Техническое задание; Проект Гражданско-правового договора. Приложение 1
|
Скачать 132.24 Kb.
|
|
Приложения: 1.Форма Котировочной заявки; 2.Техническое задание; 3.Проект Гражданско-правового договора. Приложение 1 Котировочная заявка На участие в запросе котировок на ________________________________________________ (поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) От___________________________________________________________________________ (Наименование организации)
Должность руководителя организации (для юридического лица) ____________________________ (ПОДПИСЬ) (Ф.И.О) М.П. Просим для дальнейшего оформления протокола сообщать также ВАШИ: - индекс, - контактный телефон (код города), - КПП Приложение №2 Техническое задание Наименование: Поставка подводного пылесоса для чистки дна бассейна СГУПС. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора, по результатам исследования рынка: Начальная цена договора составляет: 323 000,00 рублей
Техническое задание по предмету: 1.Наименование: поставка подводного автоматического пылесоса для чистки дна бассейна СГУПС 2. Комплектация: 1 шт - автоматический робот пылесос, 1 шт - тележка для перевозки из алюминия, 1 шт - трансформатор (блок питания), 1 шт - дистанционный пульт для управления с аккумуляторами, 1 шт - воздушный датчик для бассейнов с пологим скатом, 2 шт - маршевый двигатель, 2 шт - насос, 4 шт - мешок для сбора мусора, 4 шт (комплект) - щётки для плиточного кафельного покрытия (размер плитки 25*25мм), 1 шт - инструкция на русском языке. 3.Требования: Подводный автоматический пылесос должен иметь широкий диапазон регулируемых параметров и очистительных программ (длина бассейна, частота перемещения по стенкам, продолжительность цикла, обычная или специальная очистка). Пылесос должен быть снабжен автоматическими микронными фильтрами тонкой очистки, собирающих грязь, мусор и другие частицы. Блок питания пылесоса должен иметь индикатор засорения фильтра. Питающий кабель пылесоса должен быть снабжен специальным шарнирным соединением защищающим от спутывания кабеля. Технические характеристики: Время рабочего цикла: 4/6/8 ч Мощность всасывания: не менее 38 куб.м/ч Скорость передвижения не менее 900м/ч Длина плавающего кабеля: не менее 40 м Область очистки: Дно/Стенки/Ватерлиния бассейна Пористость фильтра: ультра тонкая фильтрация (эффективность фильтрации не более 2 микрон) Блок питания: Класс защиты: не хуже IP 54; Выход: менее чем 30 VDC Объём фильтруемой воды не менее 37850л/ч Потребляемая мощность не менее 330Вт Гарантия не менее 2 лет Приложение №3 ДОГОВОР № _____ на поставку товаров г. Новосибирск «___» __________ 2014 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №67 от 24.12.2012г., с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа путем запроса котировок цен в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №_____от______, заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на поставку товаров (далее – договор) о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – подводного пылесоса, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость. 1.2.Поставщик поставляет подводный автоматический пылесос для чистки бассейна ___________ в количестве 1 шт в полной комплектации. 1.3. Поставляемый подводный пылесос (далее товар) должен быть новым, не ремонтированным, не восстановленным, в упаковке изготовителя. 14. Характеристики, комплектация и цена поставляемого товара приведены в спецификации, являющейся приложением №1 к настоящему договору. 2.Цена договора и порядок оплаты 2.1. Цена договора определяется общей стоимостью товара поставляемого по настоящему договору, и составляет __________ (________) рублей, в том числе НДС. 2.2. Оплата цены договора производится Заказчиком после поставки и принятия всего объема товара и подписания сторонами товарных накладных, в течение 10-ти банковских дней со дня предоставления Поставщиком документов на оплату (счета, счет-фактуры, товарной накладной). 2.3. Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара с учетом: стоимости упаковки, транспортных расходов, погрузки и разгрузки, расходов по доставке на склад, а также расходов по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин. 2.4. Заказчик производит оплату товара за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3. Права и обязанности сторон 3.1. Права и обязанности Поставщика: 3.1.1. Поставщик обязан передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, предоставить сертификаты соответствия или декларации соответствия, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.1.2. Поставщик обязан поставить товар Заказчику по месту его нахождения собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. 3.1.3. Поставщик обязан устранять недостатки товара по количеству и комплектности. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров по количеству и комплектности, несет Поставщик. 3.1.4. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора. 3.2. Права и обязанности Заказчика: 3.2.1. Заказчик обязан принять товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего договора. 3.2.3. Заказчик вправе получать от Поставщика объяснения, связанные с поставкой товара, обусловленного договором. 4. Условия поставки и приемки товара, гарантии качества товара 4.1. Поставщик обязуется поставить товар на склад Заказчика в течение 30 дней со дня заключения настоящего договора. 4.2. При обнаружении несоответствия товара условиям настоящего договора по количеству, комплектности и номенклатуре в момент его передачи, Поставщиком совместно с представителем Заказчика составляется акт о выявленных расхождениях и делается соответствующая отметка в товарной накладной. Составленный таким образом акт является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику. 4.3. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае выявления товара ненадлежащего качества, некомплектности товара, Заказчик уведомляет Поставщика посредством направления письменного, факсимильного сообщения или телеграммы в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, с обязательным указанием какого рода несоответствия выявлены. В этом случае Поставщик обязан выполнить при получении указанного уведомления одно из следующих действий:
4.4.Если Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления уведомления не выполнил действий, указанных в подпунктах А) или B), претензии Заказчика по качеству товара считаются принятыми Поставщиком. 4.5. В случае выявления товара ненадлежащего качества (или комплектности), Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на качественный, либо привести товар в надлежащее качество (или укомплектовать товар) в сроки, согласованные сторонами, но не превышающими один месяц. В этом случае товар считается не отгруженным до подписания акта устранения претензий. 4.6. Документом, подтверждающим факт приемки товара, служит товарная накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика. 4.7. Поставщик обязан предоставлять Заказчику вместе с товаром следующие документы:
4.8. Переход права собственности на поставляемый товар от Поставщика к Заказчику наступает с момента передачи его Заказчику. 4.9. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается заводом-изготовителем – 24 месяца, который начинает исчисляться с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика соответствующей товарной накладной. Гарантийное обслуживание товара осуществляется заводом-изготовителем. Доставка до гарантийной мастерской осуществляется силами Заказчика. При не возможности использования товара, в отношение которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не исчисляется до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не могли использовать из-за обнаруженных в нем недостатков. 5. Ответственность сторон 5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. 5.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества или комплектности, и не устранения недостатков в соответствии с п.4.5. настоящего договора, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественного (или неукомплектованного) товара за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств, но не более стоимости самого товара. 5.3.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, а также в случае недопоставки товара, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 5.4.В случае нарушения обязательства, предусмотренного п.2.2 настоящего договора, Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 5.5. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. 5.6.Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов власти. 6.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 7.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области. 7.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. 8.Срок действия договора и прочие условия. 8.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 8.4.Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения договора. 8.5.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае Заказчик в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения, размещает такое решение на официальном сайте и направляет Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. 8.6. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. 8.7.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. 8.8.Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае, если до принятия решения проводилась экспертиза). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора. 8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 9.Юридические адреса сторон
|
