|
__________________________________________________________ОАО «Коломяжское»
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии
по закупкам
______________В.В. Лехес
Извещение №04/18
о проведении закупки у единственного поставщика
на право заключения договора на выполнение работ по комплексной уборке тротуаров Калининского района Санкт-Петербурга.
г. Санкт-Петербург
2018 г.
Раздел I. Общие положения
Закупка у единственного поставщика (исполнителя) проводится в соответствии с п.п. 15 п.2 ст. 25 Положения о закупке ОАО «Коломяжское».
Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя) понимается процедура закупки, проводимая в открытой форме, при которой Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). Извещение, документация процедуры закупки, протоколы, при принятии решения Заказчика о заключении договора с единственным поставщиком, размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без проведения торгов.
После размещения информации о закупке у единственного поставщика Заказчик осуществляет подготовку договора и направляет его поставщику для подписания.
-
Заключение договора по результатам проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя).
Участник закупки, у которого Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика (исполнителя), подтверждает свое согласие заключение договора и соответствие требованиям Заказчика.
По результатам проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя) договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя).
Исполнение договора осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом закупки у единственного поставщика (исполнителя):
Участник должен являться субъектом Малого и среднего предпринимательства
-
Быть правомочным заключать договор;
Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
Не находиться в процессе ликвидации - для юридического лица, не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) - для юридических и физических лиц;
Не являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
Не иметь неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и не иметь задолженности по уплате обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
-
Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требования к участникам процедур закупок, в том числе:
о профессиональной компетентности, надежности, обладании опытом и репутацией;
о наличии финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора, который может быть заключен по результатам процедуры закупки;
об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ, и (или) реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Настоящее извещение не является извещением о проведении торгов и не имеет соответствующих правовых последствий.
Раздел II. Информационная карта закупки у единственного поставщика (исполнителя)
ОАО «Коломяжское»» настоящим объявляет о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя) с целью заключения договора на выполнение работ по комплексной уборке тротуаров Калининского района Санкт-Петербурга.
№ п/п
|
Позиция
|
Поле для заполнения
|
1
|
Заказчик:
|
Открытое акционерное общество «Коломяжское» (далее – ОАО «Коломяжское»
|
2
|
Место нахождения, почтовый адрес:
|
197374, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д.10, литер «А», корп.1
Почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д.10, литер «А», корп.1
|
3
|
Контактное лицо заказчика:
|
Специалист по закупкам: Терещенкова Яна Владиславовна.
tereschenkova.y.v@kolomyagskoe.ru
Тел. (812) 430-90-26 доб.247
|
4
|
Способ закупки:
|
Закупка у единственного поставщика
|
5
|
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, технические и качественные характеристики товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
|
Право заключения договора на выполнение работ по комплексной уборке тротуаров Калининского района Санкт-Петербурга в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).
|
6
|
Номер позиции по ОКВЭД2
|
81.29
|
7
|
Номер позиции по ОКПД2
|
81.29
|
8
|
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
|
279227413,71 (двести семьдесят девять миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста тринадцать рублей 71 копейка), в том числе НДС (18%) 42594012,26 .
|
9
|
Порядок формирования цены договора (цены лота)
|
Цена договора включает в себя стоимость всех расходов, возникающих у Субподрядчика при исполнении договора на выполнение работ, а также расходы на все используемые в процессе выполнения работ материалы, инструменты, оборудование и технику, необходимые для выполнения работ, НДС, все расходы на доставку до места работ, оформление необходимых документов, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, обеспечение гарантийных обязательств, налогов, сборов и других накладных расходов и обязательных платежей Подрядчика, необходимых для исполнения договора.
|
10
|
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке.
|
Не устанавливается
|
11
|
Адрес сайта заказчика:
|
www.kolomyagskoe.ru
|
12
|
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.
|
Не устанавливается
|
13
|
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.
|
В соответствии с Проектом договора (Приложение №2)
|
14
|
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
|
Не устанавливается
|
15
|
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
|
Не устанавливается
|
16
|
Место, поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.
|
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)
|
17
|
Сроки поставки (периоды) товара, выполнения работы, оказания услуги и условия
|
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)
|
18
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
|
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)
|
19
|
Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.
|
Участник должен являться субъектом Малого и среднего предпринимательства и соответствовать требованиям п.5 Раздела 1.
|
20
|
Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.
|
Не устанавливается
|
21
|
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
|
Не устанавливается
|
22
|
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
|
Не устанавливается
|
23
|
Обеспечение договора
|
Не устанавливается
|
Настоящее извещение информирует о заключении договора с единственным поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать заявки на участие в закупке. Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447–449 Гражданского кодекса и не влечет для заказчика соответствующих гражданско–правовых последствий.
Настоящее извещение вместе с проектом договора имеют силу документации о закупке.
|
1. Приложение №1 к Извещению о проведении закупки у единственного поставщика — Техническое задание.
2. Приложение №2 к Извещению о проведении закупки у единственного поставщика — Проект договора.
Приложение №1
к Извещению о проведении
закупки у единственного
поставщика
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.1. Общие сведения
Заказчик: Открытое акционерное общество «Коломяжское» (ОАО «Коломяжское»).
Предмет конкурса: Право заключения договора на выполнение работ по комплексной уборке тротуаров Калининского района Санкт-Петербурга.
Начальная (максимальная) цена договора: 279227413,71 (двести семьдесят девять миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста тринадцать рублей 71 копейка), в том числе НДС (18%) 42 594 012,26 .
Срок (периоды) выполнения работ: с «01» января 2018 г. по «31» декабря 2018 г.
Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Калининский район.
1.2. Требования к объему, качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг, выполняемых работ, к их безопасности, к результатам, и иные требования, связанные с определением соответствия оказываемых услуг, выполняемых работ потребностям Заказчика.
Требования подробно описаны в Приложении №2 к Извещению – Проект Договора.
Приложение №2
к Извещению о проведении
закупки у единственного
поставщика
Проект Договора.
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ___
Санкт-Петербург «___» января 2018г.
Открытое Акционерное Общество «Коломяжское» (ОАО «Коломяжское»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Страшнова Н.А., действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________________, действующей на основании __________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны» в соответствующем падеже и склонении, действуя во исполнении заключенного государственного контракта № 13/18 от «29» декабря 2017 г. между Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга от имени города федерального значения Санкт-Петербург и для государственных нужд Санкт-Петербурга и ОАО «Коломяжское», заключили настоящий Договор Субподряда (далее – Договор Субподряда) о нижеследующем:
1. Предмет Договора Субподряда
1.1. В целях обеспечение безопасного, беспрепятственного и комфортного движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге и проезжей части искусственных дорожных сооружений, движения пешеходов по тротуарам и иным частям искусственных дорожных сооружений, на которых разрешено движение пешеходов, а также обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге Подрядчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в 2018 году работ по содержанию дорог Калининского района Санкт-Петербурга, включенных в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011 № 300 «О критериях отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге и о Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге», для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга в соответствии с условиями настоящего Договора субподряда.
1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Субподряда Субподрядчик обязуется осуществлять:
- работы по механизированной и ручной уборке тротуаров включенных в перечень дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, в частности включая тротуары и иные элементы обустройства дорог (далее - дороги), а также иные части искусственных дорожных сооружений, на которых разрешено движение пешеходов (далее - работы по комплексной уборке тротуаров) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2).
1.2.1. Работы по комплексной уборке тротуаров принимаются на основании Порядка приемки работ по комплексной уборке дорог (Приложение № 3), Актов приемки выполненных работ по комплексной уборке тротуаров на каждый месяц (по форме, установленной в Приложении № 4).
1.3. Целью настоящего Договора Субподряда является обеспечение качества работ
по комплексной уборке тротуаров.
1.3.1. Под обеспечением качества работ по комплексной уборке тротуаров, в настоящем Договоре Субподряда понимается обеспечение нормативного состояния тротуаров и искусственных дорожных сооружений в соответствии с условиями Договора Субподряда, включая требования нормативно-технических документов, указанных в Техническом задании (Приложение № 2, далее - Техническое задание, ТЗ).
1.3.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору Субподряда Субподрядчик обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга, иных нормативных правовых актов, включая, но не ограничиваясь соблюдением требований нормативно-технических документов, указанных в Техническом задании (Приложение № 2).
1.3.3. Для целей настоящего Договора Субподряда все нормативно-технические документы, указанные в Техническом задании (Приложение № 2), являются обязательными для исполнения Субподрядчиком.
2. Цена Договора Субподряда и порядок расчетов
2.1. Предварительная цена работ в соответствии с Государственным контрактом № 13/18 от 29.12.17 заключенным между ОАО «Коломяжское» и Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга, составляет 284 925 932 руб. 36 коп., в т.ч. НДС (18 %) 43 463 277 руб. 82 коп.
Окончательная стоимость работ составляет сумму всех выполненных и принятых работ.
2.2. Стороны в рамках настоящего Договора субподряда договорились о том, что стоимость (цена) работ по Государственному контракту № 13/18 от 29.12.2017 г., за период с 01.01.18 г. по 31.12.18 г., указанная в пункте 2.1 настоящего Договора субподряда снижается с учетом понижающего коэффициента, размер которого равен – 0,98. Данный коэффициент включает административно-хозяйственные расходы Подрядчика, связанные с координацией работ, выполняемых Субподрядчиком (ежедневный контроль работ, выполняемых на линии, контроль за нормативным расходованием ПГМ и прочих материалов), приемкой работ от Субподрядчика и сдачей данных работ Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга в рамках Государственного контракта № 13/18 от 29.12.2017 г., а также расходы Подрядчика по выполнению обязательств перед кредитной организацией в части погашения процентов за выдачу и обслуживание банковской гарантии, выданной для обеспечения исполнения обязательств Подрядчика.
2.3. Предварительная стоимость (цена) работ по настоящему Договору субподряда с учетом понижающего коэффициента, указанного в пункте 2.2 Договора субподряда, составляет 279 227 413 (двести семьдесят девять миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста тринадцать) рублей 71 копейка в соответствии с Расчетом цены Договора Субподряда (Приложение № 1 к Договору Субподряда), в том числе НДС (18 %) – 42 594 012 рублей 26 копеек. Окончательная стоимость работ составляет сумму всех выполненных и принятых работ по договору субподряда.
Приемка и оплата работ по комплексной уборке тротуаров осуществляется Подрядчиком в соответствии с Порядком приемки работ по комплексной уборке дорог, являющимся Приложением № 3 к настоящему Договору Субподряда, и на основании подписанных Сторонами Актов приемки выполненных работ по комплексной уборке тротуаров (по форме, установленной в Приложении № 4).
Оплата выполненных работ по комплексной уборке осуществляется Подрядчиком в безналичной форме в течение 15-ти рабочих дней после подписания Сторонами Актов приемки выполненных работ, указанных в пунктах 2.3 Договора Субподряда. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств, с расчетного счета Подрядчика. 2.4. Работы, выполненные Субподрядчиком с нарушением условий настоящего Договора Субподряда, не подлежат оплате Подрядчиком до их выполнения или устранения нарушений.
2.5. Превышенные объемы работ, выполненные Субподрядчиком, но
не установленные Договором Субподряда, Подрядчиком не принимаются и не оплачиваются.
2.6. Обязательство Подрядчика по финансированию надлежаще выполненных Субподрядчиком работ возникает с момента вступления Договора Субподряда в силу. Оплата надлежаще выполненных Субподрядчиком работ осуществляется помесячно в течение срока действия Договора Субподряда.
2.7. Подрядчик вправе удерживать все начисленные Субподрядчику пени и штрафы по договору из причитающейся ему оплаты. Претензия о начислении пени или штрафа направляется субподрядчику по адресу электронной почты, указанной в разделе 13 настоящего договора.
3. Порядок сдачи-приемки работ
3.1. Сдача-приемка работ по комплексной уборке тротуаров осуществляется в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору Субподряда (Порядок приемки работ по комплексной уборке дорог – далее Порядок приемки), на основании подписанных Сторонами Актов приемки выполненных работ по комплексной уборке тротуаров, которые формируются в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору Субподряда.
3.2. Подрядчик осуществляет приемку результатов работ по комплексной уборке тротуаров, предусмотренных Договором Субподряда, в соответствии с условиями Договора с учетом оформления результатов приемки выполненных работ по комплексной уборке тротуаров, но не ранее приемки работ Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга, с даты предоставления отчетных документов, указанных в пункте 3.1 Договора Субподряда. При отсутствии замечаний к актам Подрядчик подписывает акты, а при наличии замечаний направляет мотивированный отказ от подписания актов с указанием сроков устранения замечаний и возвращает Субподрядчику акты для внесения изменений (дополнений). Датой принятия работ по комплексной уборке тротуаров, по актам, указанным в пункте 3.1 настоящего раздела Договора Субподряда, считается дата подписания Подрядчиком акта, в том числе после устранения замечаний Подрядчика.
3.3. Оформление результатов приемки работ по комплексной уборке тротуаров осуществляется в срок не более 1 рабочего дня.
3.4. Субподрядчик направляет своих уполномоченных представителей для участия
в приемке работ по комплексной уборке тротуаров.
3.5. Субподрядчик представляет по требованию Подрядчика документы, подтверждающие качество материалов и изделий, использованных при осуществлении работ по комплексной уборке тротуаров.
4. Порядок выполнения работ
4.1. Сроки выполнения работ по Договору Субподряда:
- начало выполнения работ: 01 января 2018г.;
- окончание выполнения работ: 31 декабря 2018г.
4.2. Место выполнения работ:
работы по комплексной уборке тротуаров, в административных границах Санкт-Петербурга в соответствии с адресными программами по комплексной уборке тротуаров, установленными в Техническом задании (Приложение №2).
4.3. Субподрядчик при исполнении Договора Субподряда может привлечь Субсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом Субподрядчик несет перед Подрядчиком полную ответственность за последствия неисполнения или некачественного исполнения обязательств.
4.4. При исполнении Договора Субподряда Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами, указанными в Техническом задании (Приложение №2). Виды работ, объемы работ и технология проведения отдельных видов работ по содержанию дорог в зимний период определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2).
4.4.1. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Подрядчик по запросу Субподрядчика уведомляет его о необходимости и порядке их применения при исполнении Договора Субподряда.
5. Обязанности и права Подрядчика
5.1. Подрядчик вправе:
5.1.1. Проверять виды, объемы и качество выполняемых работ по Договору Субподряда на соответствие Техническому заданию (Приложение № 2);
5.1.2. Вносить изменения в формы отчетных документов, установленных
в приложениях к Договору Субподряда (под отчетными документами в настоящем Договоре Субподряда понимаются; по работам по комплексной уборке тротуаров - Акты приемки выполненных работ по комплексной уборке тротуаров (по форме, установленной в Приложении №4);
5.1.3. Требовать от Субподрядчика представления отчетных документов по работам
по комплексной уборке тротуаров, в установленные сроки и по установленным формам.
5.1.4. Привлекать для проведения экспертизы видов, объемов и качества выполняемых Субподрядчиком работ по Договору Субподряда на соответствие Техническому заданию Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства».
5.1.5. Привлекать для проверки отчетной документации за отчетный месяц по всем видам деятельности, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора Субподряда, подготовленной и представленной Субподрядчиком в сроки и по формам, установленным Договором Субподряда, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства».
5.1.6. Привлекать Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Центр комплексного благоустройства» для проверки до начала работ готовность Субподрядчика к входному и операционному контролю качества, для осуществления входного и операционного контроля качества, произведения любых измерений, испытаний, отбора образцов для контроля качества выполняемых и выполненных работ, произведенных или поставленных по Договору Субподряда с поставщиком (производителем) материалов, используемых Субподрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору Субподряда.
5.1.7. В случаях выявления нарушения качества работ выдавать предписания
для устранения Субподрядчиком выявленных недостатков, устанавливать в предписаниях срок для устранения Субподрядчиком таких недостатков и осуществлять повторный контроль срока и качества работ.
5.1.8. Требовать оплаты Субподрядчиком штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором Субподряда, в порядке, предусмотренном настоящим Договором Субподряда.
5.1.9. Не принимать и не оплачивать не выполненные работы, выполненные объемы работ и виды работ, не предусмотренные настоящим Договором Субподряда и/или не соответствующие требованиям Договора Субподряда.
5.1.10. Требовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Договора Субподряда.
5.1.11. Беспрепятственно получать доступ ко всем видам работ и информацию об этих работах, являющихся предметом настоящего Договора Субподряда, в любое время суток, на любой стадии производства работ, в течение всего периода действия настоящего Договора Субподряда.
5.1.12. Выдавать письменные распоряжения о приостановке и / или запрещении выполнения работ при нарушении качества работ, в том числе применении некачественных материалов, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество выполнения работ.
5.1.13. Назначать своего представителя, уполномоченного действовать от имени Подрядчика, по исполнению его прав и обязанностей по Договору Субподряда.
5.1.14. В случае выявления при повторном контроле не устраненных недостатков (п. 5.1.7) и/или при выдаче распоряжения (п. 5.1.12), Подрядчик вправе выполнить работы самостоятельно или привлечь к их выполнению третьих лиц. Оплата таких работ удерживается из оплаты причитающейся Субподрядчику.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Принимать выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора Субподряда, в т.ч. в соответствии с Порядком приемки работ по комплексной уборке дорог, являющимся Приложением № 3 к настоящему Договору Субподряда, требованиями Технического задания (Приложение № 2), и оплачивать выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора Субподряда.
5.2.2. Не принимать у Субподрядчика работы по тем дорогам (в том числе тротуарам), в отношении которых осуществляются временные ограничения или прекращения движения транспортных средств, в том числе, включая дороги, на которые выданы ордера на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 №875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»).
6. Обязанности и права Субподрядчика
6.1. Субподрядчик вправе:
6.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий Договора Субподряда в полном объеме и в сроки, установленные Договором Субподряда, в том числе в отношении подписания отчетных документов.
6.1.2. Привлекать к работе Субсубподрядные организации, оставаясь ответственным перед Подрядчиком и/или иными лицами за выполненные работы по Договору Субподряда.
6.2. Субподрядчик обязан:
6.2.1. Обеспечивать соответствие состояния тротуаров, а также иных элементов обустройства дорог, искусственных дорожных сооружений, на которых разрешено движение пешеходов установленным нормативно-техническим документам, включая, но,
не ограничиваясь Перечнем нормативно-технических документов, установленных
в Техническом задании (Приложение № 2), выполнять работы, предусмотренные Договором Субподряда, в объемах, с качеством (включая требования нормативно-технических документов), установленных Договором Субподряда, включая Техническое задание.
6.2.2. Представлять Подрядчику отчетные документы не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным. В декабре 2018 года - Акты приемки выполненных работ по комплексной уборке тротуаров за период с 1 декабря по 20 декабря - не позднее 21 декабря 2018 года, а акты выполненных работ за период с 21 декабря по 31 декабря - не позднее 31 декабря 2018 года. Отчетные документы направляются Подрядчику сопроводительным письмом Субподрядчика в срок, установленный в настоящем пункте.
6.2.3. Своевременно и за свой счет устранять нарушения, выявленные Подрядчиком в течение срока, установленного Подрядчиком, представлять Подрядчику информацию об устранении нарушений.
6.2.4. В письменной форме извещать Подрядчика о несанкционированных действиях на тротуарах юридических и физических лиц (прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, установка дорожных знаков и указателей, организация несанкционированной торговли, установка рекламы и др., которые не согласованы
в установленном порядке) и в течение 2 рабочих дней направлять указанную информацию
в Государственную административно-техническую инспекцию и по поручению Подрядчика и от имени Подрядчика принимать меры по возмещению ущерба, причиненного третьими лицами в результате указанных несанкционированных действий.
6.2.5. При возникновении ситуаций, представляющих угрозу безопасности движения участникам дорожного движения, незамедлительно принимать меры по оповещению участников движения о возникновении данных ситуаций и предупреждению их последствий. При возникновении на дороге препятствий, угрозы для движения транспортных средств, пешеходов Субподрядчик обязан принять незамедлительные, все необходимые меры по предотвращению угрозы жизни, здоровью, имуществу участников дорожного движения, включая, но не ограничиваясь установкой ограждений на опасном участке дороги, мерами по ограничению либо прекращению движения транспортных средств и др.
6.2.6. Обеспечить, в том числе, посредством дежурной службы Субподрядчика, выполнение круглосуточного взаимодействия с оперативными службами Подрядчика, территориальными (районными) подразделениями ГИБДД МВД России, МЧС России, Минтранса России, Росгидромета.
6.2.7. По поручению Подрядчика для оперативного принятия мер
по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий
и осуществлению работ по содержанию дорог организовывать круглосуточное дежурство ремонтных бригад и / или колонн иной специальной техники, в том числе, в выходные
и праздничные дни.
6.2.8. При невозможности производства работ по комплексной уборке тротуаров, в срок, не превышающий 12 часов с момента установления обстоятельств, исключающих возможность производства данных работ, письменно уведомлять об этом Подрядчика по адресу электронной почты, указанной в разделе 13 настоящего Договора.
При производстве работ по комплексной уборке дорог (тротуаров) обеспечивать передачу Подрядчику / Комитету по благоустройству мониторинговой (о текущем местоположении уборочной техники) и телеметрической (о режиме использования исполнительных механизмов) информации посредством ее передачи в автоматическом режиме в Автоматизированную систему мониторинга работы уборочной техники дорожных специализированных предприятий (свидетельство о регистрации государственной информационной системы Санкт-Петербурга в Реестре государственных информационных систем Санкт-Петербурга № 188/17/0, далее – АСМ РУТ), иным лицам по указанию Подрядчика данных о работе уборочной техники посредством ГЛОНАСС (и/или GPS).
Предоставить Подрядчику информацию о местах расположения автоколонн и местах дежурства уборочной техники посредством размещения указанной информации в АСМ РУТ в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения Договора субподряда и поддерживать информацию в актуальном состоянии в течение срока исполнения Договора субподряда.
Разрабатывать и предоставлять Заказчику план производства работ по комплексной уборке дорог(тротуаров), посредством его внесения в АСМ РУТ не позднее, чем за 8 часов до срока начала производства работ.
6.2.10. В случае привлечения для выполнения работ по Договору Субподряда Субсубподрядных организаций Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику информацию обо всех соисполнителях, Субсубподрядчиках, заключивших договор или договоры с Субподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены Договора Субподряда, указанной в пункте 2.3. Договора Субподряда. Указанная в настоящем пункте информация предоставляется Подрядчику Субподрядчиком в течение 3 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, Субсубподрядчиком.
6.2.11. Уведомлять Подрядчика об обстоятельствах, не позволяющих выполнить свои обязательства (банкротство, приостановление деятельности и т.п.) не позднее 1 рабочего дня с момента появления данных обстоятельств, в письменном виде по адресам, указанным в реквизитах к договору
6.2.12 Ежедневно в электронной приемной исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, Администрации Санкт-Петербурга, на портале «Наш Санкт-Петербург» осуществлять мониторинг обращений граждан, юридических лиц, которые связаны с исполнение Подрядчиком обязанностей по Контракту. Проводить проверку по фактам, указанным в обращении, своевременно принимать меры по выявленным нарушениям, в соответствии с требованиями действующего законодательства подготавливать проекты ответов на указанные обращения, которые вместе с результатом проверки представлять Подрядчику/Комитету по благоустройству в срок, не позднее 7 (семи) рабочих дней, до окончания срока ответа на указанные обращения.
6.2.13 Обеспечить:
круглосуточную работу «горячей линии» Субподрядчика для приема заявок
о некачественном выполнении работ по комплексной уборке дорог(тротуаров);
круглосуточное принятие мер для выполнения работ по заявкам, поступающим на «горячую линию» Субподрядчика;
круглосуточное принятие мер для выполнения работ по поступающим обращениям граждан и юридических лиц;
своевременно принимать меры по организации работ на дорогах в случае наступления неблагоприятных погодных условий или наступления чрезвычайных ситуаций, с целью обеспечения нормативного состояния дорог.
6.2.14. Осуществлять непрерывный контроль:
за работой на линии уборочной техники;
за работой на линии работников ручной уборки;
за соблюдением сроков уборки крупногабаритных предметов, упавших на тротуар, препятствующих движению пешеходов;
за работой на линии привлеченных субподрядчиков;
за ходом работ по поступившим обращениям граждан и юридических лиц.
6.2.15. Обеспечить круглосуточный сбор сведений о выполняемых работах
по комплексной уборке дорог(тротуаров) количестве задействованных в работе техники и работников, о расходе эксплуатационных материалов, сборе твердых коммунальных отходов, прочих сведений, и ежедневное направление этих сведений в оперативные службы Подрядчика.
6.2.16. Анализировать ход работ по комплексной уборке, принимать оперативные меры по оптимизации процесса уборочных работ с целью повышения их качества и устранению нарушений в технологии производства работ.
6.2.17. В случае наступления неблагоприятных погодно-климатических условий в период зимней уборки обеспечивать круглосуточное дежурство уборочной техники, водителей, механизаторов и работников ручной уборки для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью.
Информация о наступлении неблагоприятных погодно-климатических условий поступает от дежурной службы Подрядчика или уполномоченной им организацией (Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр комплексного благоустройства», далее – СПб ГКУ «ЦКБ») в адрес дежурной службы Субподрядчика посредством электронной почты или телефонограммы.
Время начала круглосуточного дежурства считается с момента поступления информация о наступлении неблагоприятных погодно-климатических условий от дежурной службы Подрядчика или СПб ГКУ «ЦКБ».
Досрочное завершение круглосуточного дежурства возможно по указанию Подрядчика или СПб ГКУ «ЦКБ».
6.2.18. Обеспечить соблюдение сроков ликвидации зимней скользкости
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
6.2.19. Разработать и строго соблюдать оптимальную схему комплексной уборки дорог(тротуаров), обеспечивающую качество и сроки выполнения работ по комплексной уборке,
с учетом следующих требований:
графическое изображение маршрутов движения уборочной техники
по автомобильным дорогам и выполнения работ ручным способом (с учетом рабочего состояния и «холостого» хода);
графическое изображение выполнения работ ручным способом;
описание графического изображения маршрутов движения уборочной техники по автомобильным дорогам и выполнения работ ручным способом;
соблюдение Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090;
тип механизмов и техники, которой располагает Субподрядчик;
виды выполняемых работ с учетом очередности их выполнения;
время прохождения маршрута;
составление заданий на выполнение работ по комплексной уборке на основании маршрутов движения уборочной техники и выполнения работ ручным способом;
разработку откорректированных маршрутов движения уборочной техники
по автомобильным дорогам и выполнения работ ручным способом в случае закрытия движения по автомобильной дороге в силу объективных причин.
Под оптимальной схемой комплексной уборки дорог понимается такая схема, при которой обеспечивается выполнение полного комплекса уборочных работ в соответствии с Адресными программами в установленные сроки с учетом указанных выше требований.
6.2.20. Оптимальная схема комплексной уборки должна быть представлена Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора субподряда. При отсутствии замечаний к схеме комплексной уборки схема считается представленной, а при наличии замечаний Подрядчик направляет мотивированное заключение с указанием сроков устранения замечаний и возвращает Субподрядчику схему комплексной уборки для внесения изменений (дополнений). При этом схема комплексной уборки считается непредставленной и Субподрядчику начисляется штраф в соответствии с пунктом 7.7 Договора субподряда. Подрядчик рассматривает оптимальную схему комплексной уборки в течение 30 (тридцати) дней со дня ее представления Субподрядчиком.
6.2.21. Размещать утвержденную Подрядчиком оптимальную схему комплексной уборки в АСМ РУТ.
6.2.22. Субподрядчик ежедневно направляет в адрес Подрядчика следующую информацию:
- по расходу (использованию) противогололедных материалов;
- по объемам потребляемой воды;
- сведения о выполненных работах;
- задания на выполнение работ по комплексной уборке дорог(тротуаров), а также маршрутов движения уборочной техники по дорогам и выполнения работ ручным способом посредством АСМ РУТ;
- отчет об исполнении заданий на выполнение работ по комплексной уборке дорог (тротуаров), посредством АСМ РУТ (в случае неисполнения Субподрядчик сообщает о причине отклонения от задания);
- иную информацию по запросу Подрядчика в сроки, установленные в запросе.
7. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров
7.1. В случае обнаружения недостатков, непосредственно влияющих
на безопасность движения, Подрядчик вправе выдать предписания с указанием сроков устранения обнаруженных недостатков, обязательных к исполнению Субподрядчиком. При этом Подрядчик вправе потребовать с Субподрядчика уплату штрафных санкций, предусмотренных пунктом 7.6 Договора Субподряда.
7.2. Субподрядчик несет полную имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением или некачественным исполнением обязательств по Договору Субподряда, в том числе за последствия ДТП, включая причиненный ущерб, произошедших вследствие некачественного выполнения работ по комплексной уборке тротуаров, а также иных действий или бездействия Субподрядчика. Последствия ДТП, произошедших из-за неудовлетворительного выполнения работ, ликвидируются Субподрядчиком за счет собственных средств.
7.3. Всю ответственность, связанную с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью работников Субподрядчика, а также с гибелью работников при выполнении работ по Договору Субподряда, несет Субподрядчик.
7.4. Субподрядчик несет полную ответственность за действия привлеченных Субсубподрядных организаций для выполнения работ по Договору Субподряда.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором Субподряда (не обеспечения качества работ по комплексной уборке тротуаров), Подрядчик имеет право потребовать уплаты Субподрядчиком неустойки (пеней, штрафов):
7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.2 Договора Субподряда (за исключением обязательств, за которые в соответствии с пунктом 7.6 Договора Субподряда), и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора Субподряда, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему конкретного обязательства, предусмотренного Договором Субподряда (п. 6.2) и фактически исполненного Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Договора Субподряда;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору Субподряда, определяемая на основании документа о приёмке Работ;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
|
