Сибирско-уральская энергетическая компания
|
Скачать 0.6 Mb.
|
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______
Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ПАО «СУЭНКО»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Анучина Данила Ивановича, действующего на основании Генеральной доверенности _______________________________, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола ______ от ____ №_____ заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить товар в количестве, ассортименте, по ценам, в сроки и на условиях, указанных в подписанных обеими сторонами спецификациях, которые являются его неотъемлемыми частями, а Покупатель обязуется принять и оплатить. 1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление Товара и за уплату таможенных Платежей. 2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 2.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору, составляет ______________________________ (_________________________________________) рублей, в том числе НДС 18% - _____________________________. 2.2. Оплата товара производится по согласованию Сторон следующим способом: - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика; - путем передачи ценных бумаг Покупателем Поставщику; - другими способами. Порядок и условия оплаты оговариваются в спецификациях к настоящему Договору. 2.3. Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика, а при оплате векселями – момент подписания акта приема – передачи векселей. 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 3.1. Поставка Товара осуществляется любым видом транспорта на условиях, указанных в спецификациях к настоящему Договору. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной или на товарной накладной по форме ТОРГ-12 при вывозе автотранспортом. 3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи товара Покупателю по товарной накладной по форме ТОРГ-12. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения этого товара. 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО 4.1. Товар поставляется согласно заводской комплектации и должен соответствовать по качеству надлежащим для данной продукции ТУ и ГОСТам, что подтверждается соответствующими документами, передаваемыми Поставщиком Покупателю одновременно с передачей Товара. Качество сертифицированного товара удостоверяется сертификатом соответствия установленной формы. 4.2. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 4.3. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки. Товар должен быть при необходимости упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям соответствующего ГОСТа и закреплен таким образом, чтобы исключалась возможность его перемещения как в таре (упаковке), так и в транспортном средстве. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки. 4.4. Стороны допускают отступление (толеранс) от согласованного Сторонами объема поставки каждого вида Товара на ± 20%. Данное отступление не расценивается как нарушение обязательств со стороны Поставщика при условии предварительного согласования данного отступления с Покупателем. Покупатель в этом случае оплачивает фактическое количество поставленного Товара. 4.5. Гарантийный срок хранения и гарантийная наработка в пределах гарантийного срока изготовителя товара устанавливаются в соответствии с ГОСТами и ТУ на конкретный Товар. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии со спецификациями к настоящему Договору, за исключением случая, предусмотренного п.4.4. При отступлении от согласованного объема поставки в меньшую сторону Поставщик обязан в течение 5 банковских дней перечислить Покупателю сумму поступившей предоплаты за товар, превышающую стоимость фактически поставленных товаров. 5.2. При обнаружении несоответствия качества поставляемого Товара техническому паспорту, сертификату, а также техническим требованиям Покупателя, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для продолжения приемки и составления двухстороннего акта. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 3 дней с момента получения вызова, в случае неявки представителя Поставщика в установленный срок акт составляется Покупателем в одностороннем порядке. 5.3. В случае невыполнения, либо ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возврата суммы предоплаты с начислением процентов, определяемых в порядке ст.395 ГК РФ - со дня получения суммы предоплаты от Покупателя. 5.4. В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,05% от стоимости не поставленного в срок (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки. 5.5. Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру в течение 5 дней с момента получения предоплаты на основании п. 3 ст. 168 НК РФ на каждую сумму предоплаты. 5.6. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, не позднее 5 рабочих дней после поставки Товара. В случае если Поставщик не выставил в срок счёт-фактуру, либо выставил счёт-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть представлена Покупателем к вычету или возмещению, при условии надлежащего оформления и предоставления счёта-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «Выставил» означает изготовление и передачу Покупателю счета-фактуры. Стороны так же признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета, указанных выше. 5.7. Предоставление Поставщиком недостоверных сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие, влечет штраф в размере 15 % от суммы Договора, если предоставление таких сведений повлекло оценку по стоимостному критерию с учетом приоритета 15 %. 5.8. Стороны договорились, что при исполнении настоящего Договора законные проценты (ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ) не начисляются и не выплачиваются. 5.9. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Переход возникших из настоящего Договора прав требования к Покупателю без письменного согласия последнего не допускаются. Уступка прав требования к Покупателю оформляется трёхсторонним договором. 6.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту исполнения Договора. 6.3. Договор и другие, связанные с ним документы, в том числе и платежные, переданные с помощью электронно-технических средств связи (факс, телетайп, E-mail и т.п.) имеют юридическую силу до момента получения оригиналов. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть признаны действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 7.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о его расторжении обеими Сторонами. 7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____ к договору поставки № _______ от «___» __________ 201__г. между ____________________ и ____________________ г. __________ «___» ______________ 201__г. ___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора _____________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______ _______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, договорились о поставке товара на следующих условиях и по следующим ценам:
Итого на сумму___________ руб. (_________________ рублей ___ коп.), с учетом транспортных расходов, в т.ч. НДС 18% - __________ руб. Порядок и условия поставки: поставка осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Грузополучателя в течение 30 дней с момента предоплаты. Порядок и условия оплаты: 50% предоплата на основании счета, окончательный расчет в течение 30 дней после получения Покупателем товара, накладных и оригинала счета-фактуры.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (пао «суэнко») Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (пао «суэнко»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в... |
 |
Сибирско-уральская энергетическая компания Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
|
Сибирско-уральская энергетическая компания «Установка приборов учета сто-ков на объектах теплоснабжения Ишимского регионального отделения» |
|
Сибирско-уральская энергетическая компания Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Решение по жалобе ООО «Промышленная энергетическая компания» Ооо «Промышленная энергетическая компания» (далее – Заявитель) на действия Единой комиссии №2 (далее – Аукционная комиссия), при... |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе предложений на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |