5. 6Анкета Участника запроса предложений (форма 6) 34

• 
  Подрядчик обязан до начала производства работ за собственный счет заключить договор на выполнение комплекса мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте для соблюдения всех требований проектных решений.
  
• 
  Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора.
  
• 
  В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком цвет, гамму, фактуру и т.п. применяемых материалов, оборудования, конструкций и т.п. (далее - Изделий).
  
• 
  В случае применения Изделий, аналогичных указанным в локальном, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком замену, с учетом полного соответствия технических характеристик Изделий.
  
• 
  Подрядчик не вправе требовать увеличение сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков поставки Изделий.
  
• 
  В случае потребления ресурсов Заказчика (электроэнергии, холодной и горячей воды) в ходе производства Работ по Договору, Подрядчик обязан обеспечить (с предварительным согласованием с Заказчиком) временные присоединения к инженерным сетям Заказчика с установкой приборов учета с последующим возмещением Заказчику стоимости потребленных ресурсов.
  
• 
  По окончании выполнения скрытых работ, которые в дальнейшем будут недоступны для визуальной оценки Заказчиком при приемке Объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан пригласить ответственного представителя Заказчика для освидетельствования скрытых работ и предоставить соответствующую документацию согласно РД-11-05-2007. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования. Если Работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны Подрядчика, то, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан вскрыть доступ к осмотру скрытых работ, а затем произвести работы по восстановлению вскрытого участка за свой счет.
  
• 
  Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки в полном объеме сверх предусмотренных Договором неустоек.
  
• 
  В случае причинения ущерба Заказчику и (или) третьим лицам, в результате действий персонала Подрядчика и субподрядной организации (в случае её привлечения), Подрядчик обязан в полной мере возместить причиненный ущерб.
  
• 
  В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, Подрядчик должен предоставить заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих счета-фактуры и первичные учетные документы от имени Подрядчика (приказы о назначении на должность, приказы о передаче полномочий, надлежащим образом оформленные доверенности и др.), заверенные оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица.
  
• 
  В течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения лиц, уполномоченных на подписание счетов-фактур и первичных учетных документов, Подрядчик направляет Заказчику документы, подтверждающие полномочия новых подписантов.
  
• 
  В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Подрядчика, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Заказчика с приложением подтверждающих документов.
  
• 
  В случае непредставления в установленный срок указанных в п. 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28 настоящего Договора документов, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении Договора.
  
• 
  Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности (гарантийное письмо в Приложении № 10 к настоящему Договору).
  
• 
  Подрядчик обязан соблюдать пропускной режим на Объекте установленный Заказчиком.
  
• 
  Подрядчик обязуется не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования.
  
• 
  Подрядчик обязуется ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Заказчика в сети «Интернет» (http://krsk-sbit.ru/router.php?doc=indocs) и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.
  
  
  
  

2. 
   (СУ) Обязательства и Права Заказчика:
   

1. 
   Заказчик имеет право определить форму пропускного режима на Объект.
   
2. 
   Заказчик обязан обеспечить допуск персонала Подрядчика на рабочие места в соответствии с утвержденным режимом работы Заказчика.
   
3. 
   Заказчик обязан определить на весь срок действия Договора ответственного представителя.
   
4. 
   Заказчик вправе осуществлять постоянный контроль за исполнением Договора, надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, качеством применяемых Изделий.
   
5. 
   Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от Договорных условий, требований проектно-сметной, нормативной документации, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В случае, если в течение трех рабочих дней, Подрядчик не предпринял действий по устранению выявленных отступлений, Заказчик имеет право остановить выполнение Работ по Договору до момента исправления отклонений, направив в адрес Подрядчика соответствующее уведомление. Срок окончания Работ по Договору при этом, изменению не подлежит.
   
6. 
   При невыполнении п.5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, Заказчик вправе не допускать Подрядчика к выполнению Работ и имеет основание для одностороннего расторжения Договора в порядке, предусмотренном п.7.12 Договора.
   

6. 
   СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
   

1. 
   (СУ) ^{Подрядчик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней до сдачи-приемки выполненных работ направить письмо-уведомление (одним из способов, указанным в п.7.18) о готовности Объекта и предоставить на бумажном носителе Заказчику оформленные надлежащим образом:}
   

2. 
   (СУ) ^{Заказчик обязан организовать приемку результатов Работ рабочей (приемочной) комиссией после выполнения Работ.}
   
3. 
   (СУ) ^{Заказчик обязан приступить к приемке результатов Работ не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после получения соответствующего уведомления от Подрядчика.}
   
4. 
   (СУ) ^{Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ в случае обнаружения отступлений результата Работ от Договорных условий, в том числе по причине отсутствия либо некачественно подготовленного комплекта исполнительной документации. При отказе от приемки работ Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных отступлениях.}
   

1. 
   (СУ) Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования или иного имущества Заказчика, пострадавшего при выполнении работ Подрядчиком.
   
2. 
   Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
   
3. 
   В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
   
4. 
   За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
   
5. 
   (СУ) В случае просрочки Подрядчиком сроков исполнения работ, определенных разделом 4 Договора, Заказчик выставляет Подрядчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости невыполненных и непринятых работ, определенных Договором, за каждый день просрочки.
   
6. 
   (СУ) Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, либо неправильной его эксплуатации.
   
7. 
   Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
   
8. 
   В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, споры будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края.
   
9. 
   (СУ) Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания последнего акта о приемке выполненных работ, то есть за свой счет производит устранение дефектов, возникших по его вине, при отсутствии механических повреждений в процессе эксплуатации.
   
10. 
    (СУ) Подрядчик в течение гарантийного срока устраняет дефекты, возникшие из-за некачественно выполненных Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика. При отсутствии каких-либо действий Подрядчика по устранению дефектов в установленный срок, Заказчик может устранить дефекты собственными силами либо силами привлеченной организации с последующим правом требования от Подрядчика компенсации за понесенные затраты.
    
11. 
    (СУ) В случае нарушения Подрядчиком сроков начала или окончания работ, а также нарушения промежуточных сроков выполнения Работ, если такие сроки предусмотрены Договором, Заказчик имеет право удержать причитающуюся ему сумму неустойки (пени) при расчетах за выполненные работы.
    
12. 
    (СУ) При нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора (просрочка исполнения срока производства работ более 20 (двадцати) календарных дней, несоответствие объемов и качества выполненных работ нормативно-техническим документам, неисполнение договорных обязательств) Заказчик имеет право на одностороннее, внесудебное расторжение Договора. При наступлении таких обстоятельств Подрядчику направляется письменное уведомление с предложением устранить возникшие нарушения. В случае уклонения Подрядчика от разрешения возникших вопросов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть заключенный Договор, о чем письменно (письмом с уведомлением о вручении) уведомляет Подрядчика.
    
13. 
    Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, наступающая по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправления Заказчиком заказного письма с уведомлением о расторжении настоящего Договора, либо с момента вручения Подрядчику данного уведомления под роспись.
    
14. 
    (СУ) При нарушении условий Договора, повлекших досрочное расторжение Договора, за исключением обстоятельств, приведенных в п. 7.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 (двадцати) процентов от суммы Договора.
    
15. 
    (СУ) Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру, выставленный в срок и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем данного требования он обязан произвести замену счета фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС.
    
16. 
    (СУ) Если в результате составления и выставления Подрядчиком счета-фактуры с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, а также уклонения Подрядчиком от уплаты налогов, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
    
17. 
    Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
    
18. 
    Стороны договорились, что направление писем, уведомлений и другой информации в ходе исполнения договора будет осуществляться следующими способами:
    

1. 
   Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
   
2. 
   При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или факсограммой) об их наступлении и окончании.
   
3. 
   Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего Договора форс-мажорные обстоятельства.
   
4. 
   Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков.
   

1. 
   (СУ) Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по Договору.
   
2. 
   Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
   

1. 
   Приложение № 1. График выполнения работ по реконструкции кровли, фасада и помещений административного здания по адресу с. Богучаны, ул. Октябрьская, 91.
   
2. 
   Приложение № 2. Проектная документация на работы по реконструкции кровли, фасада и помещений административного здания по адресу с. Богучаны, ул. Октябрьская, 91.
   
3. 
   Приложение № 3. Локальный сметный расчет на общестроительные работы.
   
4. 
   Приложение № 4. Локальный сметный расчет на несущие конструкции.
   
5. 
   Приложение № 5. Локальный сметный расчет на электроосвещение.
   
6. 
   Приложение № 6. Локальный сметный расчет на электроснабжение.
   
7. 
   Приложение № 7. Локальный сметный расчет на отопление и вентиляцию.
   
8. 
   Приложение № 8. Локальный сметный расчет на водопровод и канализацию.
   
9. 
   Приложение № 9. Локальный сметный расчет на охранно-пожарную сигнализацию.
   
10. 
    Приложение № 10. Гарантийное письмо.
    

1. 
   АВ-21-16/П-ЭП «Эскизный проект» - 6 листов.
   
2. 
   АВ-21-16/П-ПЗ «Пояснительная записка» - 35 листов.
   
3. 
   АВ-21-16/П-АР «Архитектурные решения» - 24 листа.
   
4. 
   АВ-21-16/П-КР «Конструктивные решения» - 35 листов.
   
5. 
   АВ-21-16/П-ИОС.ЭС «Электроснабжение» - 6 листов.
   
6. 
   АВ-21-16/П-ИОС.ЭО «Электроосвещение» - 22 листа.
   
7. 
   АВ-21-16/П-ИОС.ВК «Водоснабжение и водоотведение» - 8 листов.
   
8. 
   АВ-21-16/П-ИОС.ОВ «Отопление и вентиляция» - 23 листа.
   
9. 
   АВ-21-16/П-ПОС «Проект организации строительства» - 36 листов.
   
10. 
    АВ-21-16/П-ПБ «Пожарная безопасность» - 18 листов.
    
11. 
    АВ-21-16/П-ПС «Пожарная сигнализация» - 17 листов.
    
12. 
    АВ-21-16/П-ОДИ «Обеспечение доступа инвалидов» - 3 листа.
    
13. 
    АВ-21-16/П-ЭЭ «Энергоэффективность» - 14 листов.
    

1. 
   Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
   
2. 
   Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.
   
3. 
   Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
   
4. 
   В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.
   
5. 
   Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.
   
6. 
   Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
   
7. 
   Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
   
8. 
   Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
   
9. 
   Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).
   
10. 
    Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
    

Приложение № 3
к Документации о закупке

Приложение № 4
к Документации о закупке