1.3Обжалование
1.3.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.
1.3.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1., не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в Центральной Конкурсной комиссии ОАО «МТС», e-mail: duvr@mts.ru.
1.3.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.
1.4Прочие положения
1.4.1Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса.
1.4.2Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.
1.4.3Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие комиссией решения по определению Победителя.
Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.
2. Проект договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______
г. Ижевск « ____ »_______________ 2008г.
ОАО «Мобильные Теле Системы» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Филиала ОАО «МТС» в Удмуртской Республике Куртеева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности 0780/08 от 17.06.2008г., и Старшего бухгалтера Группы учета и контроля филиала ОАО «МТС» в Удмуртской Республике Козявиной Татьяны Павловны, действующей на основании доверенности № 1200/07 от 28.08.2007 г, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметной документацией (Приложение № 2) выполнить работы по замене дверных блоков на противопожарные (далее «Работы») в здании, расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Дзержинского,36 (далее Объект), а также сдать их результат Заказчику.
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения данных Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.
2. Сроки выполнения работ
Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в течение 30 календарных дней, с момента перечисления Заказчиком авансового платежа.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
передать Подрядчику Объект для выполнения Работ;
назначить полномочного представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ;
обеспечить допуск персонала Подрядчика на Объект на весь период проведения Работ;
оплатить выполненные Подрядчиком Работы в предусмотренном настоящим Договором порядке;
3.2. Заказчик имеет право:
осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком или субподрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность;
приостановить производство Работ при обнаружении грубых отступлений от проектной документации или СНиП;
в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Подрядчику письменное уведомление и произведя расчет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1. на свой риск, своими силами и своими средствами, на своем оборудовании и с использованием своих материалов выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора и действующим строительным нормам и правилам;
3.3.2. Проводить работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку.
3.3.3. Специалисты Подрядчика обязаны пройти инструктаж и соблюдать при проведении работ Правила эксплуатации электроустановок, Правила пожарной безопасности, Правила охраны труда и другие нормативные акты по охране труда и технике безопасности, а так же правила внутреннего распорядка, действующие на объекте. Подрядчик обязан назначить из числа специалистов ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности по претензиям и требованиям по несчастным случаям (травмам), произошедшим (полученным) в процессе выполнения работ по Договору.
3.3.4. предоставить Заказчику в полном объеме необходимую ему для приемки Работ приемо-сдаточную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
3.3.5. все поставляемые Подрядчиком материалы, механизмы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иные необходимые документы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов до начала производства Работ с этими материалами.
Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов осуществляется за счет Подрядчика и дополнительной оплате не подлежит;
3.3.6. обеспечить на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране Объекта и окружающей среды;
3.3.7. после завершения Работ вывезти весь мусор и провести влажную уборку помещения;
3.3.8. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, предусмотренный настоящим Договором;
3.3.9. нести риск случайной гибели/повреждения Объекта, материалов и результатов Работ до момента их приемки Заказчиком;
3.3.10. в необходимых случаях согласовать результат Работ с соответствующими государственными органами и организациями.
3.3.11. обеспечить обязательное и добровольное страхование (в том числе страхование гражданской ответственности) себя и своих работников;
3.3.12. выполнять полученные в ходе исполнения настоящего Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный дачей указаний со стороны Заказчика, если Подрядчик своевременно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения обязательного указания Заказчика.
3.4. Подрядчик имеет право;
3.4.1. самостоятельно организовывать свою работу;
3.4.2. при необходимости, по согласованию с Заказчиком заключать Договоры субподряда;
3.4.3. определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними.
4. Стоимость работ и порядок расчетов.
4.1. Стоимость работ составляет __________ (___________________________ рублей) ___ копеек, в т.ч. НДС 18 % в размере: _______________ руб. (________________________________________ рубля ____ коп.)
Указанная цена является твердой и изменению не подлежит. При возникновении необходимости проведения работ, не указанных в Техническом задании и не учтённых Сметной документацией, Подрядчик их производит после заключения дополнительного соглашения.
4.2. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.
4.3. Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
4.3.1. Заказчик производит 100% постоплату в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика, счета-фактуры, акта и справки КС-2 и КС-3, выставленных на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
4.4. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик — ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.6. Любые платежи, установленные настоящим Договором, могут быть совершены как непосредственно Сторонами, так и третьими лицами.
4.7. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Филиал ОАО «МТС» в Удмуртской Республике.
4.8. Любая из Сторон по мере необходимости может инициировать сверку расчетов по настоящему Договору. В случае направления акта сверки одной из Сторон получившая акт Сторона обязана в течение 20 (Двадцати) календарных дней рассмотреть указанный акт сверки, подписать его и возвратить 1 (Один) экземпляр в адрес направившей Стороны либо при наличии обоснованных возражений отказаться от его подписания и направить свой вариант акта сверки. В том случае, если в указанный в настоящем пункте срок получившая акт Сторона не направит подписанный с ее стороны экземпляр акта или мотивированный отказ от подписания со своим вариантом акта сверки другой Стороне, считается, что получившая акт сверки Сторона признает указанные в акте сверки данные. Данные правила распространяются также на дальнейшие взаимоотношения Сторон в связи с урегулированием разногласий по данному акту сверки.
5. Порядок сдачи-приемки результата работ.
5.1. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ по Договору. Заказчик определяет лиц, ответственных за приемку результата Работ, которые должны проверить:
соответствие результата выполненных Работ требованиям проектной документации, строительных норм и правил;
подготовленность Объекта к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению на нем условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природной среды;
5.2. Назначение лиц, ответственных за проведение приёмки результата Работ осуществляется Заказчиком в течение максимум 5-и рабочих дней после получения уведомления Подрядчика о готовности результата Работ к сдаче.
5.3. Приёмка результата Работ, включая приемку ответственных конструкций, оборудования и освидетельствование скрытых работ, производятся в порядке и объеме, установленном настоящим Договором и соответствующими разделами СНиП и согласно перечню ИГАСН.
5.4. В соответствии с п.5.2 Заказчик назначает Рабочую комиссию и приступает к совместной с Подрядчиком приемки Работ по Объекту (Договору) в целом. При этом, срок приемки результата Работ – 5 рабочих дней с момента назначения Заказчиком лиц, ответственных за ее проведение.
5.5. Приемка результатов выполненных Работ по Договору (Объекту) оформляется Актом рабочей комиссии о приемке работ на объекте.
5.6. По окончании приемки результата Работ Заказчик либо:
подписывает Акт рабочей комиссии о приемке работ на объекте;
подписывает Акт рабочей комиссии о приемке работ на объекте с Ведомостью замечаний, в которой фиксируются все недостатки, отклонения, несоответствия результата выполненных Работ проектной документации, а также сроки их устранения. Данное условие возможно, если, по мнению Заказчика, выявленные недостатки являются незначительными и не препятствуют приемки результата Работ в целом. Подписание Заказчиком Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте с Ведомостью замечаний не является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы;
отказывается от подписания Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте с составлением мотивированного письменного документа.
5.7. Устранение указанных в Ведомости замечаний недостатков осуществляется Подрядчиком за его счет. При этом если нарушен срок окончания выполнения Работ (п.2), Заказчик имеет право требовать с Подрядчика выплаты неустойки, предусмотренной п.6.2. настоящего Договора.
5.8. После устранения указанных в «Ведомости замечаний» недостатков результатов выполненных Работ стороны подписывают Акт устранения недостатков.
5.9. В случае если государственными надзорными органами (Госэнергонадзор, ГПС, Региональным управлением по надзору за связью и др.) во время приемки в эксплуатацию Объекта будут выявлены недостатки результата Работ, не выявленные сторонами при утверждении Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте и за которые не несет ответственности Заказчик, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки за свой счет в срок, не превышающий 10 дней с момента получения уведомления Заказчика.
5.10. Заказчик имеет право по своему усмотрению провести работу по устранению недостатков самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц, при этом стоимость этих работ может быть взыскана с Подрядчика и (или) удержана из стоимости вознаграждения, подлежащего уплате Подрядчику.
6. Ответственность сторон.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае несвоевременного окончания выполнения Работ по Объекту, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты пени в размере 0,3% от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 12% общей стоимости Работ по настоящему Договору. При просрочке окончания выполнения Работ на срок более 60 дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор без какой-либо оплаты выполненных и неоплаченных (в том числе авансированных) к тому моменту Работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за гибель, утрату, порчу переданных ему Заказчиком материалов и оборудования, произошедших не по вине Заказчика, в размере понесенных Заказчиком убытков. Компенсация данных убытков осуществляется Подрядчиком в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего расчета и счета Заказчика.
6.4. Подрядчик несет ответственность за недоброкачественность использованных при выполнении Работ материалов, механизмов и оборудования по правилам, предусмотренным ст.475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.5. В случае выявления при начале эксплуатации Объекта скрытых дефектов, допущенных по вине Подрядчика и препятствующих нормальному функционированию Объекта в требуемом режиме, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от общей стоимости Работ по Договору . Обнаружение данных дефектов фиксируется двухсторонним Актом, который является основанием для выставления Заказчиком соответствующего счета для его оплаты Подрядчиком.
6.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) результатов Работ и обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.7. Если Подрядчик после завершения работ по Договору оставит на Объекте принадлежащие ему материалы или строительный мусор, то Заказчик вправе задержать окончательную оплату Работ до момента устранения указанных недостатков.
6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.9. Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ третьим лицам, несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.10. Заказчик вправе удержать суммы пеней и штрафов из суммы, предназначенной для оплаты Работ.
6.11. В случае несвоевременного окончания выполнения работ по устранению недостатков результата Работ, выявленных Заказчиком в течение Гарантийного срока (п.7.2), Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты пени в размере 0,03% от общей стоимости Работ по настоящему Договору (п.4.1) за каждый день просрочки, но не более 12% данной суммы.
6.12. В случае просрочки Заказчиком оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком результатов Работ (с учетом положений п.6.7 настоящего Договора), Подрядчик имеет право требовать с Заказчика уплаты пени в размере 0,3% от задержанной к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 12% данной суммы.
7. Гарантии качества результата Работ
7.1. Гарантия на результат Работ действует в течение 3 (трех) лет с даты подписания Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте, если иной срок не установлен производителями материалов, исчисляемый с даты подписания сторонами Акта рабочей комиссии о приемке работ на объекте - Гарантийный период.
7.2. Наличие недостатков, выявленных в пределах Гарантийного срока, фиксируется двусторонним Актом обнаруженных недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения им письменного уведомления Заказчика о наступлении гарантийного случая.
7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик может назначить независимую экспертизу, фиксирующую указанные недоставки, их характер и причины возникновения, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. Заказчик должен назначить Подрядчику разумный срок для устранения выявленных и подтвержденных экспертизой недостатков, а Подрядчик обязан в любом случае своевременно устранить их, а затем уже имеет право доказывать вину Заказчика в возникновении указанных недостатков.
7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в п.7.2. или назначенного Заказчиком на основании п.7.3. не устранит недостатки в результате Работ, то Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц. Подрядчик обязан возместить расходы, понесенные Заказчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
7.5. Гарантийный срок увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Объект/результат Работ (их часть) в полном объеме по назначению вследствие указанных выше недостатков.
7.6. По окончании Гарантийного срока (п.п.7.1, 7.5) сторонами в течение 3-х рабочих дней подписывается Акт прекращения гарантийных обязательств Подрядчика.
7.7. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, возникшим из договорных отношений со всеми участвовавшими в Работах субподрядчиками.
7.8. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с получением увечий, а также несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.
8. Действие непреодолимой силы.
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону в течение 5 рабочих дней с момента их возникновения с приложением подтверждающих документов, выданных компетентными органами.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчет по факту выполненных Работ.
8.4. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.
8.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
8.6. Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.
9. Срок действия Договора и условия его расторжения
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
9.3.1. при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества Работ;
9.3.2. при отзыве у Подрядчика Лицензии, дающей право на выполнение Работ;
9.3.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством России и условиями настоящего Договора.
9.4. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника соответствующей Стороны.
9.5. Недействительность какого-либо из положений Договора не влечет автоматически недействительности других его положений.
10. Конфиденциальность и инсайдерская информация
10.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого, финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора (Заказов к нему) или предварительных переговоров о его заключении.
10.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.
10.3. Предпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.
10.4. В случае установления факта разглашения информации конфиденциального характера третьим лицам по вине Подрядчика Заказчик может потребовать от Подрядчика выплаты неоспариваемой суммы штрафных санкций в размере 50000 (Пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек, а также потребовать от Подрядчика возмещения в полном размере всех понесенных убытков.
10.5. Подрядчик не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о Заказчике и его аффилированных лицах, их деятельности, ценных бумагах Заказчика и его аффилированных лицах, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему договору.
10.6. Подрядчик не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами Заказчика или его аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.
10.7. Подрядчик не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия Заказчика на такую передачу.
10.8. Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться Подрядчиком исключительно в случаях, предусмотренных настоящим договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Заказчика.
10.9. Подрядчик не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
осуществление торговли на основании инсайдерской информации;
рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Заказчика на основании инсайдерской информации;
передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.
10.10. Заказчик может потребовать от Подрядчика, виновного в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения в полном размере убытков, причиненных Заказчику указанными неправомерными действиями
11. Заключительные положения.
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней. При не достижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Удмуртской Республики.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
11.4. Заказчик вправе без письменного согласия Подрядчика передавать другим лицам свои права по настоящему Договору. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика передавать другим лицам свои права по настоящему Договору.
11.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Приложения:
Приложение № 1. Техническое задание, на 2 листах.
Приложение № 2. Сметная документация, на __ листах.
12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.
Подрядчик
|
Заказчик
|
|
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
109147, Москва, ул. Марксистская, 4
Выгодопреобретатель:
Филиал ОАО «МТС» в Удмуртской Республике
Адрес филиала: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. В.Сивкова, дом 86
ИНН 7740000076, КПП 183502001
Банковские реквизиты:
р/счет 40702810068020102680 в ОАО АК Сбербанк РФ Удмуртское отделение №8618 г. Ижевск
к/счет 30101810400000000601, БИК 049401601
|
_______________/ ______________/
|
Директор Филиала ОАО «МТС» в Удмуртской Республике
_______________________/С.Н. Куртеев/
|
|
Старший бухгалтер Группы учета и контроля филиала ОАО «МТС» в Удмуртской Республике
|
|
|
|
_______________________/Т.П. Козявина/
|
|
|
|
