Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора «утверждаю»
|
Скачать 2.07 Mb.
|
|
ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ: 10.1. Со дня начала работ до их завершения Генподрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ по форме и в порядке, утвержденном Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. №7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 10.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика, отступления от утверждённой проектной документации. 10.3. Представитель и технадзор Заказчика осуществляют контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждают своё одобрение хода выполнения работ и результатов испытаний и опробований. 10.4. Представитель или технадзор Заказчика при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ нарушений, отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или обнаружении иных недостатков, излагают свои замечания в журнале производства работ.
11.1. Генподрядчик в своей деятельности на Объекте в неукоснительном, обязательном порядке исполняет действующие правила и нормы по организации и обеспечению условий безопасного строительного производства, условий и организации работы без нарушений охраны труда на этапе как подготовки к строительству, к монтажу на Объекте, так и по организации и обеспечению безопасности труда, охраны труда при непосредственном выполнении работ их исполнителями. 11.2. Генподрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности. 11.3. Заказчик не несёт ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причинённый ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ Генподрядчиком или субподрядчиком. 11.4. Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье исполнителей работ и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия. 11.5 Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъёмные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации. 11.6 Генподрядчик по выявленным Заказчиком однократным нарушениям требований по безопасности труда, охраны труда со стороны исполнителей работ, незамедлительно по предписанию Заказчика отстраняет от работы непосредственного исполнителя работ, нарушившего требования безопасности при проведении работ и назначенного лица за контроль за безопасностью труда, охраной труда на Объекте без дальнейшего их использования на работах на Объекте. В таких случаях Заказчик останавливает действие выданного нарушителям пропуска на свою территорию, о чем представляет Генподрядчику мотивированное предписание от представителя Заказчика.
12.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 12.2. В случае задержки оплаты выполненных Генподрядчиком работ, Генподрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0, 01% от стоимости не оплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 2% от стоимости неоплаченных работ по настоящему Договору. 12.3. Уплата неустойки (пени, штрафа) за несоблюдение сроков или иное ненадлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством. 12.4. Генподрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных Договором, несёт ответственность в форме платежей Заказчику или выполнения работ без дополнительной оплаты: 12.4.1. за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, предусмотренных «Календарным графиком выполнения строительно-монтажных работ» Заказчик вправе требовать уплаты неустойку в размере 0,01 %, от стоимости невыполненного в срок этапа работ за каждый день просрочки; 12.4.2. за несвоевременное завершение предусмотренных Договором работ или срыв установленного сторонами срока ввода Объекта в эксплуатацию Заказчик вправе удержать с Генподрядчика неустойку в размере 0,01 % от полной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки ввода Объекта в эксплуатацию; 12.4.3. за несвоевременное освобождение после окончания строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и ввода Объекта в эксплуатацию строительной площадки от собственной строительной техники, неиспользованных материалов и оборудования поставки Генподрядчика, строительного и бытового мусора, Заказчик вправе удержать с Генподрядчика неустойку в размере 0,01 % от полной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки; 12.4.4. за неисполнение обязанностей и нарушение запретов, установленных разделом 4 Договора и иными положениями Договора, Заказчик вправе удержать с Генподрядчика штраф в размере 50 000 руб. (Пятьдесят тысяч руб.) за каждый факт нарушения; 12.4.5. за нарушение более чем на 5 (пять) календарных дней сроков устранения указанных в предписании, акте нарушения, выданном представителем Заказчика, брака, дефектов и (или) недоделок в выполненных Генподрядчиком работах, а также в случае, если Генподрядчик не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Генподрядчика, выявленные в течение действия Договора, Заказчик вправе удержать с Генподрядчика неустойку в размере 0,01% от полной стоимости работ по Договору за каждый день просрочки;
При порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Генподрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Генподрядчик за свой счёт компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки. 12.5. При использовании денежных средств, перечисленных Заказчиком в качестве аванса для целей приобретения материалов и оборудования, предусмотренных проектной документацией для строительства Объекта, не по целевому назначению, Генподрядчик уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере, предусмотренном ст.395 Гражданского кодекса РФ с момента получения денежных средств до полного исполнения обязательств, в течение 5 банковских дней с даты получения требования от Заказчика; 12.6. При неустранении всех дефектов, выявленных в процессе работ и после их завершения, в сроки, установленные предписаниями представителя Заказчика и органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приёмки объекта в эксплуатацию и Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет, при этом сумма расходов, понесенных Заказчиком для устранения недостатков, должна быть возмещена Генподрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения требования от Заказчика.
12.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Приложением №4, стороны несут ответственность, установленную указанным приложением 12.9. Заказчик оставляет за собой право производить удержание сумм штрафов, пени и неустоек, начисленных в соответствии с Договором из сумм, подлежащих перечислению Генподрядчику в качестве оплаты за выполненные работы, либо из резервной суммы, установленной п. 2.4.2 Договора. 12.10. В случае, если по вине одной из сторон счета-фактуры будут признаны составленными с нарушением установленного законодательством порядка, все убытки, возникшие в связи с этим, компенсирует виновная сторона. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ХОДОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 13.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом производства работ на Объекте, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, графиков выполнения отдельных этапов и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности. Заказчик имеет беспрепятственный доступ на Объект и вправе требовать от Генподрядчика и строительной организации (субподрядчика), выполняющей работы, любые документы, имеющие отношение к Объекту. 13.2. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Договора, отступлений от проектной документации и требований СНиП Заказчик должен незамедлительно уведомить Генподрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов работ. 13.3. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля качества отдельных видов работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Генподрядчика. 13.4. Заказчик осуществляет контроль качества и физических объёмов представленных к оплате работ (услуг) по Договору. 13.5. Генподрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчёт о расходовании денежных средств Заказчика, полученных в виде аванса.
14.1. До получения Акта о вводе Объекта в эксплуатацию все материальные ценности, приобретенные Генеральным подрядчиком в рамках исполнения Договора и находящиеся на Объекте, включая оплаченные работы и смонтированное оборудование, находятся в ведении (управлении) Генподрядчика и он несёт полную ответственность за риск их гибели и повреждения.
15.1. При реализации настоящего Договора Стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории РФ на дату подписания Договора, исполняют обязательные требования технических регламентов к строительной продукции, предусмотренных в проектной документации, и на добровольной основе выполняют положения СНиП и системы нормативных документов в строительстве, введённых в действие Госстроем России в установленном порядке. 15.2. Все приложения к Договору, согласованные и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью Договора и подлежат исполнению Сторонами. 15.3. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте, факсу или электронной почте. 15.4. Если после заключения Договора будут приняты правовые (нормативные) акты, устанавливающие обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении Договора, условия Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в правовом (нормативном) акте установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных Договоров.
16.1. После подписания сторонами Договора до начала работ, в процессе выполнения работ, после их завершения до подписания акта о приёмке Объекта в эксплуатацию может возникнуть потребность в изменении характера, вида и количества отдельных видов работ. Инициатором таких изменений могут выступать проектная организация, Заказчик, Генподрядчик. 16.2. Решение об исключении отдельных видов работ или необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектом, принимает Заказчик, о чём ставит в известность Генподрядчика, направляя ему официальное письменное уведомление. 16.3. Генподрядчик обязуется безвозмездно осуществлять по требованию Заказчика незначительные изменения характера и объёма работ, которые не влекут за собой задержки сроков завершения работ или дополнительных затрат. 16.4. В случае, если между Сторонами в процессе реализации Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны будут стремиться разрешить спор путём переговоров. При невозможности достижения положительного результата путём переговоров в течение 15 календарных дней спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Татарстан.
17.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 17.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи Объекта в эксплуатацию расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке без объявления причин, уведомив об этом Генподрядчика за 10 (Десять) календарных дней. При этом Заказчик вправе требовать передачи ему незавершённой работы с компенсацией Генподрядчику произведённых фактических затрат и расходов. 17.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке с возмещением Генподрядчиком Заказчику убытков в полном объеме, но без возмещения Генподрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения строительства в случаях: -задержки Генподрядчиком начала работ более чем на 30 календарных дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика; -вследствие признания нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Генподрядчика; -нарушения Генподрядчиком Календарного графика выполнения и финансирования строительно-монтажных работ (Приложение № 3), более чем на 45 календарных дней; -двух и более выявленных фактов нарушений Генподрядчиком условий Договора и не исполнения указаний представителя Заказчика, направленных Генподрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ; -двух и более выявленных фактов несоблюдения Генподрядчиком строительных норм и правил в части качества строительно-монтажных работ; -выявления дефектов и работ, выполненных с отступлением от проектной документации, без согласования таких отступлений с представителем Заказчика; -при остановке Генподрядчиком строительства на срок более 30 календарных дней по независящим от Заказчика причинам; -аннулирования или приостановки действия разрешения на строительную деятельность Генподрядчика или исключения Генподрядчика из СРО; -объявления Генподрядчика банкротом в установленном Законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирования расчётных счетов, введения внешнего управления; -требования Генподрядчика расторгнуть Договор по причинам, не предусмотренным условиями Договора. 17.4. Генподрядчик вправе требовать расторжения Договора в случаях: 17.4.1. задержки Заказчиком оплаты принятых работ более чем на 60 календарных дней; 17.4.2. задержки рассмотрения Заказчиком актов выполненных работ КС-2, КС-3 на срок более 30 (тридцати) дней с момента направления соответствующих актов Заказчику; 17.4.3. отсутствие обеспечения Объекта энергоресурсами (вода, электричество) по причинам, не зависящим от Генподрядчика. 17.5. Порядок расторжения Договора. 17.5.1. При расторжении сторонами Договора до его завершения по причинам, установленным п.п. 17.1., 17.2., 17.3., 17.4. Договора, Генподрядчик возвращает переданные ему Заказчиком для реализации Договора материальные ценности, в том числе строительные материалы, конструкции, оборудование и иное имущество, которые не были использованы для производства работ, или возмещает их стоимость в течение 10 (Десять) календарных дней с момента расторжения Договора, либо в иной срок, согласованный обеими Сторонами. 17.5.2. Расторжение Договора вступает в силу со дня получения от инициатора прекращения договорных отношений соответствующего сообщения другой стороной или с даты, указанной в этом сообщении. 17.5.3. При расторжении Договора Генподрядчик обязан передать Заказчику незакрытые объёмами работ авансы, незавершённые работы, проектную документацию, переданную ему Заказчиком, а также исполнительную документацию на выполненные работы в полном объеме в течение 10 (Десять) календарных дней с даты расторжения Договора. 17.5.4. По требованию Генподрядчика Заказчик обязуется принять и оплатить все выполненные Генподрядчиком на дату прекращения действия Договора работы, отвечающие всем требованиям, предусмотренным СНиП и проектной документации. Генподрядчик не вправе требовать оплаты работ, выполненных с нарушением указанных требований. 17.5.5. Гарантийные сроки эксплуатации на отдельные виды работ, установленные Договором на работы, принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения Договора. 17.5.6. Прекращение действия Договора (его расторжение) влечёт за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения Договора. |
Похожие:
 |
Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора «утверждаю» Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора... |
|
Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора «утверждаю» Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на выполнение работ по капитальному... |
|
Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора утверждаю Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку покупных... |
|
Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора «утверждаю» Наименование закупки: Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных... |
|
Открытый одноэтапный конкурс в бумажной форме без квалификационного отбора «утверждаю» Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный конкурс в бумажной форме |
|
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту:... |
 |
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного... Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |
|
«утверждаю» «утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |
|
«утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |
|
«утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |
|
«утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |
|
«утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |
|
«утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |
|
«утверждаю» Председатель закупочной комиссии Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |
|
«утверждаю» Председатель закупочной комиссии Баженов А. Н Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |
|
«согласовано» «утверждаю» Первый заместитель управляющего директора Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора |