. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 НК РФ, не позднее 5 рабочих дней после поставки продукции.
5.8. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Переход возникших из настоящего договора прав требований к Покупателю без письменного согласия последнего не допускаются. Уступка прав требований к Покупателю оформляется трёхсторонним договором.
6.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Курганской области.
6.3. Договор и другие, связанные с ним документы, в том числе и платежные, переданные с помощью электронно-технических средств связи (факс, телетайп, E-mail и т.п.) имеют юридическую силу до момента получения оригиналов.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует по 31.12.201__г.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть признаны действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон. Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о его расторжении обеими сторонами.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
|
ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «Курганэнерго»
Почтовый/юридический адрес:
Российская Федерация, 640003, г. Курган,
ул. Невежина, 3
ИНН / КПП: 4501101712/450150001
Р/счёт № 407 028 100 000 800 001 12
в Курганском филиале
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
к/счет № 301 018 108 000 000 008 79
ОГРН 1034500005715
ОКПО 57740805
БИК 043735879
тел./ф.(3522) 63-34-02, 63-34-05
|
ПОСТАВЩИК
|
ПОКУПАТЕЛЬ
АО «Курганэнерго»
Директор
__________________Д.И. Анучин
|
|
