На проведение профилактической работы по предупреждению возникновения газонефтеводопроявлений, открытых газовых и нефтяных фонтанов при эксплуатации, бурении

Скачать 477.74 Kb.

Название	На проведение профилактической работы по предупреждению возникновения газонефтеводопроявлений, открытых газовых и нефтяных фонтанов при эксплуатации, бурении
страница	2/4
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4

ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

16.Подрядчик вправе:

16.1.Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц только после получения письменного согласия Заказчика, с указанием их наименования, местонахождения, реквизитов, предоставляет необходимые квалификационные документы, указывает вид и объём выполняемых ими Работ;

16.2.Для целей Договора требовать от Заказчика своевременной передачи ему необходимых документов и материалов;

16.3.Требовать от Заказчика оплаты за выполненные на условиях Договора работы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17.В случае допущения аварий, осложнений и браков по вине Подрядчика, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком работ или инцидентом (событием, повлекшим остановку работ или срыв плана), произошедшим по вине Подрядчика, с привлечением третьих лиц, Подрядчик за свой счёт проводит работы по ликвидации последствий, а также уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый час проведения вышеуказанных работ. По факту проведения данных работ составляется акт.

Если Сторона Договора не согласна с указанной в акте причиной проведения работ, она обязана изложить в акте свои мотивированные возражения на этот счет. В этом случае причина и виновная сторона определяется по результатам геолого-технического совещания, с участием не менее 3-х представителей от каждой Стороны. В случае не достижения согласия по результатам геолого-технического совещания, факт и причина проведения работ подтверждается любыми имеющимися в распоряжении Сторон средствами доказывания.

Ни одна из Сторон не вправе отказаться от подписания акта. Стороны пришли к соглашению, что в случае отказа Подрядчика от подписания акта, акт составляется представителями Заказчика и имеет силу двустороннего акта.

Отказ от подписания акта фиксируется в акте и является существенным нарушением условий Договора.

18.За нарушения Подрядчиком (привлечённого им третьего лица, работника третьего лица), а равно его персоналом, требований Договора в области охраны труда, промышленной безопасности, окружающей среды, а также охраны здоровья Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения, а также компенсирует Заказчику расходы, связанные с оплатой штрафных и иных санкций, налагаемых надзорными органами, если иное не предусмотрено Договором.

19.В случае появления персонала Подрядчиком (привлечённого им третьего лица, работника третьего лица) на месте оказания услуг в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай.

20.За нарушение сроков оплаты принятых Работ Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ, при этом проценты за пользование чужими денежными средствами начисляются не более чем за 30 дней со дня наступления срока оплаты за оказанные услуги.

21.В случае нарушения Подрядчик сроков и порядка оформления оригиналов первичных документов, указанных в Договоре, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости, указанной в несвоевременно предоставленных и/или оформленных с нарушениями требований действующего законодательства первичных документах.

22.За немотивированный отказ от подписания Акта сверки взаимных расчетов в установленные п.2.8 сроки, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости выполненных работ за период, в отношении которого производится сверка взаимной задолженности.

23.В случае отказа Подрядчик от предоставления Информации, согласно п.13.9. настоящего Договора (Приложение №3), фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или не в полном объеме, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

24.В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 3 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 13.9. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

25.В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 13.10. настоящего Договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 13.10. настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

26.Заказчик не несет ответственности за ущерб и (или) утрату оборудования и материалов Подрядчика, если такой ущерб и / или утрата произошли не по вине Заказчика.

27.За неисполнение/несвоевременное исполнение Подрядчиком обязанности по страхованию персонала Подрядчика, предусмотренной пунктом 5.1.29 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждого незастрахованного работника. При повторном обнаружении неисполнения указанной обязанности Заказчик также вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Договора.

28.В случае привлечения Подрядчиком к исполнению настоящего договора третьих лиц без согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от суммы договора.

29.Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязанностей по настоящему договору.

30.Оплата Подрядчиком штрафов и убытков производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

31.Подрядчик гарантирует:

что он обладает достаточными знаниями, технологиями и опытом, располагает оборудованием, материалами и высококвалифицированным персоналом в мере, необходимой для полного, качественного и своевременного оказания услуг по Договору, имеет необходимые разрешения, сертификаты и лицензии на право оказания услуг в соответствии с требованиями Законодательства;
что ни одно лицо из персонала Подрядчика и/или третьих лиц, находящееся под действием алкоголя, наркотиков или каких-либо психотропных веществ, не будет допущено к оказанию каких-либо услуг, предусмотренных Договором.

32.Подрядчик подтверждает, что он посетил, изучил и осмотрел территорию Договора, а также получил и изучил прочую имеющуюся информацию о предстоящих услугах и был удовлетворён полученными сведениями по всем вопросам, включая (но, не ограничиваясь) следующее:

условия проезда на территорию оказания услуг;
гидрологические и климатические условия;
объём и характер услуг, оборудование, материалы и персонал, необходимые для оказания услуг;
требования действующего Законодательства;
требования относительно доступа к объектам энергоснабжения, транспорта, водоснабжения и прочим коммуникациям.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

33.Подрядчик (Персонал Подрядчика, привлечённого Подрядчиком третьего лица) обязан соблюдать при оказании услуг действующее Законодательство по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также Стандарт Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании и арендующим имущество компании» (Приложение № 5), установленные Заказчиком.

Соблюдение указанных в п. 9.1. Договора требований Стороны признают существенным условием договора, и их неоднократное (более 2-х раз) нарушение Подрядчиком (Персоналом Подрядчика, привлечённым исполнителем третьим лицом) даёт право Заказчику расторгнуть Договор без возмещения убытков.
Кроме того, в случае нарушения Подрядчиком (Персоналом Подрядчика привлечённым исполнителем третьим лицом) любых из указанных в п. 9.1. требований Заказчик вправе уменьшить сумму причитающегося Подрядчику вознаграждения в порядке, установленном в п. 2.15. настоящего договора.

ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

34.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, а именно: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, чрезвычайные события техногенного характера, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекших невозможность исполнения Договора.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение либо частичное неисполнение Подрядчиком обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно может быть увеличен сторонами по соглашению сторон, либо влечет за собой соразмерное уменьшение объемов услуг по Договору.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна незамедлительно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 дней с момента их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Иркутской области, либо иным должным образом уполномоченным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств, при наличии причин, указанных в настоящем разделе, будет существовать свыше 2-х месяцев, любая сторона будет иметь право отказаться от Договора полностью или частично без обязательств по возмещению другой стороне возможных убытков, направив письменное уведомление об отказе от Договора за 30 дней до даты расторжения Договора. Услуги оказанные до даты расторжения Договора, подлежат оплате в разумный срок.
Подрядчик освобождается от ответственности за задержку или приостановку исполнения Договора в случае непредставления Заказчиком документов, предусмотренных Договором.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

35.Подрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставляемую ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с оказанием услуг за исключением:

- информации, которая является или становится общедоступной не по вине Подрядчика;

- информации, в отношении которой Подрядчик может показать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Заказчиком или любой ее родственной организацией.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей использования обязательств по настоящему Договору.
Заказчик вправе осуществлять передачу Конфиденциальной информации по письменному запросу Подрядчика. В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика.
Передача Конфиденциальной информации между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Заказчика и Подрядчика.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а так же с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих Заказчика и Подрядчика, запрещена.
Подрядчик обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией в соответствии с Грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации любыми из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Заказчика, предоставившей такую Конфиденциальную информацию.
Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Заказчика.
Конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Подрядчику уведомление в письменной форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления Подрядчик должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.
В течении 3-х лет с даты заключения настоящего Договора, после истечения (работ (услуг) Подрядчик не будет разглашать полученную им от Заказчика Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.
Подрядчик, допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Заказчиком и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.
Заказчик вправе проводить проверки у Подрядчика на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Подрядчику. При этом Заказчик должен предварительно письменно уведомить Подрядчика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

36.Договор может быть изменён или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Договор может быть расторгнут по инициативе Подрядчиком путем одностороннего отказа от исполнения Договора в случае:

введение в отношении Заказчика процедуры банкротства.

Договор, может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время путем одностороннего отказа от исполнения Договора при условии оплаты Подрядчиком стоимости оказанных на момент расторжения Договора услуг в случаях:

нарушений Подрядчиком существенных условий настоящего Договора;
аннулирования лицензий и допусков (разрешений) на виды деятельности, прямо связанных с исполнением настоящего Договора, наличия иных документов государственных органов, лишающих Подрядчика возможности (либо прав) исполнить настоящий Договор.
введение в отношении Подрядчика процедуры банкротства.

По всем иным основаниям при возникновении оснований для расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление об этом в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при этом Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления другой Стороной.
Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении (дополнении) Договора, решаются путем направления сторонами претензий, при этом срок рассмотрения претензий составляет 20 (двадцать) календарных дней с момента получения.
В случае если стороны не достигли взаимного согласия, то споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
Предстоящее судебное разбирательство не освобождает ни одну из Сторон от исполнения своих обязательств по Договору.

1 2 3 4

	Защитим будущее Разработать инструкцию по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, учитывающую специфику эксплуатации месторождений...		Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов... Яется на предприятия и организации всех видов деятельности (производственная, проектная, научно-исследовательская, конструкторская...
	Документация о запросе цен на проведение профилактических работ по... Оао «нк «Роснефть» в Иркутской области на разведочных скважинах №74, №75 Даниловского, №11 Могдинского, поисково – оценочных скважин...		Инструкция по предупреждению возникновения газоводо проявлений и... По составу компонентов в флюида различают два вида проявлений – газопроявления и нефтепроявления
	Инструкция по предупреждению возникновения газоводо проявлений и... По составу компонентов в флюида различают два вида проявлений – газопроявления и нефтепроявления		Документация о запросе предложений на проведение профилактических... Заказчик, указанный в информационной карте (п 1), намерен заключить с победителем запроса предложений договор, предмет которого указан...
	Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов... Разработана специалистами Госгортехнадзора России Ю. А. Дадоновым, В. И. Ефименко, Ассоциации буровых подрядчиков Е. А. Чеблаковым,...		Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов... Настоящая Инструкция распространяется на предприятия и организации всех видов деятельности (производственная, проектная, научно исследовательская,...
	Техническое задание на обслуживание по организации и проведению профилактической... Федеральный закон от 21. 07. 1997 №116-фз «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»		1. Являются ли обязательными для исполнения "Правила безопасности... Б аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разработку нефтяных и газовых месторождений
	Тема общие сведения о бурении нефтяных и газовых скважин тема физико-механические... Тема физико-механические свойства горных пород и процесс их разрушения при бурении		Техническое задание №3 на закупку винтового конвейера = 1шт. (Подача... Буровой шлам, полученный при бурении нефтяных и газовых скважин, характеристики шлама
	Распоряжение В целях совершенствования организации работы машинистов-инструкторов локомотивных бригад ОАО "ржд", повышения уровня обеспечения...		Устранение негерметичности обсадных колонн Пм 01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
	Условия эффективной эксплуатации пхг при двухфазном режиме работы эксплуатационных скважин Специальность 25. 00. 17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений		Программа «Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических... Буровые предприятия России решают проблему улучшения технико-экономических показателей буровых работ за счет оптимизации технологии...

На проведение профилактической работы по предупреждению возникновения газонефтеводопроявлений, открытых газовых и нефтяных фонтанов при эксплуатации, бурении

Похожие: