На поставку оборудования, выполнение работ по монтажу, пусконаладочных работ, введения в эксплуатацию поставленного оборудования для перинатального центра
|
Скачать 0.77 Mb.
|
|
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: - по соглашению Сторон; - в судебном порядке; - в одностороннем порядке. 14.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: 14.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком. 14.2.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе проведения закупки, указанного в преамбуле настоящего Договора. 14.2.3. Установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 14.2.4. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 14.2.5. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 14.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения Договора являются: 14.3.1. Осуществление поставки Оборудования ненадлежащего качества, которое не соответствует требованиям установленным указанным Договором и Техническим заданием, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. 14.3.2. Осуществление поставки некомплектного Оборудования, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании Оборудования или не заменил их комплектным Оборудованием. 14.3.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по Договору, предусмотренных Календарным графиком. 14.3.4. Выполнение работ по монтажу Оборудования ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. 14.3.5. Выполнение работ ненадлежащего качества, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование или не устранил выявленные недостатки. 14.3.6. Если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик представил в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора недостоверную или недействительную банковскую гарантию. Либо банковская гарантия не соответствует требованиям определенным разделом 11 настоящего Договора. 14.3.7. Оказание услуг по инструктажу персонала Пользователя ненадлежащего качества, если Поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование или не устранил выявленные недостатки. 14.3.8. Если Поставщик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Заявкой на поставку Оборудования или Договором, либо выполняет работы (оказывает услуги) так, что окончание работ (оказание услуг) к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работ (оказания услуг) стало очевидно, что работы (услуги) не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок. 14.3.9. Если отступление в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми. 14.3.10. Если в течение 40 (сорока) дней с даты заключения настоящего Договора Поставщик не выполнил обязательства по страхованию, предусмотренные разделом 17 настоящего Договора. 14.3.11. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией требованиям к участникам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем. 14.4. Основания расторжения Договора по инициативе Поставщика: 14.4.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты поставки и работ по монтажу Оборудования. 14.5. Порядок расторжения Договора Заказчиком: 14.5.1. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Оборудования, выполненных работ по монтажу, оказанных услуг по инструктажу, с привлечением экспертов, экспертных организаций. 14.5.2. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Оборудования, выполненной работы по монтажу или оказанной услуги по инструктажу, с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчиком может быть принято решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при условии, что по результатам экспертизы поставки, выполненной работы, оказанной услуги, в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 14.5.3. В течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Заказчик направляет решение об одностороннем отказе от исполнения Договора Поставщику. 14.5.4. Через 3 (три) дня с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым. 14.5.5. Если в течение трехдневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора Поставщиком устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. 14.6. Порядок расторжения Договора по инициативе Поставщика. 14.6.1. В течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Поставщик направляет решение об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчику. 14.6.2. Через 3 (три) дня с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым. 14.6.3. Если в течение трехдневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчиком устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. 14.7. Обязательства при расторжении Договора в связи с односторонним отказом: 14.7.1. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 14.7.2. Если до расторжения Договора Поставщиком частично исполнены обязательства, предусмотренные Договором, и Заказчиком приняты поставленное Оборудование, результаты работ или оказанных услуг, то Заказчик обязан оплатить фактически поставленное Оборудование, выполненные работы по монтажу, или оказанные услуги по инструктажу. 14.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 14.9. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения к Договору. 14.10. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных обязательств по Договору.
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, наводнения, землетрясения, войны и военных действий, террористического акта, забастовки, санкционированной соответствующими органами власти, запретительных актов государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия. 15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме с предоставлением подтверждающего документа, но не позднее 10 (десяти) календарных, дней с момента их наступления. Сторона, также без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. 15.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 15.4. Достаточным доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будет служить письменное свидетельство, подтверждённое компетентным органом исполнительной власти территории, на которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, либо Торгово-промышленной палаты страны, в которой произошло такое событие, повлиявшее на выполнение стороной своих обязательств. 15.5. Если последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.
16.1. При издании или изменении нормативно-правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения Договора, приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договоренности по срокам и стоимости выполнения Договора должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и оформлены в письменной форме путем согласования дополнительного соглашения к настоящему Договору. 16.2. Любая из Сторон вправе письменно обратиться к другой Стороне с предложением внести изменения или дополнения в настоящий Договор, при этом другая Сторона обязана рассмотреть такое предложение и направить свое согласие с изменением или дополнением Договора либо мотивированный отказ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения предложения. 16.3. Все дополнения, изменения и другие документы, подписанные Сторонами во изменение положений Договора, после подписания их Сторонами, становятся неотъемлемой частью Договора. 16.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
Страховое покрытие по договору страхования должно покрывать все риски, которые могут возникнуть при выполнении работ по данному Договору, в том числе:
- затрат на разборку поврежденного объекта и удаление строительного мусора; - затрат на оплату услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов; - расходы по оплате работ по ремонту поврежденного Объекта в сверхурочное время, праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения работ; - убытки и расходы, которые Поставщик может понести в связи с установленными после пусковыми гарантийными обязательствами, включая затраты на устранение ошибок при монтаже, исправление некачественных работ; - оговорка об отказе страховщика от права суброгации к застрахованным лицам (Заказчику, Поставщику, Пользователю). 17.3. Копии страховых полисов должны быть переданы Заказчику в течение 35 (Тридцати пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора. 17.4. Подрядчик застрахует свой персонал от несчастных случаев в соответствии с законодательством Российской Федерации. 17.5. При возникновении страхового случая Поставщик самостоятельно получает соответствующее страховое возмещение от страховщика и за свой счет производит восстановление результатов работ, их части или Объекта в целом, а также компенсирует Заказчику все убытки, связанные с наступлением страхового случая. 17.6. По требованию Заказчика Поставщик предоставляет ему действующие страховые полисы и квитанции об уплате текущих страховых премий. 17.7. Заключение договора страхования не освобождает Поставщика от обязанности принять все необходимые и возможные меры для предотвращения наступления страхового случая. 17.8. За любой материальный ущерб, причиненный по вине Поставщика или нанятых им исполнителей, не имеет значения на каком правовом основании, в особенности при ответственности за сроки поставки или за качество поставки, Поставщик несет ответственность в зависимости от причины и величины ущерба исключительно в рамках его гарантийного страхования от ответственности за причинение материального вреда.
19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 19.1. Любое уведомление, запрос или иное сообщение, направляемое или представляемое. Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором, должно быть оформлено в письменном виде и вручено под роспись непосредственно уполномоченному представителю Стороны, либо направлено по почте. Для оперативного обмена информацией и документами Стороны могут использовать факс, электронную почту, с обязательным направлением оригинала документа в порядке, установленном настоящим пунктом, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента направления документа посредством факса, электронной почты или передачи документа непосредственно уполномоченному представителю Стороны. 19.2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в пятидневный срок. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об изменении адреса, несет риск последствий неисполнения данной обязанности. 19.3. Сторона не имеет право передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу. 19.4. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены в двух экземплярах, все экземпляры являются идентичными, имеющими одинаковую юридическую силу; один экземпляр находятся у Заказчика, один - у Поставщика. 19.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 19.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 19.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. В том числе, Поставщик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в СМИ без письменного разрешения Заказчика. 19.8. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 19.9. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. |
Похожие:
 |
На выполнение проектных работ, поставку оборудования, выполнение... Ивкэ информационно вычислительный комплекс электроустановки (успд, концентратор и т п.) |
|
Техническое задание на выполнение работ по проектированию, монтажу... Выполнение работ по проектированию, монтажу и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (далее апс) и системы... |
 |
Документация по запросу предложений Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, поставку оборудования по объекту: «Реконструкция... |
|
Федеральное государственное унитарное Открытый запрос котировок в электронной форме (№ ца 60-17) по выбору организации на право заключения договоров на поставку оборудования... |
|
Документация об электронном запросе котировок Чпу (далее-Оборудование), выполнение работ по монтажу, пуско-наладке Оборудования с проведением тестовых технологических операций,... |
|
П оложение об использовании, учёте и распределении поставленного учебного оборудования Министерства образования и науки РФ от 04. 10. 2010 г. №986), письма Минобрнауки России «О закупке оборудования для общеобразовательных... |
|
Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений... |
|
Закупочная документация По открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку Токарно-винторезного... |
|
Документация по запросу предложений П-14 «Поставка и выполнение монтажных, пусконаладочных работ оборудования для производства бетона для нужд ао «ниаэп» |
|
Техническое задание на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных... ... |
|
Закон о закупках Федеральный закон от 18. 07. 2011 n 223-фз «О закупках... Поставка оборудования и выполнение работ по развертыванию центра обработки вызовов (Call-центра) |
|
Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по выбору... Подрядчики подавать конкурсные заявки на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования... |
|
Техническое задание На выполнение пусконаладочных работ по проекту... Основной формой деятельности головной наладочной организации является заключение ею договора единого подряда на выполнение всего... |
|
Техническое задание на выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным... Объем работ: выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным работам оборудования Центральной тепловой станции Кировского завода (далее... |
|
Техническое задание на выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным... Объем работ: выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным работам оборудования Центральной тепловой станции Кировского завода (далее... |
|
Индивидуальный номер закупки, п редмет договора Оборудования для Перинатального центра расположенного по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 22, мощностью 110 коек |