ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчик до заключения настоящего Договора, предоставляет обеспечение исполнения обязательств в размере _______________________ (сумма прописью) руб. __ коп., что составляет 10 % от итоговой цены настоящего Договора (далее – обеспечение исполнения Договора).
6.2.Обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде:
Вариант 1: Залога денежных средств, вносимого Подрядчиком на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
Юридический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская, д.18
Почтовый адрес: 103051, Москва, Цветной бульвар, д. 21, стр. 8
ИНН/КПП 5000000017/509950001
р/с 40602810540000000036
в ПАО Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате и поступление денежных средств на расчетный счет Заказчика.
Удержание суммы Обеспечительного платежа производится без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд в следующих случаях:
- существенное нарушение сроков выполнения Работ;
- односторонний отказ Подрядчика от исполнения Договора.
Под существенным нарушением срока понимается задержка выполнения Работ более чем на 1 (один) календарный день от срока указанного в п. 2.1.1. настоящего Договора.
Обеспечительный депозит должен быть возвращен не позднее 15 дней, исчисляемых с даты прекращения срока действия настоящего Договора
Вариант 2: Безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия) предоставляемой Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору.
В случае если обеспечение исполнения Договора предоставлено в виде банковской гарантии, то банковская гарантия должна быть представлена до подписания настоящего Договора по форме, установленной гарантом, с обязательным соблюдением следующих условий:
- банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на Стороны Договора в качестве принципала и бенефициара по гарантии, названия предмета договора и ссылки на протокол настоящего открытого аукциона, как основание заключения Договора;
- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
- банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что гарантия сохраняет своё действие вне зависимости от изменений организационно-правовой формы принципала.
- банковская гарантия должна содержать условие, что гарант перечисляет бенефициару установленную в документации сумму обеспечения исполнения Договора в следующих случаях:
- существенное нарушение сроков выполнения Работ;
- односторонний отказ Подрядчика от исполнения Договора.
Под существенным нарушением срока понимается задержка выполнения Работ более чем на 1 (один) календарный день от срока указанного в п. 2.1.1. настоящего Договора.
- банковская гарантия должна содержать условия, определяющие разумный срок рассмотрения гарантом требования бенефициара в размере не свыше 5 (пяти) дней со дня их получения гарантом.
- банковская гарантия должна содержать условия, определяющие обязанность гаранта осуществить перечисление установленной гарантией суммы не позднее 5 (пяти) дней со дня рассмотрения гарантом требования бенефициара на указанный бенефициаром счёт и в соответствии с указанными бенефициаром получателем, реквизитами и назначением платежа.
- банковская гарантия должна предусматривать в качестве подтверждения надлежащего исполнения обязательства подписанные в надлежащий срок обеими Сторонами Договора акты, подтверждающие исполнение Договора, а в качестве достаточного доказательства обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или) некачественным исполнением требований бенефициара – отсутствие (то есть непредставление принципалом в срок рассмотрения гарантом требования бенефициара) подписанных в надлежащий срок обеими Сторонами Договора, подтверждающих выполнение Работ.
- банковская гарантия не должна устанавливать требование оповещения бенефициаром гаранта о принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства.
Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная гарантом копия генеральной лицензии банка или заверенная гарантом копия соответствующего специального разрешения (лицензии) иной кредитной организации-гаранта, выданной Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на право осуществлять соответствующую банковскую операцию.
Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не менее чем через 40 дней со дня установленного Договором срока завершения исполнения Договора.
Обеспечение исполнения Договора может быть удержано Заказчиком без обращения в суд в одностороннем порядке в следующих случаях:
- существенное нарушение сроков выполнения Работ;
- односторонний отказ Подрядчика от исполнения Договора.
Под существенным нарушением срока понимается задержка выполнения Работ более чем на 1 (один) календарный день от срока указанного в п. 2.1.1. настоящего Договора.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Вся информация, необходимая для осуществления прав и обязанностей Сторон по данному Договору, в том числе о сумме Договора, является конфиденциальной.
7.2. Стороны примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение полученной информации третьим лицам.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Договора понимаются обстоятельства, имеющие чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающих или объективно препятствующих исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, обязуется в течении 10 (Десяти) рабочих дней в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств, в противном случае Сторона утрачивает право ссылаться на подобные обстоятельства.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие в связи с толкованием, исполнением и расторжением настоящего Договора, по вопросам неурегулированным настоящим Договором, решаются путем переговоров, в случаях недостижения соглашения, в претензионном порядке. Все претензии, должны направляться Сторонами в письменном виде заказным письмом с уведомлением либо нарочным. Срок рассмотрения и направления ответа 30 (тридцать) дней с даты получения претензии соответствующей Стороной.
9.2. При недостижении Сторонами соглашения спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области в порядке и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Отношения Сторон регулируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение комплекса моечно-уборочных работ подвижного состава «Долгопрудненского ПАТП» Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» г. Долгопрудный
Приложение № 2 – Форма Журнала учета выполненных работ;
Приложение № 3 – Форма Акта о приемке выполненных работ;
Приложение № 4 – Протокол согласования договорной цены.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
Юридический адрес: 141400 , Московская область,
г. Химки, ул. Пролетарская, д. 18
Почтовый адрес: ____________________
ИНН 5000000017 КПП 509950001
Плательщик:
__________________ филиал
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» г. ___________
Адрес Плательщика:
_______________________________________
р/с ____________________
в _____________________________________
к/с ____________________ БИК ________
_________________________
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
_____________________/Ф.И.О. /
|
ПОДРЯДЧИК:
___________________/ Ф.И.О. /
|
мп мп
Приложение № 1
к Договору от __.__.201_г.
№ ________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса моечно-уборочных работ подвижного состава
«Долгопрудненского ПАТП» Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
г. Долгопрудный
1. Наименование работ: выполнение комплекса моечно-уборочных работ подвижного состава.
2. Заказчик: ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
3. Цели и задачи:
Выполнение комплекса моечно-уборочных работ подвижного состава в запланированных объёмах, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
Комплекс моечно-уборочных работ подвижного состава включает:
- Проведение работ по мойке автобусов и уборке салонов при ежедневном обслуживании.
- Проведение генеральной (углубленной) уборки автобусов один раз в месяц, согласно графику и проведение работ по мойке автобусов и уборке салонов при техническом обслуживании, при осуществлении ремонтных работ.
- Проведение работ по дезинфекции салона.
4. Место выполнения работ:
- автомойка по адресу: Московская, область, г. Долгопрудный, ул. Лихачевский проезд, д.29
5. Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя:
5.1. Общую стоимость выполняемых работ, налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора;
5.2. Общую стоимость расходных материалов:
- стоимость химических (моющих, полирующих) средств, применяемых для выполнения комплекса моечно-уборочных работ подвижного состава;
- стоимость оборудования, инвентаря, форменной (сменной) одежды, средств индивидуальной защиты;
- стоимость коммунальных услуг.
6. Объем выполняемых работ:
Количество подвижного состава, подлежащего мойке-уборке (расчетная величина на основании факта по допуску на линию на 2016г.):
Автобусы – 118 Иная техника – 28:
ОБВ – 8
БВ – 38
СВ – 18
МВ – 54
№ пп
|
Виды работ
|
Ед. изм.
|
Объем выполняемых работ*
|
1.
|
Выполнение комплекса моечно-уборочных работ подвижного состава:
|
Ед.
|
Автобусы – 10 620:
ОБВ – 720
БВ – 3 420
СВ – 1 620
МВ – 4 860
Иная техника – 1 260
|
* общее количество подвижного состава и иной техники по категориям, подлежащее мойке-уборке в течение 3 (трех) месяцев.
7. Условия выполнения работ Подрядчиком и предъявляемые требования:
№№
|
|
|
1
|
Соблюдение требований безопасности
|
Сотрудники Подрядчика обязаны знать нормативные документы, соблюдать требования безопасности, санитарные нормы и действующие на территории Российской Федерации законы, нормы и правила. Обязаны соблюдать гигиенические и иные нормы и требования к качеству выполнения работ; инструкции и технологические рекомендации по выполняемым работам; правила применения химических и моющих средств; адреса и номера телефонов: служб эксплуатационных организаций; правила безопасности при выполнении работ; порядок извещения своего непосредственного руководителя о всех недостатках, обнаруженных во время работы; правила внутреннего трудового распорядка на объекте; правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены; правила использования средств противопожарной защиты.
|
2
|
Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка
|
1. Сотрудники Подрядчика обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного и внутреобъектового режима, внутренних положений и инструкций предприятия (филиалов).
2. До момента начала работ по Договору работники должны пройти обязательный инструктаж по безопасности и антитеррористической защищенности на объекте, с отметкой в Журнале прохождения инструктажа.
|
3
|
Ответственность за безопасную организацию и выполнение работ, а также соблюдение требований техники безопасности
|
1. Ответственность за безопасную организацию и выполнение работ, а также соблюдение требований техники безопасности работников Подрядчика возлагается на Подрядчика.
2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям и судебным искам, а также всякого рода расходов в случае происшествия, несчастных случаев в процессе выполнения работ.
3. Штрафные санкции, применяемые контролирующими, надзорными и государственными органами к Заказчику за нарушение требований к выполнению работ при исполнении договорных обязательств возлагаются на Подрядчика в полном объеме по данному Договору.
|
4
|
Условия привлечения и использования иногородней рабочей силы
|
Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
|
5
|
Материальная ответственность
|
Подрядчик несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе выполнения работ.
|
6
|
График выполнения работ
|
1. С целью оперативного выполнения работ Подрядчик обеспечивает наличие дежурного персонала (круглосуточно) на объекте Заказчика.
2. Для выполнения работ в круглосуточном режиме Подрядчик обеспечивает наличие дежурного персонала в требуемом количестве, необходимом для качественного и своевременного выполнения работ в полном объеме.
|
7
|
Обеспечение непрерывности выполнения работ
|
Подрядчик обеспечивает непрерывность выполнения работ, в случаях невыхода персонала на работу (отпуска, болезнь и др.)
|
8
|
Правила выполнения работ
|
1. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предпрития (филиала) или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.
2. Мусор, образовавшийся после уборки, убирается в специализированные мусорные мешки (целлофановые, бумажные и т.д.) и незамедлительно выносится в мусорный контейнер. Складирование и хранение мусорных мешков с мусором в помещениях автомойки не допускается.
3. Должны отсутствовать: пятна и разводы, оставленные шваброй или щеткой (насадкой) машины, чрезмерная сырость в салоне.
4. Должны отсутствовать: потеки, высохшие капли и брызги чистящего вещества, а также пятна и прочие отметки, за исключением тех видов пятен и загрязнений, выведение которых может вызвать разрушение структуры материала или его поверхности (нарушение окраски, рельефа и др.)
5. Должны отсутствовать: скопления грязи и пыли на стекле, рамах; потеки, пятна, отпечатки пальцев, разводы грязи, высохшие брызги и капли чистящего вещества, ореолы, разводы вокруг очищенных участков, мутность, остатки ворса протирочного материала.
6. Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с требованиями действующей нормативной документации на выполняемые работы
7. Подрядчик производит моечно-уборочные работы с соблюдением требований санитарных норм, предъявляемых к транспортным средствам по ежедневному обслуживанию подвижного состава, осуществляющего перевозку пассажиров.
8. В случае возникшей неисправности автоматической мойки и невозможностью проведения моечно-уборочных работ, подвижной состав должен быть помыт вручную, без ущерба качеству и повреждений лако-красочного покрытия
|
9
|
Уборочный инвентарь
|
1. Сотрудники Подрядчика используют при выполнении работ уборочный инвентарь, химические средства, технические средства, специальные приспособления для уборки, за свой счет.
2. Подрядчик обязан своевременно обеспечивать работников уборочным инвентарем, расходными материалами, необходимым оборудованием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.
|
10
|
Проверка качества выполненных работ
|
Заказчик оставляет за собой право ежедневных плановых и внеплановых проверок качества и своевременности выполненных работ в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика.
|
11
|
Устранение дефектов при выполнении работ
|
Подрядчик, в оперативном порядке, устраняет возникшие дефекты в работе.
|
12
|
Обеспечение коммунальными услугами
|
Заказчик, для выполнения работ по Договору, обеспечивает Подрядчику доступ к системам водоснабжения, электрообеспечения, необходимым для соблюдения технологии производимых работ
|
13
|
Правила допуска и пребывания работников Подрядчика на объекте
|
1. Подрядчик предоставляет Заказчику списки специалистов, назначенных для выполнения работ по договору, контактные телефоны: ответственных лиц, круглосуточной диспетчерской службы, круглосуточной аварийной бригады.
2. Допуск на объекты Заказчика осуществляется по пропуску, оформленному Заказчиком.
3. Представителям Подрядчика необходимо соблюдать внутренний режим объекта Заказчика, правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности, а так же правила трудового внутреннего распорядка, действующего на территории предприятия Заказчика.
|
|
