Опись документов в составе Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
на право заключить ______________________________________________________________________
(указать вид договора)
для нужд _______________________________________________________________________________
(указать наименование заказчика)
№
п/п
|
Наименование документа
|
№ стр.
|
|
1.
|
Опись документов в составе заявки
|
|
2.
|
Заявка на участие в запросе предложений
|
|
3.
|
Анкета участника.
|
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника запроса предложений в электронной форме:
_________________________________________________________________________________
должность подпись Фамилия И.О.
М.П.
ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для участия в запросе предложений в электронной форме к лоту №____________
на приобретение нового автомобиля HYUNDAI Santa Fe, Comfort DMW5L661GDDAEM
Настоящим ___________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование юр. лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ОГРН _____________________, ИНН ____________________, паспортные данные:
_____________________________________________________________________________
юридический адрес: ___________________________________________________________,
почтовый адрес: ______________________________________________________________,
контактный телефон: _______________________, в лице_____________________________
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании____________________________________________________________ и в соответствии с решением _______________________________________________________
№ ______________ от _________________ о назначении на должность
_________________________________________________, извещает Вас о своем намерении участвовать в процедуре закупки и предлагает заключить Договор на приобретение нового автомобиля HYUNDAI Santa Fe, Comfort на общую сумму:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.
|
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
|
кроме того НДС, руб.
|
___________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
|
Итого,
стоимость Предложения с НДС, руб.
|
___________________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
|
Сроки выполнения работ: _______________.
Гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что
____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- на день подачи заявки деятельность не приостановлена;
- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Прилагаемые документы изучены, с условиями, предложенными в них, ознакомлены и согласны.
В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями, изложенными в извещении, проекте договора, приложенного к нему, и на условиях нашей заявки на участие в процедуре закупки.
В случае, если наше предложение по цене договора будет содержать лучшие условия, после предложения Победителя, а Победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с условиями нашего предложения.
Руководитель _______________________ (ФИО)
(подпись)
МП
АНКЕТА УчастникА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронной форме – юридическое лицо
1.
|
Фирменное наименование (наименование)
|
|
2.
|
ИНН участниказапрос предложенийа или аналог ИНН (для иностранного лица),
|
|
ИНН учредителя,
|
|
ИНН членов коллегиального исполнительного органа,
|
|
ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
|
|
3
|
ОКОПФ/ОКФС
|
|
4
|
ОКПО
|
|
5
|
ОКСМ
|
|
6
|
Дата постановки на учет
|
|
7.
|
Место нахождения
|
|
8
|
Почтовый адрес
|
|
9
|
Номер контактного телефона/адрес электронной почты
|
|
10
|
Не проведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства
|
Проводится/не проводится
|
11
|
Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе предложений
|
Приостановлена/не приостановлена
|
12
|
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период*
|
Отсутствует/_____% от балансовой стоимости активов
|
13
|
Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации в отношении следующих лиц:
|
руководителя
|
Ф.И.О.
|
Отсутствует/ Имеется судимость за преступления в сфере экономики
|
членов коллегиального исполнительного органа
|
Ф.И.О.
|
Отсутствует/ Имеется судимость за преступления в сфере экономики
|
главного бухгалтера юридического лица
|
Ф.И.О.
|
Отсутствует/ Имеется судимость за преступления в сфере экономики
|
14
|
Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов
|
Отсутствует/Имеется конфликт интересов
|
* Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято
АНКЕТА УчастникА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронной форме – ИНДИВИДУАЛЬНый ПРЕДПРИНИМАТЕЛь
1.
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
|
|
2.
|
Паспортные данные:
|
2.1.
|
серия паспорта
|
|
2.2.
|
номер паспорта
|
|
2.3.
|
дата выдачи паспорта
|
|
2.4.
|
орган, выдавший паспорт
|
|
3.
|
ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица)
|
|
3.1.
|
ОКОПФ/ОКФС
|
|
3.2.
|
ОКПО
|
|
3.3.
|
ОКСМ
|
|
3.4.
|
Дата постановки на учет
|
|
4.
|
Место жительства
|
|
5.
|
Номер контактного телефона/адрес электронной почты
|
|
6.
|
Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства
|
Проводится/не проводится
|
7.
|
Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе предложений
|
Приостановлена/не приостановлена
|
8.
|
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период*
|
Отсутствует/_____% от балансовой стоимости активов
|
9.
|
Отсутствие у участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
|
Отсутствует/ Имеется судимость за преступления в сфере экономики
|
10.
|
Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов
|
Отсутствует/Имеется конфликт интересов
|
* Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ К ПРОЕКТУ ДОГОВОРА1
Наименование и адрес Участника: _________________________________
«Обязательные» условия Договора
№ п/п
|
№ пункта проекта Договора
|
Исходные формулировки
|
Предложения Участника
|
Примечания, обоснование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
«Желательные» условия Договора
№ п/п
|
№ пункта проекта Договора
|
Исходные формулировки
|
Предложения Участника
|
Примечания, обоснование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
Руководитель участника закупки
(или уполномоченный представитель)
|
__________________________ (Ф.И.О.)
|
М.П.
|
(подпись)
|
|
