В лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий
|
Скачать 142.17 Kb.
|
|
ПРОЕКТ Приложение к документации об открытом аукционе ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ______________/________________ г. ______________ «_____» ______________2016 г. ____________________, именуем в дальнейшем «Продавец», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Продавец обязуется в обусловленный настоящим договором срок передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Автомобиль Газ- 2705 «Бизнес» 7 мест цельнометаллический (далее по тексту – «Автомобиль»). 1.2. Количество, характеристики, параметры, технические данные, дополнительное оборудование Автомобиля указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью договора. 2. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 2.1. Общая цена Договора в соответствии с протоколом от _____ составляет __________________________________________ руб. в т.ч.. НДС ___________руб. 2.2. В общую сумму Договора входит стоимость Автомобиля, расходы на упаковку, маркировку, экспедирование, таможенные сборы, полный комплект технической документации (согласно Спецификации). 2.3. Цены твердые и не подлежат изменению в течение всего срока действия Договора. 2.4. Условия платежа: 2.4.1. Окончательный расчет в размере 100 % общей суммы Договора производится не позднее 5 (Пяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи (без замечаний) Автомобиля на площадке Продавца. 2.4.2. В случае нарушения Продавцом сроков поставки Автомобиля, указанного в Спецификации (Приложение № 1), окончательный расчет производится за вычетом неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п.5.2. Договора. 2.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 2.6. Положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются. 3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ 3.1. Продавец передает Покупателю Автомобиль в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания Договора. 3.2. Автомобиль передается Покупателю на площадке Продавца, находящейся не далее 400 км от Покупателя 424003 Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 АО «Марийский машиностроительный завод». 3.3. Перед передачей Автомобиля Продавец обязан провести предпродажную подготовку Автомобиля, а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены. Автомобиль должен быть полностью укомплектован в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), все параметры Автомобиля, его оборудования (приборы, узлы, агрегаты) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, Автомобиль должен быть вымыт и вычищен. Продавец в присутствии Покупателя производит проверку работоспособности всех механизмов и узлов Автомобиля. 3.4. Покупатель обязан произвести осмотр Автомобиля на предмет отсутствия внешних повреждений и соответствия Автомобиля условиям, указанным в Спецификации (Приложение №1к Договору) до внесения записи в паспорт транспортного средства (ПТС). В случае обнаружения каких-либо недостатков Автомобиля при его приемке, Покупатель обязан немедленно заявить об этом Продавцу письменно. 3.5. При передаче Автомобиля и подписании Сторонами акта приема-передачи Продавец передает Покупателю следующие документы: 1. Товарную накладную. 2. Счет-фактуру. 3. Паспорт транспортного средства (ПТС). 4. Инструкцию по эксплуатации Автомобиля 5. Сервисную книжку. 3.6. Обязательства Продавца по настоящему Договору считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Автомобиля, по которому Продавец передает, а Покупатель принимает Автомобиль в состоянии полной готовности к эксплуатации, полностью укомплектованным и прошедшим предпродажную подготовку, а также всю документацию на Автомобиль в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора. 3.7. Право собственности, риск утраты и случайной гибели Автомобиля переходит от Продавца к Покупателю с момента фактической передачи Автомобиля Покупателю после подписания акта приема-передачи Автомобиля. 4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 4.1. Продавец настоящим, безусловно, заявляет и гарантирует, что: 4.1.1. Автомобиль является собственностью Продавца, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений; 4.1.2. До передачи Автомобиля Покупателю физическое лицо никогда не являлось владельцем и/или собственником Автомобиля. 4.2. Если будет документально установлено, что хотя бы одно из заверений или гарантий, предусмотренных в п. 4.1. настоящего Договора, не соответствует действительности, Покупатель имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Продавца с приложением подтверждающих документов. В этом случае Продавец обязан вернуть денежные средства за Автомобиль и выплатить Покупателю штраф в размере 5 (Пяти) % от полученной суммы за Автомобиль, в срок не более 5-и (Пяти) банковских дней с момента получения уведомления Покупателя и возврата Покупателем Автомобиля. 4.3. Качество Автомобиля должно соответствовать установленным европейским и российским стандартам, техническим условиям завода – изготовителя. 4.4. Гарантийные обязательства на Автомобиль предоставляются заводом-изготовителем Автомобиля и оказываются любым официальным дилером в России. 4.5. Гарантийный срок на Автомобиль составляет 24 мес. или 100000 км ( что наступит ранее), при соблюдении Покупателем условий, описанных в документе, подтверждающем гарантийные обязательства изготовителя. Гарантийный срок на Автомобиль исчисляется с момента подписания акта приема - передачи Автомобиля. 4.6. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях: 4.6.1. При нарушении Покупателем условий эксплуатации Автомобиля, в частности, указанных в инструкции по его эксплуатации, при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в сервисной книжке, а также нарушении общеобязательных требований законодательства, если это явилось причиной возникновения или увеличения дефекта; 4.6.2. Не прохождения (или несвоевременного прохождения) инспекционного технического обслуживания на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания официальных дилеров изготовителя Автомобиля, в соответствии с требованиями сервисной книжки, а равно прохождение инспекционного технического обслуживания, выполнения ремонтных и иных работ на неавторизованных станциях сервисного и технического обслуживания. 4.7. Гарантия качества не распространяется на недостатки и ущерб, возникшие в результате: 4.7.1.Нарушения правил эксплуатации и управления Автомобилем, которые описаны в сервисной книжке и Руководстве по эксплуатации. 4.7.2. Неосторожного обращения с Автомобилем. 4.7.3.Использования смазочных материалов не соответствующих характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации Автомобиля. 4.7.4.Установки и/или эксплуатации дополнительного оборудования и аксессуаров, которые не являются оригинальными оборудованием и аксессуарами Автомобиля и/или, установки и/или эксплуатации дополнительного оборудования и аксессуаров, если такая установка выполнена иным способом, чем на авторизованной станции сервисного и технического обслуживания официального дилера изготовителя Автомобиля. 4.8. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие элементы и детали Автомобиля. 4.8.1. Расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу или разрушению при нормальной эксплуатации. 4.9. При возникновении между Продавцом и Покупателем спора по поводу возникновения недостатков Автомобиля, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Продавец. Если в результате экспертизы Автомобиля будет установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые Продавец не отвечает, Продавец вправе требовать от Покупателя возмещения расходов, связанных с проведением экспертизы. 4.10. Все понесенные Покупателем в период гарантии транспортные и прочие расходы, связанные с неисправным Автомобилем, возмещаются Продавцом в полном объеме. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном законом и настоящим Договором. 5.2. В случае нарушения Продавцом срока передачи Автомобиля, предусмотренного в п. 3.1. Договора, Продавец обязуется уплатить неустойку (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки передачи Автомобиля, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока передачи Автомобиля. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки. Продавец освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя. 5.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Автомобиля, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель обязуется уплатить Продавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день уплаты, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 5.4. Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях: 5.5.1. Нарушение срока передачи Автомобиля более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней. 5.5.2. Несоответствие Автомобиля характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). 5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает продавца от исполнения обязательств, установленных Договором. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, диверсий, ограничений перевозок, запретительных мер государств и других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и оказавших непосредственное влияние на исполнение Сторонами обязательств по Договору. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон. 6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить друг друга. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и предполагаемый срок исполнения обязательств. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти. 6.3. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую (своевременно не известившую) Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по Договору. 6.4. О прекращении указанных выше обстоятельств, Стороны должны без промедления известить об этом друг друга в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. 6.5. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются последовательно более 30 (тридцати) дней, Стороны обсудят и согласуют принятие соответствующих мер, направленных на выполнение своих обязательств. 6.7. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 60 (шестидесяти) дней и Стороны не могут принять решение о дальнейших согласованных действиях по исполнению контрактных обязательств, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора. 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 7.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сохранности конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 8. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОНТАКТЫ 8.1. Все извещения, уведомления и другие сообщения, которые осуществляются между Сторонами в связи с настоящим Договором, должны осуществляться в письменном виде. 8.2. Сообщения могут быть вручены лично под расписку, направлены по факсу или заказным письмом. В случае передачи сообщения по факсу, обязательно отправление оригинала документа заказным письмом 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 9.2. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а также выплату неустойки и возмещение убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной Стороной. 9.3. Основаниями для изменения и расторжения Договора являются обстоятельства, установленные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика. 10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут все меры к его урегулированию в претензионном порядке. 10.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом. Срок претензионного урегулирования споров – 10 дней с момента получения претензии Стороной. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемыми частями. 11.2. В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга. 11.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены только при взаимном письменном согласии Сторон. Внесение изменений в условия осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора. 11.4. Настоящий Договор и все дополнения к нему заключаются в форме единого документа на бумажном носителе, подписан уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленного печатями. 11.5. Настоящий Договор подписан в трех, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из Сторон, и один – для представления в ГИБДД. Приложения: 1. Спецификация (Приложение №1) 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Приложение № 1 к Договору №______от ___________ 2016 г.. СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Наименование, количество, сроки и место поставки, стоимость.
2. Место поставки Автомобиля площадка Продавца, находящаяся не далее 400 км от Покупателя: 424003 Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15, АО «Марийский машиностроительный завод». Срок поставки 20 ( Двадцать) рабочих дней с даты подписания Договора. Описание и технические характеристики Автомобиля Газ-2705 «Бизнес» 7 мест цельнометаллический
3. Требования к поставке, производителю, гигиене и безопасности Автомобиля. 3.1. Поставляемый Автомобиль, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочного образца, не серийных узлов и агрегатов, а также Автомобиля собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 3.2. Дата выпуска должна быть не ранее 2015 года. 3.3. Нарушение продавцом требований указанных в п.2, 3.1., 3.2. спецификации является существенным нарушением требований предъявляемых к качеству Автомобиля. 4. Срок предоставления гарантии
Продавец: Покупатель: АО «Марийский машиностроительный завод» Генеральный директор ____________________Б.И.Ефремов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Ооо «СолексАвто-Сибирь именуем в дальнейшем «Продавец» Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора... |
|
В лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего... Продавец обязуется в обусловленный настоящим договором срок передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Автомобиль «Лада-Ларгус»... |
|
На поставку товара Ао «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ефремова Бориса Ивановича,... |
|
На поставку товара Ао «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ефремова Бориса Ивановича,... |
|
На поставку товара Ао «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ефремова Бориса Ивановича,... |
 |
Ооо опытно-конструкторское бюро "Земин" именуемое в дальнейшем "Исполнитель",... Устава, с одной стороны, и Акционерное общество "Марийский машиностроительный завод", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального... |
|
Проект контракта Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
|
Проект контракта Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
|
«Исполнитель», в лице Генерального директора Бобровникова Бориса... Вого заместителя генерального директора Винокурова Алексея Александровича, действующего на основании доверенности №13-181/02 от 12.... |
|
Каменских Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава, с... Сухоложский», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Каменских Павла Геннадьевича, действующего на основании... |
|
Ооо «рн-сахалинморнефтегаз» г. Южно-Сахалинск 201 г «Заказчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,... |
|
Ооо «рн-сахалинморнефтегаз» г. Южно-Сахалинск 201 г «Заказчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,... |
|
С другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,... «Заказчик», в лице Генерального директора Шишканова Камиля Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,... |
|
Обязанности Исполнителя Устава, с одной стороны, и ао «уап «Гидравлика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Новикова В. А.,... |
|
Ооо «Рус-Глонасс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора... |
|
Комплект музыкального оборудования Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «гк «выборг» именуемое в дальнейшем покупатель, в лице Генерального... |