4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара (цена Договора), поставляемого в рамках настоящего Договора составляет: ( ) руб. ___ коп, в том числе НДС (18%) – ( ) руб. ___коп. и включает в себя все расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе: хранение, страхование товара, уплата таможенных платежей, доставка, монтаж, а также налоги, сборы и иные платежи, необходимых для исполнения обязательств по Договору. Цена на Товар фиксированная в течение всего срока действия Договора. Неучтенные затраты, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.
4.2. Цена Товара установлена по результатам проведения _______________________________________________ № ________________ проведённого на ЭТП на поставку Товара и утверждена протоколом подведения итогов от «____» _____ 2015 г.
4.3. Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.
4.4. Расчёт за поставленный Товар Заказчиком осуществляется в безналичной форме в три этапа:
- 50% - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора, на основании выставленного счета на предоплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
- 50% - в течение 5 (пять) банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ, на основании выставленного счета на предоплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;
4.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, за пользование авансом Поставщик уплачивает Заказчику проценты в размере 0,1% от суммы авансового платежа за каждый день просрочки в соответствии со статьей 823 Гражданского кодекса РФ (коммерческий кредит).
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных).
5.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: стихийные бедствия (за исключением пожаров) природного характера (землетрясения, наводнения, снежные заносы и т.д.), диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной власти и т.п. - влечет изменение сроков исполнения Сторонами своих обязательств по Договору соразмерно времени действия таких обстоятельств.
5.3. О возникновении и прекращении действия форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения.
5.4. Сторона должна в течение 7 (семи) дней передать другой стороне подтверждение компетентного органа или организации соответствующей страны о факте возникновения и прекращения форс-мажорных обстоятельств.
5.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 5.3. и 5.4. настоящего Договора, другая Сторона вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.
5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 дней подряд, то Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление о расторжении Договора. Поставщик в срок не более 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления о расторжении обязан вернуть Заказчику уплаченный по Договору авансовый платеж, после чего Договор считается расторгнутым.
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Выезд представителей Поставщика для проведения Работ осуществляется при наличии письменного извещения Заказчика о готовности объекта к Работам.
6.2. Перед началом Работ, Заказчик обязан подготовить помещение и осуществить подводку коммуникаций в соответствии с указаниями Поставщика и доставить Товар к месту проведения работ.
6.3. Поставщик обязан провести Работы, указанные в срок до «__» ______ 201_г. Срок выполнения Работ может быть изменен в соответствии с п.9.2. настоящего Договора.
6.3.1. Работы по монтажу Товара на объекте Заказчика осуществляются силами и средствами Поставщика. Поставщик обязуется согласовывать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядчиков. В случае привлечения субподрядчиков к монтажу дверей, ответственность за исполнение ими обязательств по выполнению работ несет Поставщик.
6.3.2. По окончании рабочей смены Поставщик производит уборку зоны производства работ от строительного мусора
6.4. Представители Поставщика допускаются на территорию Заказчика при наличии паспортов. Работа выполняется Поставщиком с использованием собственных инструментов.
6.5. Заказчик обязан предоставить сотрудникам Поставщика доступ в рабочее помещение с 8.00 до 17.00 часов в течение всего срока выполнения Работ.
6.6. Заказчик обязан предоставить Поставщику возможность для хранения инструментов и расходных материалов, согласно их массогабаритным размерам, и создать условия, обеспечивающие их сохранность. В помещении, на весь период проведения Работ, не должны проводиться строительные и отделочные работы, не должно быть постороннего оборудования, мешающего проведению Работ. Для проведения Работ, в помещении должно быть обеспечено достаточное освещение и вентиляция, температура воздуха в пределах +15÷+30°С. В местах проведения работ Заказчик обязан обеспечить возможность подключения электроинструмента.
6.7. Поставщик не несёт ответственности за утрату, повреждение имущества Заказчика, если утрата и/или повреждение имущества произошли не по вине Поставщика.
6.8. Поставщик уведомляет Заказчика о завершении выполнения необходимых работ и готовности к их сдаче, с учетом предусмотренных настоящим Договором случаев продления этого срока.
6.9. Завершение Работ оформляется Актом выполненных работ в 2-х экземплярах (Приложение №2). После подписания представителями Поставщика и Заказчика Акт становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.10. Заказчик обязан принять Работу в течение 48 часов с момента уведомления о завершении Работы, а при обнаружении недостатков, отразить их в Акте выполненных работ, согласовав с Поставщиком конкретные сроки их устранения. Отраженные в Акте недостатки устраняются Поставщиком в сроки, согласованные Сторонами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков поставки Товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки, включая день фактического выполнения обязательств.
7.2. В случае нарушения Поставщиком срока замены или устранения недостатков Товара, указанного в п. 3.2. и п. 3.4. Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки, включая день фактического исполнения обязательств.
7.3. В случае просрочки обязательств по Договору более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения причиненных этим убытков, письменно уведомив Поставщика. Если в ходе приёмки поставленного Товара Заказчик обнаружит Товар, не соответствующий требованиям пунктов 1,3, 1.4. и 1.5 и (или) 2.1. Договора по качеству, то такой Товар считается не поставленным, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным нарушением условий Договора.
7.4. В случае предоставления Поставщиком недостоверной информации о стране происхождения Товара, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств по поставке в соответствии с Договором и действующим законодательством.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки, включая день фактического исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, действий (бездействия) третьих лиц или по вине Поставщика.
7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и возмещением понесенных ими убытков, разрешаются путем переговоров.
8.2. Обязателен досудебный претензионный порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней с даты получения претензии.
8.3. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке он передаётся на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания Сторонами и до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
9.2. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
9.3 Поставщик гарантирует патентную чистоту Товара и несет имущественную ответственность за нарушение исключительных прав авторов и правообладателей объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Уведомления, предусмотренные настоящим Договором, могут направляться Сторонами по почте, факсимильной связью, с курьером, и считаются полученными другой Стороной, если позволяют установить дату отправки уведомления, а также адрес (телефон) лица, которому они направлены и адрес (телефон) лица, направившего данное уведомление.
Стороны согласились считать равнозначными подлинными вышеуказанные документы, переданные посредством факсимильной связи по следующим реквизитам:
Факс Поставщика: +7 ( ___) ________. Факс Заказчика: (8162) 61-64-46.
9.5. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов одной из Сторон соответствующая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. При этом Сторонами оформляется дополнительное соглашение, с указанием измененных юридического адреса и (или) банковских реквизитов.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для каждой из сторон) на бумажном носителе, подписанных сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих равную юридическую силу.
11.2. Техническое Задание и иные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они подписаны полномочными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Направленный по электронной почте или по факсу настоящий договор и связанная с ним документация приравниваются к оригиналам до момента получения оригиналов. Обмен оригиналами обязателен.
11.4. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится обязательным для Сторон.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
|
|
ПОСТАВЩИК:
|
ОАО «НПП «Старт»
|
|
_______________________________
|
Юридический адрес: 173021,
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55
Почтовый адрес: 173021,
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55
|
|
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
|
Тел./факс: (8162) 61-64-46
|
|
Тел./факс:
|
ИНН/КПП: 5321091136/532101001
|
|
ИНН/КПП:
|
Банк: Отделение № 8629 Сбербанка России г. В.Новгород
Р/сч: 40702810943000002948
|
|
Р/счёт
|
К/сч: 30101810100000000698
|
|
К/сч:
|
БИК 044959698
|
|
БИК
|
ОГРН 1035300271379
|
|
ОГРН:
|
от ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «НПП «Старт»
|
от ПОСТАВЩИКА:
____________________________
|
_________________/ В.Н.Никитин / _________________/______________/
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Договору № ____
на поставку и монтаж
деревянных межкомнатных дверей
от «__» ______ 201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №2.
1.Предмет закупки
Поставка и монтаж деревянных межкомнатных дверей.
2. Спецификация.
2.1. Исполнитель должен поставить и смонтировать межкомнатные двери в соответствии со спецификацией дверей и комплектующих, указанной в приложении №1.
Приложение №1
Спецификация дверей и комплектующих.
№ п/п
|
Товар и характеристики
|
Цвет
|
Кол-во
|
1
|
Дверное полотно облицованное натуральным шпоном (2100х800) 1121
|
Красное дерево мокко
|
2
|
2
|
Дверное полотно облицованное натуральным шпоном (2000х800) 1121
|
Красное дерево мокко
|
22
|
3
|
Дверное полотно облицованное натуральным шпоном (2100х600) 1121
|
Красное дерево мокко
|
1
|
4
|
Дверное полотно облицованное натуральным шпоном (2100х400) 1121
|
Красное дерево мокко
|
1
|
5
|
Дверное полотно облицованное натуральным шпоном (2000х900) 1121
|
Красное дерево мокко
|
1
|
6
|
Коробка (900х2 000)
|
Красное дерево мокко
|
1 компл.
|
7
|
Коробка (1400х2 100)
|
Красное дерево мокко
|
1 компл.
|
8
|
Коробка (800х2000)
|
Красное дерево мокко
|
22 компл.
|
9
|
Коробка (1200х2100)
|
Красное дерево мокко
|
1 компл.
|
10
|
Наличник (75x2170) (2,5м)
|
Красное дерево мокко
|
22 компл.
|
11
|
Наличник (75x2420) (2,5м)
|
Красное дерево мокко
|
3 компл.
|
12
|
Петля
|
матовое золото
|
54 шт.
|
13
|
Ригель врезной латунь
|
|
2 шт.
|
14
|
Ручка
|
матовое золото
|
25 шт.
|
15
|
Замок межкомнатный магнитный. под цилиндрический механизм (латунь)
|
|
25 шт.
|
16
|
Цилиндр ключ/ключ латунь
|
|
25 шт.
|
17
|
Накладка
|
матовое золото
|
25 шт.
|
18
|
Индивидуальная врезка дв. блока одинарного
|
|
23 шт.
|
19
|
Индивидуальная врезка дв. блока распашного
|
|
2 шт.
|
20
|
Установка дверного блока одинарного
|
|
23 шт.
|
21
|
Установка дверного блока распашного
|
|
2 шт.
|
|
