Проект договора
Гражданско-правовой договор №_____
г. Томск «__»________ 2013 г.
МАУЗ «Межвузовская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Грахова Виталия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам проведенного запроса котировок (протокол от «____» _______2013 г. №____________) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика медицинское оборудование для нужд МАУЗ «Межвузовская больница» (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Наименование, характеристики товара указаны в спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора составляет __________ руб. (_____________________________рублей ________ копеек) с учетом НДС (в случае, если система налогообложения Поставщика предусматривает уплату НДС).
2.2. Цена договора включает в себя:
- стоимость товара;
- транспортные расходы по доставке товара до места поставки;
- расходы по упаковке, погрузке-разгрузке товара;
- расходы по вводу товара в эксплуатацию в месте поставки, включая распаковку, установку, сборку, настройку и регулировку;
- расходы по проведению инструктажа медицинского персонала по правилам эксплуатации и техники безопасности;
- расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества товара;
- стоимость документации по эксплуатации товара на русском языке;
- стоимость сервисной технической документации (на русском и/или английском языке) в форматах Word или PDF;
- расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с выполнением условий договора.
2.3. Оплата по договору производится Заказчиком по безналичному расчету в рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до 30.04.2013 г., с момента предъявления Исполнителем счетов, счетов-фактур, товарных накладных с обязательным указанием на номер и дату гражданско-правового договора. В противном случае товар оплачиваться не будет. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5.Источник финансирования –внебюджетные средства Фонда ОМС.
Сроки (период) и место поставки товара
3.1. Сроки (период) поставки товара: с момента подписания договора до 25.04.2013 г.
3.2. Доставка товара производится Поставщиком до места поставки по адресу: Томск, ул. Киевская, 74, кабинет главной медицинской сестры (1 этаж) с 9.00 ч. до 15.00 ч.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Осуществить поставку товара надлежащего качества в количестве, предусмотренном в спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору).
4.1.2. Собственными силами и средствами осуществить доставку товара до места поставки.
4.1.3. Обеспечить разгрузку товара в месте поставки своими силами и средствами в присутствии представителя Заказчика.
4.1.4. При отгрузке товара обеспечить соблюдение мер, предотвращающих повреждение и порчу товара.
4.1.5. Одновременно с передачей товара предоставить Заказчику товаросопроводительные документы, оформленные производителем и (или) Поставщиком, заверенные подписью и печатью с указанием его адреса и телефона:
- копию регистрационного удостоверения, выданного в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.10.2006 №735 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»;
- копию сертификата соответствия по системе ГОСТ Р или декларации о соответствии;
- документацию по эксплуатации товара на русском языке - руководство по эксплуатации, паспорт (при наличии), свидетельство о поверке (при необходимости) и т.п.;
- сервисную техническую документацию (на русском и/или английском языке) в форматах Word или PDF;
- документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантийный талон и т.п.).
- товарные накладные;
- счета-фактуры.
4.1.6. Осуществить ввод в эксплуатацию поставленного товара (в месте поставки), включая распаковку, установку, сборку, настройку и регулировку, провести инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации товара и правилам техники безопасности. Выполнение ввода в эксплуатацию производится организацией, имеющей действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники. Перед началом работ заверенная копия указанной лицензии должна быть предоставлена Заказчику.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. В случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору требовать своевременной оплаты товара.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Осуществить приемку товара по количеству и качеству.
4.3.2. Произвести оплату поставленного товара в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору.
Гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества товара
5.1. Поставщик обязан передать Заказчику товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим договором, в течение срока предоставления гарантии качества.
5.2.Срок предоставления гарантии качества товара, предоставляемый Поставщиком, составляет ____ месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию. Гарантия качества товара должна распространяться и на все составляющие его части (комплектующие).
5.3.Объем предоставления гарантии качества товара:
- Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемого товара требованиям к качеству и безопасности, и при его надлежащем использовании и хранении нести все расходы по замене дефектного товара (комплектующих), выявленного Заказчиком или устранению недостатков товара (комплектующих) в течение всего срока гарантии качества товара;
- при наступлении случая неисправности товара в течение срока предоставления гарантии качества, Поставщик должен: осуществить реагирование на заявку Заказчика о неисправности в течение 24 часов с момента ее получения, организовав выезд специалиста для осмотра товара; произвести замену дефектного товара (комплектующих), выявленного заказчиком или устранение недостатков товара (комплектующих) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента получения заявки Заказчика о неисправности.
5.4.На товар (комплектующие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующих), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
5.5. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение срока предоставления гарантии качества товара.
5.6.Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
5.7.Предоставление гарантии производителя осуществляется вместе с товаром. Срок гарантии производителя – 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию.
6. Качество, безопасность, упаковка поставляемого товара
6.1. Товар должен иметь Сертификат соответствия по системе ГОСТ Р или декларацию о соответствии, регистрационное удостоверение.
6.2.Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не должен иметь дефектов, должен быть укомплектован всеми необходимыми принадлежностями и иметь год выпуска не ранее 2012 г.
6.3.Товар при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского персонала и других пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и биологических), превышающих предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
6.4.Товар должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей или, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его применением, должен быть приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и безопасности.
6.5.Технические характеристики и эксплуатационные свойства товара не должны оказывать такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского персонала или других лиц в течение срока службы изделия, указанного производителем, при эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя.
6.6. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства РФ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной документации на русском языке, прилагаемой к товару.
7. Приемка товара по количеству и качеству
7.1. Приемка товара осуществляется в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству №№ П-6, П-7, утвержденными Госарбитражем СССР. Указанные инструкции применяются в части, не противоречащей ГК РФ. Приемка товара производится Заказчиком в момент его получения от Поставщика.
7.2. В случае выявления недостачи или (и) несоответствия качеству товара составляется акт за подписями лиц, производивших приемку товара. Вызов представителя иногороднего Поставщика в этом случае не требуется. На основании указанного акта Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены товара (отдельных деталей товара), не соответствующего условиям настоящего договора. Замена товара (отдельных деталей товара) производится Поставщиком за собственный счет в течение десяти рабочих дней с даты получения акта.
7.3. Приемка товара осуществляется путем подписания Сторонами товарной накладной, акта приема-передачи товара.
7.4. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности на товар к Заказчику считается дата получения товара Заказчиком от Поставщика в месте поставки и подписание товарной накладной и акта приема-передачи товара, после чего риск случайной гибели или порчи товара переходит на Заказчика.
7.5. Претензии Заказчика по количеству и качеству принимаются Поставщиком не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента приемки товара.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.4. Поставщик несет ответственность (штрафная неустойка) за нарушение сроков исполнения обязательств в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы либо по вине Заказчика.
8.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в полном объеме.
9. Расторжение договора
9.1. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
10.Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в двухдневный срок сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.
10.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на данные обстоятельства.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
11.2. В случае недостижения согласия, споры передаются Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.
12. Прочие условия
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения договора и действует до исполнения сторонами обязательств по договору, но не позднее 30 апреля 2013 г.
13.2. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
14. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
МАУЗ «Межвузовская больница»
|
Поставщик:
|
ИНН/КПП 7017000097/701701001
634041, г. Томск, ул. Киевская, 74
Телефон (3822) 555932
Электронный адрес: mol@mvb.tomsk.ru
Департамент финансов администрации города Томска
(МАУЗ «Межвузовская больница» л/с32912МВУЗ0211)
р/с № 40701810300003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск
БИК046902001
Главный врач ___________ / В.Н. Грахов/
|
____________/_____________/
|
Приложение №1 к гражданско-правовому договору
от «____» ____________2013 г.
№ ________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку медицинского оборудования
для нужд МАУЗ «Межвузовская больница»
№ п/п
|
Наименование товара/ товарный знак (его словесное обозначение (при его наличии))
|
Ед.изм.
|
Количество
|
Цена за единицу, руб.
|
В том числе НДС, руб.
|
Общая сумма, руб.
|
В том числе НДС, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
№ п/п
|
Наименование товара, технические характеристики товара, услуг, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, комплектация, наличие и состав набора расходных материалов, качество товара, услуг и их безопасность
|
Наличие требуемой функции или требуемая величина параметра
|
|
Общие требования:
|
|
|
