|
Договор поставки № ___________от «__» _____ 2007 г. стр. из
ДОГОВОР
поставки № 3/БК-066
г. Москва «__» ________ 2007 г.
ООО «_______________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _______________________ , действующего на основании доверенности №____________ от _______________, с одной стороны и Группа компаний «БАРС», именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице Генерального директора Романко Константина Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор о нижеследующем:
Предмет договора
Исполнитель обязуется выполнить проектные работы, изготовить и произвести монтаж Жилого комплекса на 40 человек со столовой на 20 посадочных мест на базе 13-ти блок-модулей размером 3х11,8х2,9м (далее по тексту Продукция) в его комплектацию мебелью и оборудованием в количестве и по цене, указанным в Дополнительных соглашениях (спецификациях), которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию в установленном настоящим договором порядке, форме и размере.
1.2. Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов следующие виды работ по вышеуказанному объекту:
1.2.1. Проектные работы , состоящие из:
объемно-планировочные решения;
раздел электрика;
раздел ОВ (отопление и вентиляция);
раздел ВК (водопровод и канализация);
раздел пожарная сигнализация.
1.2.2. Монтажные работы, состоящие из:
монтаж блок-модулей на готовый фундамент и подведенные наружные инженерные сети, выполненные Заказчиком;
монтаж кровли здания;
монтаж внутренних инженерных систем (хозяйственно-бытовое водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение, пожарная сигнализация);
выполнение финишной отделки стыков блок-модулей и внутренних помещений;
комплектация и сборка мебели;
проверка функционирования внутренних инженерных систем;
сдача объекта представителям Заказчика;
Исполнитель должен провести вышеуказанный комплекс работ в соответствии с утвержденным Заказчиком проектом.
2. Стоимость договора
2.1. За выполнение вышеуказанных работ Заказчик оплачивает Исполнителю сумму в размере 00 000 000,00 руб. () в том числе НДС 18 %- 0 000 000 рублей.
2.2. В вышеуказанную стоимость входят: проектные работы, стоимость блок-модульного здания с электроотоплением и оборудованием согласно приложению №2, монтажные работы.
В стоимость проектных работ включаются работы, указанные в п.1.2.1, за исключением услуг по согласованию проекта с государственными надзорными службами (СЭС, ЦГСЭН, ГПНР, АПУ и др.).
В стоимость монтажных работ включаются возмещения за работу специалистов Исполнителя за исключением:
расходов по проезду , оплате проживания и питания на месте проведения монтажных работ;
работы по проведению инструментальных замеров сопротивления изоляции электропроводки и т.п., выполняемые независимыми лабораториями;
сдача объекта государственным надзорным службам.
использования грузоподъемных машин и механизмов, а так же монтажного оборудования (сварочного агрегата, компрессора и др.)
проведения временных инженерных сетей на период строительства, а так же использования энергоресурсов.
2.3. Оплата по Договору осуществляется по следующей схеме:
2.3.1. Проектные работы.
Оплата за проектные работы осуществляется на условиях 60% предоплаты в течение 5-ти банковских дней с даты подписания договора и выставления «Исполнителем» соответствующего счета. Окончательный расчет 40% (Сорок) от стоимости проектных работ в течение 5-ти банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи приемки проектной документации и выставления Исполнителем соответствующего счета.
2.3.2.Блок-модульное здание.
Авансовый платеж 70 % (Семьдесят) от общей стоимости блок-модульного здания на расчетный счет «Исполнителя» в течение 5-ти банковских дней, с даты подписания Договора сторонами и выставления «Исполнителем» соответствующего счета.
Окончательный расчет 30% (Тридцать) от общей стоимости блок-модульного здания на расчетный счет «Исполнителя» в течение 5-ти банковских дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления от Исполнителя о готовности блок-модулей к отгрузке и выставления Исполнителем соответствующего счета.
2.3.3. Монтажные работы.
Авансовый платеж 50% (Пятьдесят) от стоимости монтажных работ на расчетный счет «Исполнителя» в течение 5-ти банковских дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления от Исполнителя о готовности блок-модулей к отгрузке и выставления Исполнителем соответствующего счета.
Окончательный расчет 50% (Пятьдесят) от стоимости монтажных работ на расчетный счет Исполнителя в течение 5-ти банковских дней с даты подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
2.3.4.Транспортные расходы на доставку оборудования до площадки монтажа оплачиваются по факту на основании подтверждающих документов
2.3.5. Все расчеты по данному договору производятся в рублях. Датой оплаты этапа финансирования считается дата поступления полной суммы предоплаты на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем договоре.
2.4. Заказчик, кроме того, оплачивает:
а) стоимость проезда специалистов из города Исполнителя до места монтажа при предъявлении билета и багажных квитанций:
- по проезду по железным дорогам;
При этом оплачивается провоз багажа до 50 кг на каждого специалиста.
- по проезду по железным дорогам;
б) стоимость проезда, включая провоз багажа в количестве, указанном в пп."а" настоящего пункта, при возвращении специалистов из города Заказчика в город Исполнителя. Билеты на обратный проезд приобретает Исполнитель-Заказчик компенсирует затраты на приобретение билетов.
в) стоимость отправки (на место монтажа, а также обратно в город Исполнителя) инструментов и др. материалов, необходимых для проведения монтажных работ;
г) во время пребывания специалистов в городе Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик обеспечивет специалистов Исполнителя необходимыми жилищно-бытовыми условиями.
3.Обязательства сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить проект блок-модульного здания в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком.( Приложение №1)
3.1.2. Смонтировать модульное здание в соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.
3.1.3. В срок не позднее 5 дней с даты получения от Заказчика письменного (по факсу) подтверждения о готовности фундамента, командировать на место монтажа специалиста, который должнен принять фундамент. В случае, если фундамент не соответствует требованиям технического задания Исполнителя, составляется двусторонний акт с перечнем недоделок и сроками их устранения. Если сроки устранения недоделок превысят 2 дня, представитель Исполнителя покидает строительную площадку, не приняв фундамент. Последующие выезды специалиста Исполнителя также оплачиваются Заказчиком в соответствии с п.2. Выезд монтажной бригады осуществляется после подписания сторонами акта о cдачи представителю Исполнителя фундамента под монтаж, получения от Заказчика согласованного проекта, получения подписанных со стороны Заказчика товарно-транспортных накладных, свидетельствующих о прибытии товара (блок-модульного здания и его комплектующих) на место монтажа.
3.1.4. Произвести монтаж модульного здания и всех внутренних инженерных систем силами своих специалистов.
3.1.5. Осуществить проверку функционирования смонтированных инженерных систем с подписанием соответствующих промежуточных актов.
3.1.6. Сдать модульное здание представителям «Заказчика».
3.1.7. Устранить все выявленные в ходе сдачи недостатки своими силами и в сроки, оговоренные в акте приемо-сдаточных работ.
3.1.8. Предоставить Заказчику паспорт модульного здания, проект и все необходимые сертификаты на материалы и комплектующие.
3.1.9. Устранять возникшие неполадки в течение гарантийного срока эксплуатации в рамках и в сроки, указанные в гарантийных обязательствах Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Произвести расчеты с Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора по срокам и ценам, указанным в п.2.
3.2.2.Подготовить и сдать фундамент в монтаж по акту представителю Исполнителя в соответствии с техническим заданием Исполнителя.
3.2.3.Обеспечить беспрепятственный доступ монтажной бригады в место выполнения работ.
3.2.4.Передать Исполнителю в день прибытия монтажной бригады строительную площадку, пригодную для производства работ. Монтажные работы начинаются после подписания обеими сторонами акта приемки площадки и акта приёмки фундамента.
3.2.5. Заказчик должен предоставить сухие складские помещения для хранения мебели, оборудования и необходимых для монтажа материалов, а также обеспечить их сохранность. В случае их повреждения или утраты не по вине Исполнителя, все затраты по восстановлению или приобретению оборудования и материалов несёт Заказчик.
3.2.6. Передать Исполнителю в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора перечень документации (в том числе список актов), необходимой для приемки объекта.
3.2.7. Осуществить временные подсоединения коммуникаций (электроснабжение, освещение, водоснабжение) на период выполнения работ на строительной площадке.
3.2.8. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, Заказчик назначает своих уполномоченных представителей и руководителя на строительной площадке, которые от имени Заказчика наделяются следующими полномочиями:
- осуществлять полный, в том числе технический надзор и контроль за выполнением работ;
-производить проверку качества выполняемых работ;
- совместно с уполномоченным представителем Подрядчика визировать акты приемки выполненных работ.
3.2.9. Обеспечивать необходимыми грузоподъемными и транспортными механизмами, а также компрессорным и крупногабаритным оборудованием, участвующем в подготовительных операциях и монтаже по письменному запросу Исполнителя.
3.2.10. Создать бригаде монтажников необходимые жилищно-бытовые условия, организовать питание.
3.2.11. Осуществить охрану монтируемого объекта.
3.2.12. Принять объект в течение 5-ти дней с даты получения письменного уведомления Исполнителя.
3.2.3. Вместе с заданием на проектирование Заказчик выдает Исполнителю исходные материалы:
Решение местного органа исполнительной власти о предварительном согласовании места размещения объекта;
Акт выбора земельного участка (трассы) для строительства и прилагаемые к нему материалы;
Технические условия на присоединение проектируемого объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям;
Имеющиеся материалы инженерных изысканий и обследований, обмерочные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций;
Условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных материалов;
4.Сроки выполнения работ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, а в случае, если договор подписан в разные даты, то он вступает в силу с последней даты подписания.
4.2 Настоящий договор действует до исполнения всех обязательств обоих сторон.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут только по взаимному согласию Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
4.5. Срок изготовления и отгрузки продукции – указан в приложении №2 и рассчитан с момента поступления полной суммы предоплаты на р/с Исполнителя. Сумма предоплаты указана в приложении №2.
5. Качество и комплектность
5.1. Качество продукции должно соответствовать образцам и каталогам Исполнителя, ГОСТам, ТУ. Комплектность поставляемой продукции должна соответствовать утвержденному техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью договора.
5.2. Исполнитель обязуется передать Заказчику следующую документацию:
- Паспорт здания;
- Пакет сертификатов на материалы, применяемые при изготовлении продукции;
- Акты на скрытые работы;
- Инструкция по эксплуатации;
- Монтажные схемы.
5.3. Исполнитель гарантирует качество продукции в целом, включая составные части и комплектующие изделия, в течении 12 месяцев с момента передачи продукции.
5.4. Устранение дефектов переданной продукции производится в согласованный с Заказчиком срок после получения сообщения Исполнителем о выявленных дефектах. Устранение дефектов производится за счет Исполнителя.
5.5. В случаях возникновения разногласий между Исполнителем и Заказчиком относительно качества переданной Заказчику продукции, соответствие качества данной продукции, условиям настоящего договора производится независимой комиссией, выбираемой по согласованию сторон. Оплата услуг независимой комиссии производится Заказчиком. В случае установления несоответствия качества переданной продукции настоящему договору Исполнитель обязан возместить Заказчику стоимость оплаченных услуг независимой комиссии.
5.6. В случае, если Исполнитель докажет, что вышеуказанные дефекты и неисправности оборудования и/или материалов возникли вследствие халатности, ненадлежащего использования, умышленных действий (бездействии) персоналом Заказчика или третьих лиц, привлеченных Заказчиком для выполнения той или иной работы по объекту, то в этом случае Заказчик самостоятельно несет все убытки и затраты по устранению указанных дефектов и неисправностей
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут взаимно материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
6.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ей своих обязательств.
6.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
6.4. В случае возникновения претензий к Исполнителю в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ, Исполнитель несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.
6.5. Если Заказчик не выполнит свои обязательства в сроки, предусмотренные договором, и если в связи с этим последуют существенные затруднения для Исполнителя, связанные с выполнением срока своих обязательств, то по взаимному согласованию сторон сроки выполнения обязательств по договору Исполнителем могут быть соразмерно перенесены.
6.6. В случае пропуска срока платежей за продукцию в соответствии с п. 2.3.. настоящего договора, а также за просрочку возмещения Исполнителю транспортных расходов в соответствии с п. 2.4. настоящего договора сумма договора, согласованная сторонами в порядке, предусмотренном п. 2.1. настоящего договора (в т.ч. в Приложениях и дополнительных соглашениях к настоящему договору), увеличивается на 0,1 % за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % .
6.7. В случае просрочки поставки и монтажа продукции Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленной или несвоевременно смонтированной продукции за каждый день просрочки, но не более 10 % указанной стоимости.
6.8. В случае расторжения настоящего договора, виновная в неисполнении обязательств сторона возмещает по требованию другой стороны все понесенные в результате неисполнения настоящего договора убытки.
6.9. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в натуре.
6.10. Расходы по охране продукции на объекте несет Покупатель.
7. Арбитраж
7.1. Стороны приложат все необходимые усилия для разрешения споров и разногласий в рамках настоящего договора порядком двусторонних переговоров.
7.2. В случае если не будет достигнуто соглашение путем переговоров в течение разумного срока, но не более 30 календарных дней, они передаются на рассмотрение арбитражного суда г.Москвы.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (например, землетрясение, наводнение, пожары) К обстоятельствам, освобождающим сторону от ответственности, относятся также забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
8.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в пятидневный срок в письменной форме информировать другую сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств. По требованию другой стороны в подтверждение наступления форс-мажорных обстоятельств необходимо представить удостоверяющий документ, выданный Торговой палатой или иным компетентным органом или организацией РФ.
8.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему договору, обязана с учетом положений договора приложить все усилия к тому, чтобы в кратчайшие сроки компенсировать это невыполнение.
8.4. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.6. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по договору, должна немедленно, но не позднее 10 дней, известить об этом другую сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
8.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (Трех) месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и возместить все понесенные другой стороной расходы и убытки, подтвержденные документально.
9. Прочие условия
9.1. Стороны не вправе полностью или частично передавать свои права и обязанности по данному договору третьим лицам без письменного согласования сторон.
9.2. В течение 10 календарных дней с момента изменения почтовых, платежных реквизитов либо реорганизации Стороны обязаны письменно уведомить друг друга с предоставлением документов.
9.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.
9.4.Заказчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Исполнителя.
9.5. Документы, переданные посредством факсимильной либо иной электронной связи, принимаются сторонами как имеющие юридическую силу, но при условии последующего предоставления оригинала не позднее 30 календарных дней.
9.6. Поставщик имеет право производить фото и видео съемку (внутри и снаружи) для создания своих рекламных материалов с изображением монтируемого и/или смонтированного объекта из продукции или с применением продукции приобретенной Покупателем у Поставщика. Исключение составляют объекты, оговариваемые в законе о государственной тайне РФ или отнесенные в установленном законом порядке к разряду закрытых объектов.
9.7. Перемена лиц в обязательстве (в том числе частичная) допускается только с согласия сторон.
9.8. Договор подписывается лицом, которому учредительными документами предоставлено право подписи денежных документов либо лицом, действующим на основании доверенности (с приложением последней к настоящему договору) и удостоверяется печатью организации (предприятия).
9.9. Вся переписка сторон, предшествующая подписанию настоящего договора, теряет юридическую силу с момента подписания настоящего договора.
9.11. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
9.12. В остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложения: 1.Техническое задание на проектирование, изготовление и монтаж
блочно-модульного здания
2. Спецификация №1 Продукция. Условия оплаты. Условия поставки продукции.
3. Спецификация №2 Спецификация на мебель и технологическое оборудование для жилищно-бытового комплекса на 40 человек.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ООО «
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Группа компаний «БАРС»
Юридический адрес:
125267 г.Москва, Миусская площадь, д.9 стр1
Почтовый адрес:
111024, г.Москва, проезд Энтузиастов, д.15
Р/с 40702810400020000219 в МФ АКБ «Вятич»
К/с 30101810100000000651
ИНН/ КПП 7707321869/770701001
БИК 044583651
Генеральный директор
Группы компаний «БАРС»
____________________ /К.В. Романко/
|
Заказчик: Исполнитель:
ООО "_______" Группа компаний «БАРС»
______________________ /____________./ ______________________ /Романко К.В./
|
