3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Скачать 129.63 Kb.

Название	3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №97
1.Заказчик:

Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения г. Новоалтайска «Новоалтайская городская больница имени Л.Я. Литвиненко»

Почтовый адрес: 658087 г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12.

Адрес электронной почты: torgingb@mail.ru
2.Источник финансирования заказа: средства муниципального бюджета.
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

Выполнение работ по обезжириванию двух кислородных резервуаров для нужд МУЗ «НГБ имени Л.Я. Литвиненко».

Работы по обезжириванию должны быть проведены с целью удаления жировых отложений во время эксплуатации у двух сосудов резервуаров:

- Газификатор ГХК-3/1.6-200М, Зав. №8903050, Peг. № 3350, год изг. 1989;

- Газификатор ГХК-3/1,6-200М, Зав. №9102025, Peг. № 3349, год изг. 1991.

Порядок обезжиривания должен быть следующим:

1.1.ОБЕЗЖИРИВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА.

Обезжиривание резервуара производится методом конденсации паров растворителя, образующихся

в установке УОР-1М, позволяющей создавать давление паров растворителя не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).

Количество растворителя (Хладон 141)для однократного обезжиривания зависит от количества масла на стенках сосуда и должно быть не менее 5-10 дм3 на 1 м2 обезжириваемой поверхности.

Запуск в работу установки УОР-1М производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации установки.

Обезжиривание резервуара:

1.1.1.Отсоедините резервуар от трубопроводов, ведущих к испарителю;

1.1.2. Отсоедините контрольно-измерительные приборы (дифманометр, манометр);

1.1.3. Отогрейте резервуар. Температура воздуха, выходящего из всех продуваемых мест, должна быть

в пределах 15-20 оС;

1.1.4.Установите на штуцер линии визуального контрольного и на фланец трубопровода «Газ из испарителя подъёма давления» заглушки, при этом допускается использовать технологическую заглушку;

1.1.5.Установите на фланец «Заполнение резервуара» гайку «РОТ» КС 1501 05 001, прокладку

КС 3016 03 094 и подсоедините металлорукав установки УОР-1М;

1.1.6.Подайте пары растворителя в резервуар газификатора при открытых вентилях 3.3; 3.4; 3.5,

остальные вентили закройте;

1.1.7. После появления капельной влаги из трубопровода газосброса вентиль 3.5 закройте;

1.1.8.Снимите заглушку со штуцера визуального контроля уровня, откройте вентиль 3.6, после появления капельной влаги из штуцера закройте вентиль 3.6, заглушите штуцер;

1.1.9.Откройте вентиль 3.1, после появления влаги из трубопровода «Выдача потребителю» вентиль

3.1 закройте;

1.1.10.Откройте вентиль3.2, после появления влаги из трубопровода «К испарителю подъёма давления»

вентиль 3.2 закройте;

1.1.11.После испарения всего растворителя закройте вентиль «Выход паров растворителя»

на установке УОР-1М и вентили 3.3, 3.4 резервуара. Для конденсации паров растворителя резервуар

необходимо

выдержать в течение 10-15ч;

1.1.12.Откройте вентиль 3.2, произведите отбор пробы конденсата для анализа из трубопровода

«К испарителю подъёма давления», закройте вентиль 3.2;

1.1.13.При получении удовлетворительного результата анализа на содержании масла в растворителе

(не более 20 мг/дм3) обезжиривание заканчивайте.

ПРИМЕЧАНИЕ. При неудовлетворительном анализе процесс обезжиривания

повторить.

1.1.14.Через вентиль 3.2 при закрытом вентиле 3.5 слейте конденсат растворителя из резервуара в

подготовленную емкость;

1.1.15.Откройте все вентили резервуара, кроме вакуумного, снимите заглушки с трубопроводов, прокладку и пробку со штуцера, приваренного к трубопроводу, ведущему к АДК;

1.1.16.Произведите продувку резервуара чистым сухим воздухом по линии заполнения при

открытых 3.2, 3.3, 3.4. 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.18, 3.21. Вентили 3.1. и 3.7. прикройте на ¾ оборота.

Ориентировочное время продувки резервуара после обезжиривания, обеспечивающее полное удаление остатков растворителя, составляет 24 часа.

По окончании продувки восстановить все коммуникации.

1.2.ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПРОДУКЦИОННОГО ИСПАРИТЕЛЯ.

Обезжиривание продукционного испарителя:

1.2.1.Подсоедините металлорукав установки УОР-1м к продукционному испарителю

Через переходник, установленный на фланце входного трубопровода;

1.2.2. Подайте пары растворителя из установки УОР – 1М до появления влаги из выходного трубопровода;

1.2.3. После непродолжительной выдержки (ориентировочно 30 – 40 минут), необходимой для полной

конденсации паров растворителя произведите отбор пробы конденсата на содержание масла из трубопровода, предварительно сняв прокладку и пробку со штуцера, приваренного к трубопроводу;

1.2.4.Обезжиривание заканчивайте при содержании масла в сливаемом конденсате не более 20 мг\дм3;

1.2.5.При получении удовлетворительного анализа на содержание масла в растворителе слейте конденсат

через штуцер, после чего произведите продувку чистым сжатым воздухом.

1.3.ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ ПОДЪЕМА ДАВЛЕНИЯ

1.3.1. Подсоедините металлорукав установки УОР-1М к испарителю подъема давления через

переходник, установленный на фланце входного трубопровода;

1.3.2. Подайте пары растворителя из установки УОР - 1М в испаритель до появления

влаги из выходного трубопровода;

1.3.3. Произведите отбор пробы конденсата на содержание масла; при получении

удовлетворительного анализа на содержание масла в растворителе слейте конденсат и произведите продувку чистым сухим воздухом.

Оформление проведения обезжиривания записью в паспорте сосуда.

Срок гарантии качества выполненных работ с момента сдачи должен составлять 4 (четыре) года.
4. Место выполнения работ: Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12.
5. Срок выполнения работ: не позднее 6 рабочих дней после заключения контракта.
6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В цену выполняемых работ должны быть включены все необходимые расходы на доставку, пуско-наладку, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ.
7.Максимальная цена контракта: 447129 (четыреста сорок семь тысяч сто двадцать девять) рублей 11 копейки.
8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12, в рабочие дни с 8 часов до 17 часов (время местное), пятница – до 16.00 час., до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «15» сентября 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «24» сентября 2010 г. до 16 час. 00 мин. по местному времени.

Рассмотрение котировочных заявок: «27» сентября 2010 г. в 8 час. 30 мин. по местному времени.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в форме электронного документа оформленном в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2001 года № 1 –ФЗ «Об электронно-цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По средством факсимильной связи котировочные заявки не принимаются.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Контактное лицо по приему заявок: юрисконсульт – Илющенко Алена Анатольевна, телефон в г. Новоалтайске (8-385-32) 4-82-06, факс: (8-385-32) 4-71-87.
9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по факту выполнения работ в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее 7 дней и не позднее 20 дней.
11. Заказчик также устанавливает следующее дополнительное требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в соответствии со следующей формой, согласно прилагаемому образцу (Приложение №1).

И.О. Главного врача Т.Л. Литвиненко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ОБРАЗЕЦ

Кому: Муниципальное

учреждение здравоохранения

г. Новоалтайска

«Новоалтайская городская больница

имени Л.Я. Литвиненко»

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, ____________________________

(наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); ИНН/КПП, банковские реквизиты..
готово осуществить поставку, а именно:
1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
2. Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
3. Цена товара с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе все необходимые расходы на монтажные работы, в том числе расходы на доставку, пуско-наладку, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ.

_____________________________________________________.
4. Мы подтверждаем, что сведения о нашей организации отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

Подпись уполномоченного лица

__________/______________/

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по обезжириванию двух кислородных резервуаров для нужд МУЗ «НГБ имени Л.Я. Литвиненко»

г. Новоалтайск «____» ___________ 2010 г.
От имени муниципального образования г. Новоалтайска Муниципальное учреждение здравоохранения г. Новоалтайска «Новоалтайская городская больница имени Л.Я. Литвиненко», в лице главного врача Шихова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и победитель в проведении запроса котировок на выполнение работ по обезжириванию двух кислородных резервуаров для нужд МУЗ «НГБ имени Л.Я. Литвиненко»____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________________________, действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Согласно настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по обезжириванию двух кислородных резервуаров для нужд МУЗ «НГБ имени Л.Я. Литвиненко» в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
2.СУММА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена определяется в соответствии с протоколом № от ____________ года и устанавливается в размере ________ , включая все необходимые расходы на доставку, пуско-наладку, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ.

Цена, указанная в настоящем пункте, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока действия контракта.

2.2 Расчет производится безналичным путем в течение 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика после завершения всех работ, на основании справки о стоимости выполненных работ и акта выполненных работ, с указанием видов и фактически выполненных объемов работ, после предъявления счетов-фактур, из средств муниципального бюджета.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Сроки выполнения работ по настоящему контракту устанавливаются:

- дата начала выполнения работ - _________________2010 г.

- дата окончания выполнения работ - _________________ 2010 г.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 «Подрядчик» обязан:

обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил, в объеме, соответствующем документации запроса котировок и сроки, предусмотренные п. 3.1 настоящего контракта;
обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, насаждений во время проведения работ;
обеспечивать «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;
производить работы силами своей организации, привлечение субподрядчиков возможно только с согласия «Заказчика»;
безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию «Заказчика» в течение 10 дней;
сдать «Заказчику» выполненные работы по акту сдачи выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1 контракта;
в гарантийный срок, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи работ, устранить выявленные недостатки.

4.2 «Заказчик» обязан:

передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после подписания настоящего контракта;
принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1 По завершении выполнения работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» акты сдачи-приемки выполненных работ и оформляет проведение обезжиривания записью в паспорте сосуда;

6.2 В случае несоответствия объекта после выполнения работ техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, в соответствии с которым «Подрядчик» обязан в течение 2 (двух) дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты либо прекратить выполнение работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 Подрядчик несёт ответственность за качество выполняемых работ, соблюдение при производстве работ правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной, экологической безопасности, действующих в Российской Федерации.

7.2 В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика»:

-безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 6.2 контракта;

7.3 За нарушение сроков выполнения работ «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки.

7.4 За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.6 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством, действующим на территории России.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более одного месяца.

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2 Стороны предусматривают претензионный порядок разрешения споров, срок разрешения претензий – 10 дней.

9.3 Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1 Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2 Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

10.3 Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или при вступлении в законную силу соответствующего решения суда.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до _________________________.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1 Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем контракте, определяются в соответствии с законодательством РФ.

12.2 Представителем «Заказчика» на объекте является инженер кислородного оборудования, который вправе осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ.

12.3 Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.4 В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации – правопреемнике.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МУЗ «Новоалтайская городская больница имени Л.Я. Литвиненко»

658087 г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12

ИНН 2208003036 КПП 220801001

л/с 03173011920

в отделении по г. Новоалтайску УФК по Алтайскому краю ИНН 2208007880

р/с 40204810500000006800

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Алтайскому краю г. Барнаул

БИК 040173001

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего контракта.
ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК _________________________________________ МП

ЗАКАЗЧИК ____________________________________________ МП