Утверждаю
Директор НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
________________ А.М. Ходачек
Извещение о проведении запроса котировок
№ ЗК8-03/12/монтаж
г. Санкт-Петербург 21.03.2012
1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург).
Почтовый адрес: 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д.16,
телефон/факс: (812)714-55-22. Адрес электронной почты: torgi@hse.spb.ru
2. Предмет Договора: Выполнение работ по монтажу охранной сигнализации, системы контроля управляемого доступа и выполнения пуско-наладочных работ в зданиях НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Крупской, д. 3, литер Б и литер Д.
3. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ:
3.1. Условия выполнения работ:
Подрядчик должен выполнять весь комплекс работ, являющийся предметом договора, без права внесения каких-либо изменений в предмет договора.
Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Требования к качеству работ:
Работы необходимо выполнять в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами).
При выполнении монтажных работ предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций окон и подоконников, конструкций подвесных реечных потолков, электротехнических коробов на стенах и потолках, покрытий пола в коридоре и светильников на потолках от попадания пыли и возможного повреждения.
Демонтируемые и вновь монтируемые приборы должны быть сохранены в надлежащем состоянии, и не иметь повреждений. При условии повреждения данных конструкций и приборов, расходы на их восстановление принимает на себя подрядная организация.
3.3. Объемы работ по монтажу охранной сигнализации, системы контроля управляемого доступа и выполнения пуско-наладочных работ в зданиях НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Крупской, д. 3, литер Б и литер Д приведен в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
|
Наименование оборудования
|
Место установки
|
Кол-во
|
№ помещения
|
Этаж
|
№ части
помещения
|
|
Система охранной сигнализации
|
|
Ул. Крупская, д.3, Литер Б
|
|
1
|
Стекло-3 Извещатель звуковой охранный разбития стекла, микропроцессорный, -20:+45°С, дальность 6м
|
На все окна цокольного этажа
|
33
|
2
|
ИО 102-2 (СМК-1) магнитоконтактный датчик для наружной установки, накладной, 58х11х11мм
|
На все окна цокольного этажа
|
50
|
3
|
ИО 102-20/А2 П пластик, магнитоконтактный, раб. зазор не менее 30мм накладной, корпус пластмассовый, зазор не менее 30мм, датчик 150х40х12мм, магнит 62х30х30мм
|
3-С
|
Цоколь
|
Двери – на части помещений №1, 3,4,5,6,7,8,11,12
|
9
|
2-С
|
Цоколь
|
Двери – на части помещений №2,3, 4
|
3
|
4-С
|
Цоколь
|
Двери – на части помещений №1, 2,3,
|
3
|
ЛК№2
|
Цоколь
|
№I
|
1
|
4
|
SC 555 Извещатель магнитоконтактный накл., на металл, 43х17х10 мм, раб. зазор 20 мм.
|
5-С
|
1 этаж
|
№44,45,46, 21,22
|
9
|
6-С
|
2 этаж
|
№46,47,48,23,24
|
9
|
5
|
Извещатель ИК MATRIX извещатель по двойной технологии охр. оптико-электронный, -10:+50°С, 12В, дальность 9м (объемный)
|
3-C
|
Цоколь
|
№1,4,5,6,7,8,12
|
8
|
2-С
|
Цоколь
|
№4
|
1
|
4-С
|
Цоколь
|
№2
|
1
|
5-С
|
1 этаж
|
№21,22,44
|
3
|
6-С
|
2 этаж
|
№23,24,47
|
3
|
6
|
Сигнал-20П SMD Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, наличие интерфейса RS-485, управление от пульта «С2000» или от ПЭВМ. Пластмассовый корпус
|
3-С
|
Цоколь
|
№12
|
2
|
5-С
|
1 этаж
|
№44
|
1
|
6-С
|
2 этаж
|
№47
|
1
|
7
|
Скат 1200м Источник бесперебойного питания 12В, 0,7А, под АКБ 12 А/час
|
3-С
|
Цоколь
|
№12
|
2
|
5-С
|
1 этаж
|
№44
|
1
|
6-С
|
2 этаж
|
№47
|
1
|
8
|
С2000М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
9
|
Информационная система АРМ «С2000» Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Функции: прием сообщений с принтерного выхода пульта «С2000» или с приборов «Сигнал-20» в системе без пульта, расшифровка их по файлу конфигурации, отображение и сохранение в базе данных. Отчеты. Возможность работы по локальной сети
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
10
|
С2000-БКИ
Блок контроля и индикации – для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности «Орион»
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
11
|
Стробвспышка ТК-60, (красная)10W
|
|
|
|
6
|
12
|
702 (Ademco) сирена двухканальная уличная 117 дБ, 12В, 1А.
|
|
|
|
1
|
13
|
Сирена VP-1 пьезосирена (белая) 105дБ, 12В, 150мА, с кронштейном
|
|
|
|
4
|
14
|
ТППэп 20х2х0.5 Кабели парной скрутки предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи, а также для передачи сигналов цифровых систем со скоростью передачи 1024 кбит/с с номинальным напряжением до 225
и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно,
находящегося под избыточным воздушным давлением или без давления. Кабели ТППэп и ТППЦ применяются
для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных
линиях связи на поддерживающем канате.
|
|
|
|
100
|
15
|
Автоматический выключатель "6А
|
|
|
|
5
|
16
|
Корпус для 4 модульных автоматических выключателей
|
|
|
|
5
|
17
|
ПВС 3х0,75 Кабель, силовой, внутренний, 3x 0.75 (100 м)
|
|
|
|
100 м
|
18
|
Кабель "ВП" UTP. Неэкранированный кабель витая пара UTP, 5 категория - 4 пары по 0,5 мм
|
|
|
|
1 уп.
|
19
|
Кабель сигнальный. M.BOON 4С SEC 4-х жильн.(100м), многожильный провод из луженой меди 4x0.22 без экрана, 100 м.
|
|
|
|
2 шт
|
20
|
Кабель сигнальный. M.BOON 6С.SEC 6-ти жильн.(100м), многожильный провод из луженой меди 6x0.22 без экрана, 100 м.
|
|
|
|
6 шт
|
21
|
Кабель сигнальный. M.BOON 8С.SEC 8-ми жильн.(100м), многожильный провод из луженой меди 8x0.22 без экрана, 100 м.
|
|
|
|
2 шт
|
22
|
Труба ПВХ гофрированная 16 мм (легкая с зондом)
|
|
|
|
7 шт
|
23
|
Трос 5мм в оболочке
|
|
|
|
70 шт
|
24
|
Щит распред. ЩРН-48з IP31 (с замком, 620х310х120) ИЭК
|
|
|
|
5 шт
|
25
|
Ул. Крупская, д.3, Литер Д
|
|
26
|
Optex LX-402 Всепогодный извещатель охранный объемный (12х15 м, 120° - широкий угол) оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°С, микропроцессорный, "сухие контакты" - н.з./н.о. реле, дневной/ночной
режим работы, коридор для животных, двойное экранирование пироэлемента, защита от прямого света 50.000
люкс и радио излучения более 30 В/м
|
1-Н
|
1 этаж
|
№1(по углам)
|
4
|
27
|
ИО 102-20/А2 П пластик, магнитоконтактный, раб. зазор не менее 30мм накладной, корпус пластмассовый, зазор не менее 30мм, датчик 150х40х12мм, магнит 62х30х30мм
|
1-Н
|
1 этаж
|
Входные двери(ворота)
|
4
|
28
|
Стекло-3 Извещатель звуковой охранный разбития стекла, микропроцессорный, -20:+45°С, дальность 6м
|
1-Н
|
1 этаж
|
№1 (окна)
|
3
|
29
|
Сигнал-20П SMD
Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме
охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных
извещателей, выходы управления пожаротушением, наличие интерфейса RS-485, управление от пульта
«С2000» или от ПЭВМ. Пластмассовый корпус
|
1-Н
|
1 этаж
|
№1
|
1
|
30
|
Скат 1200м Источник бесперебойного питания 12В, 0,7А, под АКБ 12 А/час
|
1-Н
|
1 этаж
|
№1
|
1
|
Система контроля управляемого доступа
|
|
Ул. Крупская, д.3, Литер Б
|
|
31
|
Шкаф настенный 12U серия WM (600х600х635), собранный, серый
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
32
|
Полка для шкафа настенного 450 (хх) серая SA.4502.000
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
33
|
Вентиляторный блок для настенных шкафов "Netko", 2 вентилятора
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
34
|
ПК Arutek процессор Intel Core i5-2400, 3.10ГГц, 6МБ, LGA1155,
HDD 320Гб, 3.5", 5400об/мин, 8Мб, SATA II, Western Digital AV-GP, WD3200AVVS Гарантия 36 мес.,
DDR3 2Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Corsair XMS3 Classic, CMX2GX3M1A1333C9
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2
|
35
|
материнская плата ASUS P8H67-V(B3) Socket1155, H67, DDR3, ATX
блок питания ATX 500W HIPRO, Active PFC, вентилятор 12 см, HPC500W, Retail
операционная система Windows 7 Домашняя расширенная 32/64-bit
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
36
|
Мышь, клавиатура
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
37
|
Монитор Samsung 1280x1024, 50000:1, 250cd/m^2, 5ms, черный
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
38
|
ИБП ибп, ups Powercom BNT 1000AP USB
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
39
|
Кронштейн Holder LCDS-5039, чёрный, наклонный, поворотный, для LED телевизора, размером 10-26"
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
40
|
Коммутатор 8-port 10/100M Desktop PoE Switch 8-портовый 10/100M настольный
коммутатор TL-SF1008P на базе технологии PoE специально создан для обеспечения прямого соединения сетевых устройств. Он объединяет в себе возможности высокоскоростных 100Mbps Ethernet сетей и простых 10Mbps Ethernet сетей.
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
41
|
Турникет PERCO-TTR-04.1R Турникет напольный электромеханический, стойка - сталь, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
42
|
Турникеты-Триподы - PERCo-AA-04 Преграждающие планки Антипаника (комплект из 3шт.)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
43
|
СКУД PERCo-полимерное заполнение MB-02/06 БОЛЕЕ 1000мм тониров. д/секции ограждения
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
44
|
Сетевой контроллер GATE-4000 в корпусе с блоком бесперебойного питания
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
45
|
GATE-USB-485/422 Преобразователь интерфейса USB в RS485/RS422, полный дуплекс, не требует настроек, с гальванической
развязкой. Не требует отдельного питания.
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
46
|
ПО для системы GATE. Комплект основного рабочего места. Включает в себя:
1) сервер оборудования и базы данных со встроенной функцией фотоверификации;
2) АРМ оператора со встроенными генераторами отчетов. 3) ключ защиты HASP HL
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
47
|
Matrix III (EH) Считыватель Proximity карт EM, HID, дальность 14 см, выход Wiegand-26, Touch-Memory
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2
|
48
|
СКУД PERCo-BH01 2-00 Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2
|
49
|
СКУД PERCo-BH01 2-03 Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
50
|
СКУД PERCo-BH01 2-04 Стойка с фиксатором поворотной створки
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
51
|
СКУД PERCo-BH01 0-00 Патрубок прямой для крепления поручней ( в комплекте с крепежом)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
8
|
52
|
СКУД PERCo-BH01 1-00 Поручень диаметром 32мм длинной 915мм
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2
|
53
|
СКУД Анкер PFG IR M 10x15
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
4
|
54
|
СКУД Анкер PFG IR M8 x 15 (в комплекте с болтом М8х50)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
12
|
55
|
Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/час
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2
|
56
|
Автоматический выключатель "6А
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2
|
57
|
Корпус для 4 мдульных автоматических выключателей
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2
|
58
|
Розетка электрическая с заземлением 4 гнезда
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2
|
59
|
Штепсельная вилка электрическая с заземлением
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
60
|
Кабель, силовой, внутренний, 3x 0.75
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
80 м
|
61
|
Кабель, силовой, внутренний, жесткий, 3x 1.5, двойная изоляция, NYM-J
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
20 м
|
62
|
Кабель LC FTP4 cat.5е, одножильный / 305м / "синяя серия" наружный с тросом
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
50 м
|
63
|
кабель для монитора VGA/SVGA 15M/15M 20 метров, VCOM, ферритовые кольца
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
64
|
Кабель сигнальный M.BOON 8С.SEC 8-ми жильн.(100м), многожильный провод из луженой меди 8x0.22 без экрана
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1 м
|
65
|
Труба ПВХ гофрированная 16 мм ( легкая с зондом)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
66
|
Кабельканал 25х16 мм (2м)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
5
|
67
|
Распред. Коробка JB-720 - Распределительная коробка на 8 контактов, квадратная (2 тампера)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
3
|
68
|
Распред. Коробка JB-730 - Распределительная коробка на 25 контактов, квадратная (2 тампера)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
69
|
Коробка распаячная, герметичная, уличной установки
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
1
|
70
|
Металлорукав РЗ-Ц- 12мм, (бухта 100м)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
20 м
|
71
|
Дюбель скоба MAKR plast 05/10мм (уп.100шт)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2 упак.
|
72
|
Дюбель 6 NAT ( 100 шт.) длина 30мм
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2 упак
|
73
|
Стяжка нейл. под винт 100х2,5 бел. MHT (уп.100шт.)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2 упак
|
74
|
Стяжка нейл. под винт 300х4,8 бел. MHT (уп.100шт.)
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
2 упак
|
75
|
Анкер 12мм
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
4
|
76
|
Анкер 10мм
|
ЛК №1
|
1 этаж
|
№II
|
9
|
Расходы на приобретение фурнитуры монтажной для выполнения монтажных работ включены в начальную цену договора.
3.4. Прочие требования:
3.4.1. В период выполнения работ по монтажу охранной сигнализации, системы контроля управляемого доступа и выполнения пуско-наладочных работ в зданиях НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Крупской, д. 3, литер Б и литер Д, проведение которых связано с отключением установок систем ОС, Подрядчик обязан известить представителей Заказчика (тел. 321 4661, 323 03 04, 714 40 52).
3.4.2. При необходимости использования технических решений, отличающихся от существующих, Подрядчик согласовывает их с Заказчиком.
3.5. Результаты работ: Выполнение работ по монтажу охранной сигнализации, системы контроля управляемого доступа и выполнения пуско-наладочных работ в зданиях НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Крупской, д. 3, литер Б и литер Д., выполнение пуско-наладочных работ, должны производится Подрядчиком в соответствии с графиком и календарным планом выполнения работ, согласованным Подрядчиком с Заказчиком.
После выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. По факту выполнения работ Подрядчик передает Заказчику счет-фактуру.
3.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качеств выполненных работ: На смонтированные приборы устанавливается гарантийный срок предусмотренный заводом изготовителем, а на выполненные работы в течение одного года с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта о приемки выполненных работ по монтажу приборов.
Если в течение гарантийного срока выявится, что установленные приборы, при условии нормальной эксплуатации объекта, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и дата начала работ по его устранению (не более 2-х дней с даты составления рекламационного акта). Срок гарантии на неисправное оборудование и работы или, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, либо заменить дефектное оборудование.
При такой замене гарантийный срок на установленное оборудование, либо их части, возобновляется с момента сдачи Заказчику после окончания работ по их замене.
3.7. Требования к применяемым материалам и устанавливаемому оборудованию в процессе исполнения договора:
При исполнении обязательств по договору используемые материалы (провода, кабель-каналы, разъемы и др.) и устанавливаемое оборудование должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты, которые Подрядчик передает представителю Заказчика в процессе выполнения работ, а именно:
- Сертификаты соответствия ГОСТ;
- Санитарно-гигиенические сертификаты;
- Сертификаты пожарной безопасности.
3.8. Нормативы: При выполнении работ по монтажу Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями:
- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;
- ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;
- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
- ОСТ 25 1099-83 «Средства охранной, пожарной и охранно–пожарной сигнализации»;
4. Место, условия и сроки выполнения работ:
4.1. Место выполнения работ: г.Санкт-Петербург, ул.Крупской, д.3 литер Б и Д.
4.2. Сроки выполнения работ: в течение сорока рабочих дней с даты подписания договора.
4.3. Работы выполняются с учетом режима работы подразделений Филиала. Подрядчик представляет в отдел по безопасности и режиму Филиала копии паспортов и регистрационных документов своих сотрудников, занятых на выполнении работ на объектах Филиала.
5. Начальная цена Договора: 750 000,00 рублей.
6. Источник финансирования заказа: Средства субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.
8.Форма, сроки и порядок оплаты работ: Безналичный расчет. Оплата за выполненный объем работ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика до 31.12.2012 на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанного Заказчиком и Подрядчиком.
9.Руководство работой (контроль выполнения): При проведении работ по монтажу видеокамер, охранной сигнализации, домофонов - контроль работы Подрядчика осуществляет начальник отдела безопасности и режима Притворов Василий Алексеевич, (812)3214661.
10.Дата, время окончания приема котировочных заявок:
До 18.00 ч. (время московское) 02 апреля 2012 года в соответствии с утвержденным графиком работы организации.
Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: адрес: 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д.16, к. 314, «03» апреля 2012 г., 15.30 ч. (время московское).
Дата рассмотрения котировочных заявок: «03» апреля 2012 г.
Необходимо учитывать пропускной режим НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (требуется предъявление документа, удостоверяющего личность).
11. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в котировочные заявки, подачи запросов о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок:
11.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью) подаются в запечатанном конверте курьером по адресу Заказчика (г. Санкт - Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д.16, пом. 201г). На конверте указывается наименование и адрес Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором подается, а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа.
Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку.
11.2. Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в письменной форме или по электронной почте в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.
Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок размещает разъяснения (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте университета. При необходимости Заказчик может продлить срок подачи котировочных заявок.
11.3. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную заявку в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не допускается.
Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. Изменения заявки на участие в запросе котировок должны быть запечатаны в отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается наименование и адрес Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа.
Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника размещения заказа, подписанным руководителем участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. При этом в указанном уведомлении в обязательном порядке должно быть указано название и номер запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, присвоенный Заказчиком заявке на участие в запросе котировок при приеме.
11.4. Заказчик оставляет за собой право внести изменения или отменить запрос котировок в любое время до окончания срока приема котировочных заявок.
12.Срок подписания победителем Договора:
Не ранее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания указанного протокола. Участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться от заключения Договора. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного Договора, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения Договора.
В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса котировок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и по цене договора, предложенной таким участником в котировочной заявке.
13. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:
В случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник размещения заказа отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения.
14. Требования, предъявляемые к котировочной заявке:
14.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок.
14.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию:
а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (оригинал) (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок);
б) анкету участника размещения заказа по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (оригинал) (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок);
в) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках работ (оригинал) (Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок). В случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
г) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
д) цена договора, в том числе цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
14.3. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях:
а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается заказ;
б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок;
в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок.
При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается правильная запись, которая оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается подписью лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также печатью организации (для юридических лиц).
15. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов объем выполняемых работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор.
Приложение №1
к извещению о проведении
запроса котировок
№ЗК8-03/12/монтаж
|
