Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-сервисная компания «Автотранслизинг Сервис»
|
Скачать 75.56 Kb.
|
ДОГОВОР № ________купли-продажи автотранспортных средств г. Екатеринбург ____________ 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-сервисная компания «Автотранслизинг - Сервис», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Фирсова А. Г. , действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее по тексту «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить грузовые автомобили, шасси, далее именуемые «Товар» или «Автомобиль», согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. Спецификация оформляется на каждую партию товара, и согласуются сторонами до момента отгрузки. 1.2. Наименование, количество, цена, порядок оплаты, срок и условия поставки Товара указываются в спецификации. 2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 2.1. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать техническим условиям завода-изготовителя, изложенным в документации, передаваемой вместе с Товаром и являющейся его неотъемлемой частью. Одновременно с передачей Автомобиля Продавец передает Покупателю следующий комплект документов на него: ПТС, сервисную книжку, договор купли-продажи имущества, накладную, счет – фактуру. 2.2. Продавец предоставляет на поставляемый Товар гарантию на условиях завода-изготовителя. 2.3. Гарантийное обслуживание Автомобилей осуществляется в сервисном центре Продавца (далее по тексту «Сервисный центр»), в соответствии с правилами, указанными в сервисной книжке. 2.4. Покупатель имеет право на гарантийное обслуживание Автомобиля при соблюдении следующих условий:
2.5. В случае нарушения Покупателем условий п. 2.4. настоящего Договора, устранение недостатков (ремонт) производится вне рамок исполнения гарантийных обязательств за его счет. От Продавца _______________________ От Покупателя _______________________ 2.6. Гарантия Продавца не относится к естественному износу, а также ущербу, возникшему вследствие неправильного или небрежного хранения, неправильного или небрежного ухода со стороны Покупателя за Автомобилем, неправильного обслуживания, перегрузки, воздействий стихийных бедствий на территории Покупателя, эксплуатации Автомобиля неквалифицированным персоналом Покупателя. 2.7. Действие гарантии не распространяется на Автомобиль, аксессуары или комплектующие, которые подверглись ремонту или изменению без согласия Продавца. 2.8. Рекламации в отношении качества поставленного Товара в случае несоответствия его качеству, обусловленному в настоящем договоре, могут быть заявлены Покупателем в течение гарантийного срока. 2.9. В рекламации необходимо указать количество и наименование рекламационного изделия, основание рекламации. Рекламация предъявляется заказным письмом с приложением всех необходимых документов, подтверждающих рекламацию (фото, чертеж, описание повреждения, и т.п.). Продавцу предоставляется право проверить на месте через своего представителя обоснованность рекламации. 2.10. Срок для устранения недостатков устанавливается равным 30 (Тридцати) календарным дням с даты получения Продавцом рекламации, если иные сроки не будут установлены сторонами договора дополнительно. Гарантийный срок продлевается на время нахождения автомобиля в гарантийном ремонте. В случае замены агрегатов гарантийный срок на замененные агрегаты продлевается на 3 месяца или 5 тыс. км пробега сверх установленного для данного автомобиля гарантийного периода эксплуатации. 2.11. По истечении гарантийного срока рекламации не принимаются. 3. ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена на Товар согласовывается Сторонами в спецификациях. Цена на Товар не может быть изменена в течение срока, установленного Продавцом для оплаты Товара Покупателем, а также с момента проведения предоплаты Покупателем за Товар Продавцу. 3.2. Расчет Покупателя с Продавцом производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. При оплате Товара путем перечисления денежных средств, Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему договору в день поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 3.3. Сроки оплаты товара согласовываются Сторонами в Спецификациях. 3.4. Покупатель обязан оплатить Товар на основании выставленного Продавцом счета. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, указанных в Спецификации, Продавец вправе изменить цену товара. Новая цена согласовывается с Покупателем в письменной форме. В случае отсутствия соглашения любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону в письменном виде. 3.5. Переход права собственности на поставляемый Товар и переход рисков случайной гибели и повреждения Товара от Продавца к Покупателю происходит в момент получения товара Покупателем для транспортировки (самовывоз), либо в момент передачи товара перевозчику, в случае поставки товара иным способом, согласно транспортной накладной. 4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА 4.1. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя (самовывоз), либо, по согласованию Сторон, железнодорожным транспортом. При поставке железнодорожным транспортом транспортные расходы, в том числе и железнодорожный тариф, оплачиваются Покупателем. Способ поставки указывается сторонами в Спецификации к настоящему договору. 4.2. Срок поставки согласовывается сторонами в Спецификации к настоящему договору. 4.3. Продавец направляет Покупателю Спецификацию для согласования не позднее 2 (Двух) От Продавца _______________________ От Покупателя _______________________ рабочих дней с даты получения заявки Покупателя. Продавец указывает в спецификации существенные условия, перечисленные в п. 1.1 договора. 4.4. Покупатель вправе давать указания Продавцу об отгрузке Товара третьим лицам. 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 16.06.65г. № П-6 и от 25.04.66г. № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями). 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара, указанных в спецификации к настоящему договору, Продавец вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде пени в размере 0,05% от суммы полученного, но неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Товара. 6.2. В случае нарушения сроков поставки оплаченного Товара Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% от суммы полученной предоплаты за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы полученной предварительной оплаты. 6.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия поставленного Продавцом Товара (при отсутствии претензий по комплектности, количеству и качеству Товара) Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 10% от стоимости Товара, при этом Продавец возвращает Покупателю оплаченные денежные средства за вычетом удержанного штрафа в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя письменного уведомления об отказе в принятии Товара с указанием причин отказа. 6.4.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств. 6.5. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также взрыв, война или военные действия, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. 6.6. При наступлении указанных в настоящем Договоре обстоятельств сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить другую сторону, предоставив соответствующие доказательства (справки компетентных государственных органов или Торгово-промышленной палаты). 6.7. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 6.6. настоящего Договора, Сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 6.8. Если период действия непреодолимой силы превысит 3 (Три) месяца, любая из Сторон будет иметь право расторгнуть Договор. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Изменение, дополнение и расторжение договора производится в письменной форме и подписывается каждой из сторон, в случае не достижения согласия – на основании решения Арбитражного суда. Споры между сторонами рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения истца. От Продавца _______________________ От Покупателя _______________________ 7.2. Претензионный порядок является обязательным условием. Срок рассмотрения претензии устанавливается равным 10 (Десяти) календарным дням. 7.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры, переписка и соглашения теряют силу. 7.4. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 7.5. Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств. 7.6. Договор может быть заключен Сторонами посредством обмена факсимильными копиями документов (договора, спецификации) с обязательным последующим предоставлением оригиналов этих документов. Факсимильные копии документов имеют юридическую силу до момента получения сторонами оригиналов. 7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Продавец: ООО «Торгово-сервисная компания «Автотранслизинг-Сервис» Юридический адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, д.13,пом. литер А № 58 Почтовый адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, д.13,пом. литер А № 58 ИНН 6686048100 КПП 668601001 р/счет 40702810138030004521 в ф-ле «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» к/счет 30101810100000000964, БИК 046577964. Покупатель: _____________________________ Юридический адрес: __________________________________________________________ Почтовый адрес: ______________________________________________________________ ИНН __________ КПП __________ р/счет ______________________ в _______________________________________________ к/счет ______________________, БИК ____________________. ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: _____________________ _____________________ м.п. м.п. |
Похожие:
 |
Название компании Общество с ограниченной ответственностью «богатырские окна и двери торгово-производственная компания» |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Компания карго юнит» Общество с ограниченной ответственностью «Компания карго юнит» именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице Генерального директора... |
 |
Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Сервис» (ооо «Башнефть-Сервис»),... Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Сервис» (ооо «Башнефть-Сервис»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального... |
|
Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно строительная... «Участник долевого строительства», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно строительная компания... |
|
Договор о сервисном обслуживании инструмента № «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания Славяне», в лице директора Базаркина Виталия... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Специальной Техники» (ооо «сст») |
|
Закрытое акционерное общество «Прогноз» Общество с ограниченной ответственностью... ... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «тмх-сервис» (далее ООО... |
|
Мид россии Гибова Александра Захаровича, действующего на основании... Общество с ограниченной ответственностью «Компания кг» (ооо «Компания кг»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального... |
|
Управления многоквартирным домом Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Сервис» (ооо «Гарант-Сервис»), именуемое в дальнейшем «Управляющая организация»,... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Компания леон» |
|
Статья общие положения общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд» Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд» (далее по тексту – «Общество») является юридическим лицом – хозяйственным обществом,... |
|
Public Request for Price Quotations with limited participation in Electronic Format ... |
|
Договор управления многоквартирным домом по адресу г. Москва, ул. Фадеева, дом 4А Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сервис-групп», в лице заместителя генерального директора Соловьева... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская Строительная Компания» |
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «жк юбилейный» |