На техническое обслуживание лабораторного оборудования

Скачать 466.54 Kb.

Название	На техническое обслуживание лабораторного оборудования
страница	1/4
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4

ДОГОВОР

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ _____________

город ___________

«__» _________ 20__ года

__________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице _______________________________ , действующего на основании ________________________________ , с одной стороны, и Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________ , действующего на основании ________________ _________________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ВВОДНАЯ СТАТЬЯ

В рамках настоящего договора Стороны принимают следующие термины и их толкование:

«Заказчик» - сторона данного Договора - юридическое лицо, принимающее работы;

«Исполнитель» - организация, обеспечивающая выполнение работ.

«Техническое обслуживание» - это комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению (ГОСТ 18322-78), и включает в себя:

а) проведение консультаций персонала Заказчика о правилах эксплуатации лабораторного оборудования, принятого Исполнителем на техническое обслуживание;

б) устранение неисправностей в работе оборудования.

«Перечень и стоимость ТО» - согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, определяющий и конкретизирующий наименование приборов и количество ТО. (Приложением № 1 к настоящему Договору)

«Технологические карты ТО» - согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, определяющий и конкретизирующий перечень работ проводимых Исполнителем по каждому прибору. (Приложением № 2 к настоящему Договору)

«График выполнения работ» - согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, определяющий и конкретизирующий сроки выполнения работ. (Приложением № 3 к настоящему Договору)

«Технический надзор Заказчика» – надзор за соблюдением Исполнителем технологических карт ТО.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования лаборатории НПС «Рязань» Рязанского РНУ (в дальнейшем именуется «техническое обслуживание») согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Стоимость технического обслуживания, указанная в Приложении №1 к настоящему договору не включает, стоимость материалов, необходимых для технического обслуживания. Все необходимые расходные материалы приобретаются за счет Заказчика на основании договора поставки.

В стоимость технического обслуживания не включена стоимость капитального ремонта и замены оборудования из-за физического и морального износа.

1.3. Прием вновь смонтированного оборудования (если монтаж производился не Исполнителем) на техническое обслуживание, производится согласно Акту осмотра оборудования, на основании которого будут установлены цены и порядок оплаты.

1.4. Монтажные работы, работы по устройству защитного заземления, проверке сопротивления изоляции проводов, а также ремонт оборудования, вышедшего из строя в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в стоимость технического обслуживания не входят.

1.5. В случае невозможности установления на месте, причины выхода из строя оборудования, Заказчик несет расходы по демонтажу, доставке и проведению ревизии данного оборудования в независимом техническом центре.

Если виновником выхода из строя оборудования является Исполнитель, то вышеуказанные расходы Заказчика несет Исполнитель.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны вправе вносить изменения в Перечень и стоимость работ (Приложение №1) в сторону уменьшения объемов работ, Все изменения оформляются дополнительными соглашениями не позднее 10 дней.

2.2. В случае необходимости для Заказчика изменить отдельные позиции Приложения №1 к договору, последний направляет Исполнителю Дополнительное соглашение об изменении Приложения №1.

Дополнительное соглашение об изменении Приложения №1 считается акцептованным (принятым) в редакции Заказчика, если Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения не предоставит свои возражения Заказчику в письменной форме (Протокол разногласий к Дополнительному соглашению). Окончательно все разногласия между Покупателем и Исполнителем оформляются Протоколом урегулирования разногласий к Дополнительному соглашению, являющегося неотъемлемой частью Договора.

В случае акцепта (принятия) Исполнителем Дополнительного соглашения об изменении Приложения №1 в редакции Заказчика, Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения подписать его, скрепить подпись печатью и направить Заказчику.

2.3.Заказчик выполняет предписания Исполнителя, связанные с соблюдением правил эксплуатации, техники безопасности и проведением работ, не входящих в компетенцию Исполнителя, но необходимых для нормальной работы оборудования.

2.4. Заказчик обязан производить оплату работ по техническому обслуживанию согласно договора.

2.5. Заказчик, назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию эксплуатации оборудования, которое:

- обеспечивает доступ к приборам и оборудованию только лиц, прошедших специальное обучение и инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности;

- организует проверку состояния оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

- при обнаружении неисправности приборов и оборудования, немедленно отключает его от электрической сети и направляет Рекламационный акт в делопроизводство Исполнителя.

2.6. Заказчик обеспечивает доступ специалистов Исполнителя к приборам и оборудованию и создает необходимые условия для выполнения работ.

2.7. Исполнитель выполняет работы, предусмотренные в следующие сроки:

а) техническое обслуживание и консультации по правилам эксплуатации и обслуживания лабораторного оборудования, проводятся один раз в год, согласно Графика ТО (Приложение №3);

б) устранение неисправностей в работе оборудования по аварийным вызовам, осуществляется в срок до 10 дней, с момента поступления заявки в виде Рекламационного акта, который находится в делопроизводстве Исполнителя. Прием заявок осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, кроме субботы и воскресенья, а также праздничных дней.

2.8. Исполнитель при необходимости составляет соответствующие предписания и аварийные акты. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ правил эксплуатации оборудования, техники безопасности, невыполнения строительных, изоляционных и др. работ, а также невыполнения сроков указанных в акте, исключает оборудование из настоящего договора в одностороннем порядке.

2.9. Исполнитель при проведении работ по техническому обслуживанию соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности, на предприятиях, где производятся подобные работы.

2.10. Исполнитель целях своевременного выполнения условий настоящего договора оставляет за собой право заключать договора по проведению субподрядных работ с другими организациями лабораторного сервиса. Ответственность за качество и сроки работ, выполненных вышеуказанными организациями, несет Исполнитель согласно настоящему договору

2.11. В случае выхода из строя оборудования, находящегося на техническом обслуживании, в результате привлечения Заказчиком для ремонта посторонних лиц, а также нарушения правил эксплуатации оборудования или других обязанностей, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор или оформить аварийный акт и произвести ремонт вышедшего из строя оборудования за отдельную плату.

2.12. В случае неудовлетворительной работы специалиста, выделенного Исполнителем для осуществления технического обслуживания, Заказчик имеет право отказаться от его услуг и потребовать замены, о чем письменно сообщить Исполнителю, с указанием причины отказа.

2.13. Исполнитель обязан выставлять счет-фактуру не позднее 5(пяти) календарных дней выполнения работ по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

2.14. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке, Заказчик обязан в письменной форме уведомить Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до дня фактического расторжения настоящего договора. Если расторжение договора связано с несогласием Заказчика по изменению Исполнителем расценок на техническое обслуживание, Заказчик обязан уведомить о желании расторгнуть настоящий договор не позднее 3 (трех) дней со дня, когда Заказчику стало известно, или должно было стать известно, об изменении расценок на техническое обслуживание.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0,1% ежемесячной стоимости технического обслуживания неработающего оборудования, при условии выполнения Заказчиком своих обязанностей, оговоренных условиями настоящего договора, но не более 10% от суммы платежа.

3.2. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления надлежаще оформленной счета-фактуры (п. 2.13. договора), Заказчик в праве предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы не выставленного в срок счет-фактуры за каждый день просрочки.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, только если оформлены в письменном виде и скреплены печатями сторон.

3.4. Стороны освобождаются от обязательств по настоящему договору в случае действия непреодолимой силы при уведомлении другой стороны в установленном порядке о начале и прекращении действия непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств, подтвержденных надлежащим образом. Действие непреодолимой силы должно быть документально подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ.
4. СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость договора на техническое обслуживание составляет ________ руб. (________________________________), в том числе НДС (18 %) - ________ руб. (________________________________).

4.2. Стоимость технического обслуживания устанавливается сторонами в Приложении №3 к настоящему договору.

4.3. Расчеты за техническое обслуживание осуществляются по договорным ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору.

4.4. После оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику оригинал акта сдачи-приемки услуг, счет и счет-фактуру не позднее 5-го числа следующего за расчетным месяца.

4.5. Оплата работ Исполнителя по настоящему договору производится Заказчиком в течение 15 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ и представления Исполнителем надлежащим образом оформленных счетов-фактур.

4.6. Моментом оплаты считается дата платежного поручения с отметкой банка о списании средств со счета Заказчика.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, издание государственными органами актов (указов), препятствующих исполнению настоящего Договора. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

5.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

5.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

5.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде, в случаях:

6.1.1. Когда Исполнитель:

допускает задержку начала выполнения Работ, услуг более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий договора, ухудшающих результаты Работ, услуг (брак в работе, некачественные документы/материалы Исполнителя); и/или
допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного Контрактом использования; и/или
лишается согласно действующему законодательству права на выполнение Работ и услуг; и/или
не предоставляет в согласованный срок банковские гарантии, оговоренные в разделе 9 договора.

6.1.2. По иным основаниям, предупредив Исполнителя о расторжении договора не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.

6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

6.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, оговоренным в пункте 6.1.1, вручается Исполнителю за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора (акты о срыве сроков, некачественном выполнении работ, услуг и т.д., подписанные представителем Заказчика).

6.4. Исполнитель, до Даты одностороннего расторжения договора, обязан прекратить выполнение Работ и услуг, передать Заказчику выполненные на момент расторжения договора результаты Работ и услуг, Исходные данные, Техническое задание (Приложение 2) и оформленную документацию, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю часть договорной цены, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к договору.

6.5. Оплата Работ, услуг, выполненных Исполнителем после вручения ему уведомления согласно п. 6.3. договора по основаниям, оговоренным в пункте 6.1, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

6.6. В случае если до Даты одностороннего расторжения договора Исполнитель не передал Заказчику результаты Работ, услуг, Исходные данные, Техническое задание (Приложение 2) и оформленную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.

6.7. Заказчик, отказавшийся от исполнения договора по основаниям, указанным в пункте 6.1.1, вправе с Даты одностороннего расторжения договора привлечь для завершения Работ по договору нового Исполнителя.
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

7.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления.

7.2. Если Исполнитель не направил Заказчику мотивированного и документально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п.7.1. Договора срок считается, что претензионные требования Заказчика, изложенные в претензии, признаны Исполнителем в полном объеме.

В случае неудовлетворения Исполнителем признанных обоснованных претензионных требований Заказчика Стороны вправе произвести зачет суммы претензионных требований в счет суммы оплаты за работы.

Заказчик и Исполнитель согласовали, что зачет суммы претензионных требований производится путем подписания между Сторонами Соглашения о зачете штрафных санкций в счет уменьшения суммы основного долга. Сумма НДС, относящаяся к сумме зачета, перечисляется Исполнителю денежными средствами.

7.3. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор действует с момента подписания и по _________________ , а в части фактического исполнения Сторонами своих обязательств до их полного исполнения.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

9.2. Условия настоящего договора считаются конфиденциальными. По взаимному согласию Сторон в рамках данного договора признается информация, касающаяся предмета договора, размера и условий оплаты, хода выполнения и результатов работ. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения в любом виде. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. Исполнитель обязан предоставить АО «Транснефть – Верхняя Волга» информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами (выписка из ЕГРЮЛ, Устав, учредительный договор, выписка из реестра акционеров, выписка из реестра участников, протокол собрания акционеров и т.д.), а также сообщить в течение 5 (пяти) дней о произошедших изменениях в информации в период действия договора.

В случае непредставления вышеуказанной информации АО «Транснефть – Верхняя Волга» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения убытков контрагенту.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Перечень Приложений к настоящему Договору:

Приложение №1: Перечень и стоимость ТО;

Приложение №2: Технологические карты ТО;

Приложение №3: График выполнения работ;

Приложение №4: Калькуляции стоимости на проведение работ по ТО;

Приложение №5: Форма предоставления сведений о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя.

1 2 3 4

	Техническое задание на выполнение работ по объекту: «Техническое... Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к техническому обслуживанию лабораторного оборудования экоаналитических...		О проведении запроса котировок Комплексное техническое обслуживание лабораторного и эндоскопического медицинского оборудования (контроль технического состояния,...
	Техническое задание лот №141-тн-дв. 35-У. 2015 «Техническое обслуживание... Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора закупки		Техническое задание к Открытому тендеру на право заключения договора... ...
	Техническое задание на оказания услуг по объекту: «Услуги по техническому... Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к техническому обслуживанию лабораторного оборудования Испытательной...		Техническое задание На поставку Комплекта оборудования для лабораторного... Комплект оборудования для лабораторного практикума «Общая Физика» (Код окдп 3695360)
	Памятка по обращению с газовым оборудованием Российской Федерации от 14. 05. 2013 №410. При этом техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования осуществляется...		Инструкция по установке и монтажу 5 > Указание мер безопасности.... Настоящий документ содержит техническое описание автоматизированного лабораторного автоклава ала-60
	Техническое задание наименование лота: поставка лабораторного оборудования... Заместителю генерального директора по материально-техническому снабжению и комплектации оборудования		Рабочая программа профессионального модуля пм. 01. Эксплуатация и... ПМ. 01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
	«Техническое обслуживание лабораторного оборудования» Заказчик и Организатор конкурсных торгов ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга», место нахождения: 188477, Россия, Ленинградская область,...		Техническое задание на техническое обслуживание приточно-вытяжной... ...
	Программа учебной и производственной практики по пм. 01 Эксплуатация... ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования		Техническое задание «Техническое обслуживание оборудования экоаналитической... «Техническое обслуживание оборудования экоаналитической лаборатории псп «Заречье» Краснодарского румн ОАО «Черномортранснефть»
	Пояснительная записка по процедуре запроса цен на право заключения... В техническое задание добавлено подробное описание технических данных и комплектации необходимого оборудования		Аннотация рабочей программы профессионального модуля пм. 01. Эксплуатация,... ПМ. 01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования

На техническое обслуживание лабораторного оборудования

ВВОДНАЯ СТАТЬЯ

Похожие: