О проведении запроса предложений

При этом Договор подписывается:

Победителем запроса предложений в течение трех календарных дней со дня размещения на официальном сайте и/или на сайте Предприятия протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;

Участником запроса предложений заявке на участие в запросе предложений, которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения Договора) – в течение пяти календарных дней со дня передачи такому участнику проекта Договора;

Единственным Участником запроса предложений (в случае если запрос предложений признан несостоявшимся) – в течение трех календарных дней со дня передачи такому участнику проекта Договора;

Заказчиком – не позднее трех дней после получения подписанного Договора от Участника, а в случае необходимости получения Заказчиком согласования сделки в течение пяти дней со дня получения такого согласования.

При этом лицо, подписывающее Договор, может передать Заказчику подписанный Договор в любой день до конца окончания указанного срока.

1. 
   Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя на условиях настоящего Договора обязательства по поставке дизельной автономной тепловой пушки Passat 15 AP,– в количестве 57 шт. (далее - Оборудование) в соответствии со спецификацией (Приложение 2 к настоящему Договору) в комплекте с технической документацией.
   

1. 
   Цена Договора в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1) составляет ___________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме ________________ (___________________________) рубль __ копеек.
   
2. 
   Порядок и условия расчетов:
   

1. 
   Приемка Оборудования производится Покупателем на складе Поставщика, указанному в п.1.4. настоящего Договора.
   
2. 
   Покупатель принимает Оборудование при условии, что:
   

3. 
   Датой поставки Оборудования по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12.
   
4. 
   В случае обнаружения при приемке некомплектности, количественной недопоставки, дефектов Оборудования Покупатель предъявляет Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней рекламацию в письменном виде с перечнем претензий.
   
5. 
   Выполнение работ по установке, шефмонтажу, а также вводу Оборудования в эксплуатацию, необходимость которых обусловлена техническими условиями, оформляется Актом сдачи-приемки работ по установленной форме и подписывается обеими Сторонами.
   
6. 
   Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12.
   
7. 
   Поставщик обязуется в согласованные с Покупателем сроки провести инструктаж специалистов Покупателя, с демонстрацией работы Оборудования.
   

1. 
   Гарантийный срок эксплуатации Оборудования – не менее 12 месяцев со дня поставки Оборудования. Гарантийный ремонт производится в сервисном центре фирмы-изготовителя.
   

1. 
   За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Покупатель и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   
2. 
   Одна Сторона по Договору обязана возместить другой Стороне по Договору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   
3. 
   В случае нарушения сроков поставки по настоящему Договору Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки в течение первых 3 (трёх) недель задержки и 0,5% от цены Договора за каждый последующий день просрочки. Покупатель имеет право удерживать причитающуюся ему сумму неустойки при окончательном расчёте по Договору.
   
4. 
   Условия п.6.2 настоящего Договора применяются со дня их возникновения в случае направления Стороной, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования. Если неустойка не была предъявлена, то её сумма составляет 0 (Ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.
   
5. 
   Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
   
6. 
   В случае задержки поставки по Договору на срок свыше 1 (одного) месяца Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив Поставщика за 15 (пятнадцать) рабочих дней до расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной Поставщиком в письменном уведомлении.
   
7. 
   Если отступления в сроке поставки от условий настоящего Договора или иные недостатки в согласованный Сторонами срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом Поставщик возмещает причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки.
   

1. 
   В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
   
2. 
   Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, будут рассматриваться Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   

1. 
   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. В этом случае срок выполнения договорных обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
   
2. 
   Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трех) календарных дней после начала их действия. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими организациями.
   
3. 
   Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
   

1. 
   Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами.
   
2. 
   Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении поставляемого Оборудования.
   
3. 
   Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
   
4. 
   К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
   

5. 
   Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и вместе с приложениями содержит () листов.