3.2Проект Договора Лот №2
Договор №______
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования
г.Санкт-Петербург «___» ___________ 2013 г.
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Самоталина Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора ________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны», в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора от «___» __________ 2013 г. № ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и периодическому освидетельствованию (Далее по тексту - «Услуги») систем оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования (Далее по тексту - «Установки») ОАО «СПб ЭС» в помещениях ПС 110/10/6кВ в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
Содержание и объем услуг:
Периодический контроль технического состояния, проведение регламентных работ согласно Техническому заданию (Приложение № 3) и Перечню регламенту работ (Приложение № 4,5,6).
Устранение неисправностей по заявкам Заказчика.
2. Стоимость договора и порядок расчётов
2.1 Стоимость услуг Исполнителя по техническому обслуживанию установок Заказчика за 1 (один) месяц составляет___________ (____________________) руб. __ коп., в том числе НДС 18 % -________ (_________________) руб. ___ коп., согласно сметы на выполнение работ по техническому обслуживанию систем оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования на ПС-110/10кВ (Приложение № 2 к Договору).
2.2. Заказчик ежемесячно оплачивает Исполнителю оказанные и принятые услуги на основании подписанных обеими сторонами Актов об оказанных Услугах, выставляемых счетов и счет-фактур в течении 30 (Тридцати) дней с даты подписания актов.
2.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. Заказчик в праве досрочно производить оплату услуг.
2.5. Оплата оказанных услуг производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.6. По требованию одной из сторон может быть составлен акт сверки взаиморасчётов. Исполнение данного требования для другой стороны является обязательным.
3. Порядок сдачи и приемки услуг
3.1 После проведения технического обслуживания (ТО) по настоящему Договору представители Заказчика и Исполнителя заполняют «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.
3.2. Ежемесячно, в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором оказаны услуги (выполнены работы), Исполнитель направляет Заказчику по почте или нарочным Акт об оказанных услугах (выполненных работах), подписанный со стороны Исполнителя за соответствующий месяц.
3.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта об оказанных услугах (выполненных работах) подписать его или направить мотивированные возражения к нему в письменной форме.
Мотивированный отказ должен содержать четкий перечень дефектов (недоделок) по каждому пункту акта выполненных работ с указание разумных сроков их устранения Исполнителем или отметку о принятии данного вида работ.
3.4. В случае неподписания Заказчиком Акта об оказанных услугах в течение 10 (десяти) рабочих дней и непредставления мотивированных возражений на Акт, услуги (работы) по настоящему Договору считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.
4. Права и обязанности Исполнителя
4.1. Права Исполнителя:
4.1.1. По результатам технического освидетельствования установок, осуществляемого один раз в пять лет (и далее с установленной периодичностью), в случае, если установки непригодны к дальнейшей эксплуатации, Исполнитель вправе приостановить техническое обслуживание и ремонт установок.
4.1.2. Переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ.
4.2. Обязанности Исполнителя:
4.2.1. После заключения договора предоставить списки лиц имеющих право выполнения работ в электроустановках в соответствии с гл. 12 ПОТ РМ-016-2001 и организовать прохождение вводного инструктажа вышеуказанного персонала в ОАО «СПб ЭС».
4.2.3. Проводить с надлежащим качеством ТО в соответствии с утвержденным календарным планом-графиком обслуживания установок в полном объеме. Дата проведения ТО согласовывается представителями Сторон.
4.2.4. Обеспечивать прибытие на обслуживаемый объект ПС 110/10/6 кВ по вызову Заказчика в течение 24 часов, без учета выходных и праздничных дней.
4.2.5. Проводить ТО персоналом соответствующей квалификации, при наличии действующего квалификационного удостоверения, прошедшего обучение на специализированных курсах. Обслуживающий персонал обязан знать устройство и принцип работы установок систем оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования на объекте, знать и выполнять требования действующих правил, инструкций. При введении новых правил, инструкций и других нормативных документов регламент работ должен быть пересмотрен в соответствии с новыми требованиями.
4.2.6. Предупреждать Заказчика о необходимости выполнения дополнительных, не учтенные в техническом задании, которые могут повлиять на работоспособность установок.
4.2.7. Выполнять на установках, принятых на техническое обслуживание дополнительные работы, связанные с полной или частичной заменой составных частей установок.
Указанные работы производятся Исполнителем за отдельную плату на основании отдельно подписанного Сторонами соглашения.
4.2.8. Обеспечить гарантийный срок на выполненные по п. 4.2.6. настоящего Договора работы, в т.ч. поставленное Исполнителем оборудование, 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
В течение гарантийного срока по получении от Заказчика письменного уведомления о некачественном выполнении работ или наличии дефектов в работе смонтированного оборудования, Исполнитель устраняет дефекты за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика
4.2.9. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по своей вине в оказанных по настоящему Договору услугах.
4.2.10. Оказывать помощь Заказчику в вопросах правильной эксплуатации установок, в т.ч. информировать Заказчика обо всех выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок с внесением соответствующей записи в Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию.
4.2.11. Разработать для Заказчика инструкции по эксплуатации установок.
4.2.12. Информировать Заказчика обо всех изменениях и дополнениях в документах по пожарной безопасности, касающихся содержания и эксплуатации установок, а также давать Заказчику рекомендации по модернизации установок.
4.2.13. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности в процессе оказания услуг.
4.2.14. Своевременно информировать территориальный орган УГПН ГУ МЧС России по СПб и ЛО об отказах и срабатывании установок.
4.2.15. Обеспечить возможность круглосуточного приема заявок по факсу ______________________.
4.2.16. Устранять неисправности не позднее 3-х суток с момента поступления заявки.
5. Права и обязанности Заказчика
Права Заказчика:
Контролировать фактический объем и качество услуг, выполняемых Исполнителем.
Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.
Предъявлять претензии по качеству услуг в период гарантийного срока.
Обязанности Заказчика:
Осуществлять эксплуатацию установок в соответствии с требованиями РД 009-01-96 «Системы пожарной автоматики. Правила технического содержания», инструкциями и технической документацией заводов-изготовителей смонтированного оборудования и приборов, а также Инструкциями Исполнителя.
Осуществлять приемку услуг, подтверждая это подписью в "Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию "
Обеспечить допуск специалистов Исполнителя на объект Заказчика.
Оплачивать услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
Представлять Исполнителю необходимую техническую документацию.
Своевременно информировать Исполнителя и территориальный орган УГПН ГУ МЧС России по СПб и ЛО обо всех случаях отказов и срабатываний установок.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости не оказанных Услуг за каждый день просрочки. В случае невозможности определения стоимости не оказанных Услуг или в случае, когда Услуги оказаны, но по причинам, не зависящим от Заказчика, результат Услуг не передан Заказчику в установленный настоящим Договором срок, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от стоимости Услуг, установленной в п. 4.1. Договора за каждый день просрочки.
Общий срок начисления указанных пеней не может превышать 3 (Трех) месяцев со дня нарушения Исполнителем условий Договора.
6.2. За нарушение Заказчиком сроков исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Исполнитель имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3 (Трех) месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.
6.3. Исполнитель обязан за свой счет устранить все недостатки оказанных услуг в течение 10 (Десяти) дней с момента уведомления Заказчиком, если меньший срок не будет согласован Сторонами.
В том случае, если Исполнитель в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Исполнителя, либо за свой счет с возложением на Исполнителя всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 20 (Двадцати) % стоимости услуг по устранению недостатк
6.4.Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.6. Стороны гарантируют, что все первичные учетные документы, составляемые в рамках исполнения договора должны соответствовать п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-Ф3, а их формы утверждены руководителем экономического субъекта, составившего документ, либо другим, предусмотренным действующим законодательством, способом.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более 2 (Двух) месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков другой Стороне.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Все обязательства по Договору должны быть исполнены до «__» ________ 201_ года.
Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит письменно о расторжении Договора за один месяц до срока его окончания.
8.2. В части исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, настоящий Договор действует до момента исполнения указанных обязательств.
8.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
8.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае просрочки Заказчиком оплаты оказанных по настоящему Договору Услуг на срок свыше 90 (Девяноста) календарных дней или возбуждения в отношении Заказчика процедуры банкротства.
8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменён во внесудебном порядке в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора полностью или частично при существенном нарушении Договора другой стороной. Нарушение признаётся существенным в случаях, определённых гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии.
10. Особые условия
10.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.
Сопровождение Договора со стороны Заказчика осуществляет начальник РЭС «Высоковольтный» Мерзляков Алексей Сергеевич, тел.+7921-887-87-36__________
Сопровождение Договора со стороны Исполнителя осуществляет______________________
_____________________________________________________________________________________
Договор составлен на 5 листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Исполнителя, 1 экземпляр для Заказчика.
10.7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:
10.7.1. Приложение № 1 – Перечень систем оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования.
10.7.2. Приложение № 2 – Смета на выполнение работ по техническому обслуживанию систем оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования на ПС-110/10кВ.
10.7.3. Приложение № 3 – Техническое задание.
10.7.4. Приложение № 4 - Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционированию.
10.7.5. Приложение № 5 - Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию системы автоматического аэрозольного тушения.
10.7.6. Приложение № 6 - Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации и оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре.
11. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель:
___________________________________
ИНН____________, КПП ____________;
Юридический адрес:________________
___________________________________;
тел/факс ___________________________;
р/сч _______________________________
___________________________________;
к/сч ____________________,
БИК ____________________,
ОГРН ___________________;
ОКАТО _________________
|
Заказчик:
ОАО «СПб ЭС»
Адрес:196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д.7, лит. А
Телефоны:676-34-50 факс:676-34-67
ИНН 7826074344 КПП 783450001
ОГРН 1027810338984
Банковские реквизиты:
р/с 40702810739040000723
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
в г. Санкт-Петербург
БИК 044030704
к/с 30101810200000000704 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
|
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор Генеральный директор
_______________________ ОАО «СПб ЭС»
________________/_____________/ _____________ /В.В. Самоталин /
|
