Проект договора поставки № ______
г. Уфа «____» ___________2016 г.
АО «Башкиравтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Гилязетдинова Рима Кадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется на обусловленных настоящим договором условиях поставить Заказчику и осуществить монтаж, установку и пуско-наладочные работы дробилки щековой СМД-110 (далее – Оборудование) (б/у, после капитального ремонта) для дробильно-сортировочной линии Абзаковского карьера, для нужд УПП – филиала АО «Башкиравтодор», а Заказчик обязуется принять и оплатить.
1.2. Количество, ассортимент, цена единицы, общая стоимость, технические показатели поставляемого Оборудования, а также перечень и стоимость работ определены Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Прием - передача Оборудования оформляется накладными, а выполненные работы по монтажу, установке и пуско-наладке (а также другие работы) оформляются Актом приема-сдачи выполненных работ.
1.4. Представителем Заказчика является УПП – филиал АО «Башкиравтодор».
2. Цена и порядок расчета
2.1. Общая цена настоящего договора составляет _____________ (__________________) рублей, включая НДС 18 %.
2.2. После подписания договора ни одна из Сторон не вправе изменять указанную в договоре стоимость Оборудования и работ.
2.3. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств, либо иными способами расчета, не противоречащими законодательству РФ в течение 90 (девяносто) календарных дней после осуществления поставки и проведения монтажных работ. Датой получения и проведения монтажных работ считается – дата подписания товарно-транспортных накладных.
3. Условия, порядок и сроки поставки монтажа
3.1. Поставка Оборудования Исполнителем осуществляется в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора.
3.2. Поставщик обязуется доставить Товар до карьера Абзаково, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий район, в районе ст.Ново-Абзаково.
3.3. Погрузочные работы, доставка, монтаж осуществляются Исполнителем и за счет Исполнителя.
3.4. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком накладных о приеме-передаче Оборудования с одновременным подписанием Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ.
3.5. Исполнитель приступает к выполнению работ по монтажу, установке и пуско-наладке Оборудования в день его поставки на объект Заказчика. Срок выполнения работ составляет 10 (десять) рабочих дней.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить предоставленные настоящим договором работы в соответствии с технической документацией, требованиями СНиПов и ГОСТов.
4.1.2. В случае если в ходе выполнения работ Исполнитель обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и, соответственно, увеличения стоимости работ, указанную в Спецификации, он обязан согласовать с Заказчиком данные работы.
4.1.3. Если Исполнитель не выполнит обязанности, установленной пунктом 4.1.2. настоящего Договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим расходов.
4.1.4. Доставить к месту выполнения работ инструменты, материал, оборудование и иные технические средства, необходимые для выполнения работ.
4.1.5. В целях обеспечения безопасности предоставить Заказчику список сотрудников, работающих на объекте, с приложением анкет установленного образца, заверенных подписью руководителя и печатью организации, копий паспортов и фотографий каждого сотрудника.
4.1.6. Привлекать к выполнению работ на объекте Заказчика только граждан Российской Федерации, имеющих официальную регистрацию.
4.1.7. В случае нарушения Исполнителем условий п.4.1. настоящего Договора, ответственность за такие нарушения в соответствии с законодательством РФ несет Исполнитель.
Находящиеся на объектах Заказчика ответственные должностные лица Исполнителя обязаны иметь при себе все необходимые разрешения и паспорта на своих рабочих, немедленно предъявлять для проверки должностным лицам Федеральной миграционной службы РФ и МВД РФ, давать необходимые пояснения и присутствовать при проведении проверок до их окончания.
Все возможные убытки и финансовые потери (расходы) Заказчика, связанные с урегулированием выявленных фактов незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, а также использования труда граждан РФ, не имеющих регистрации в Уфе, должны быть компенсированы Исполнителем по факту предъявления Заказчиком требования об оплате.
4.1.8. Соблюдать установленные на территории выполнения работ пропускной и внутриобъектный режим, порядок вноса (ввоза) и выноса (вывоза) материальных ценностей, а также правила пожарной безопасности, и иные вопросы соблюдения режима.
4.1.9. Обеспечить на месте выполнения работ соблюдение правил по технике безопасности производственных работ, охране труда и пожарной безопасности.
4.1.10. В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
4.1.11. Обязательства Исполнителя по поставке Оборудования и выполнению работ по монтажу, установке и пуско-наладке считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи Оборудования и выполненных работ.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Получить оплату за Оборудование и выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Приостановить поставку Оборудования и работы по монтажу в случае просрочки Заказчиком любого из платежей по настоящему Договору.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оплатить Исполнителю поставку и работы по монтажу, установке и пуско-наладке Оборудования, в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
4.3.2. Принять работы в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения им сообщения Исполнителя о готовности к сдаче результата работ.
4.3.3. По представленным спискам и документам, указанным в п. 4.1.5 настоящего Договора, обеспечить доступ сотрудникам Исполнителя на объект.
4.3.4. Предоставить Исполнителю рабочую (сборочную) площадку для комплектации и монтажной сборки Оборудования.
4.3.5. На срок выполнения монтажных работ предоставить Исполнителю охраняемое помещение для хранения Оборудования в нерабочее время.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.4.2. Предъявлять претензии в отношении качества монтажных и пуско-наладочных работ, обусловленных настоящим Договором.
5. Порядок приемки оборудования
5.1. Оборудование передается Исполнителем после завершения монтажа и пуско-наладочных работ и принимается Заказчиком в собранном виде, готовым к использованию по назначению. Вместе с оборудованием Заказчику передаются: сертификаты качества, гарантийные талоны, паспорта на Оборудование, Инструкции по эксплуатации.
5.2. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения монтажа и пуско-наладочных работ Оборудования.
5.3. Обязательства Исполнителя по поставке, монтажу и пуско-наладке Оборудования по срокам, количеству и качеству считаются выполненными с момента подписания Заказчиком акта приема-сдачи выполненных работ с одновременным подписанием накладных о приеме Оборудования.
5.4. При обнаружении несоответствия качества поступившего Оборудования или качества монтажа требованиям стандартов, ТУ и/или условиям Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя замены некачественного Оборудования на качественное, либо устранения недостатков монтажа и пуско-наладочных работ, или соразмерного снижения цены некачественного Оборудования, или возврата денежных средств.
5.5. Совместно с представителем Исполнителя Заказчик составляет акт проверки качества. В случае подтверждения представителем Исполнителя несоответствия качества Оборудования и/или выполненных работ, такого акта будет достаточно для замены некачественного оборудования или наступления других обязательств Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.6. Если же мнения Сторон относительно качества Оборудования и выполненных работ расходятся, то Стороны привлекают специалистов независимой экспертизы, заключение которых признают окончательным.
5.7. В случае уклонения представителя Исполнителя от совместной с Заказчиком приемки-сдачи Оборудования и выполненных работ, а также проверки качества, Заказчик самостоятельно составляет акт проверки качества, который имеет обязательную силу для Исполнителя. Исполнитель утрачивает право на предъявление претензий в связи с содержанием одностороннего акта проверки качества.
5.8. Оборудование ненадлежащего качества, выявленное в процессе приемки-сдачи или эксплуатации, Исполнитель обязан заменить и вывезти своим транспортом и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии Заказчика. В этот же срок Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки монтажа и пуско-наладочных работ.
6.1. Качество оборудования, гарантия
6.1. Поставляемое оборудование должно быть технически исправным, не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
6.2. Исполнитель гарантирует соответствие качества поставляемого Оборудования требованиям действующих ГОСТов, ТУ и обязуется подтверждать качество соответствующими сертификатами по видам продукции в каждой из поставляемых партий Оборудования и другими документами (сертификаты, паспорта качества), копии которых передает Заказчику при поставке, а также гарантирует поставку Заказчику Оборудования надлежащего качества и оговоренного в спецификациях наименования, сорта, категории, страны происхождения, модели и модификации и т.д.
6.3. Качество Оборудования производственно-технического назначения, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать характеристикам фирмы-изготовителя, быть в комплектном и сохранном состоянии, пригодном для работы и/или других целей, для которых такая продукция обычно используется (предназначена), иметь документацию по ее эксплуатации.
6.4. Исполнитель устанавливает срок гарантии на поставляемое Оборудование в соответствии с гарантией Завода-изготовителя и на качество работ по монтажу (сборке) оборудования: и пуско-наладочным работам 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
6.5. Стороны договорились о следующих сроках обнаружения скрытых дефектов (недостатков качества) работ, влекущих ответственность Исполнителя на условиях Договора - в течение 12 месяцев с даты подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.
6.6. Указанные в п. 6.3. сроки прерываются на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков, за устранение которых отвечает Исполнитель.
6.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Исполнителю в разумный срок после их обнаружения.
6.8. Гарантия качества работы или качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы, включая оборудование и материалы, поставленные Подрядчиком.
6.9. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечит Заказчику бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон:________ Контактное лицо – _______________.
7. Упаковка и маркировка оборудования
7.1. Упаковка Оборудования при поставке должна обеспечивать сохранность Оборудования и предохранять его от повреждений и порчи при транспортировке и погрузочных операциях.
7.2. Маркировка Оборудования должна соответствовать действующим правилам Российской Федерации.
8. Ответственность сторон
8.1. При нарушении указанных в Спецификациях сроков поставки (включая срок монтажа) или в случае недопоставки, некомплектной поставки, поставки Оборудования ненадлежащего качества (включая некачественный монтаж Оборудования), а также при нарушении срока поставки, установленного п.3.1. Договора, Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного /не поставленного/ некачественного Оборудования за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства.
8.2. При просрочке оплаты Оборудования, относительно срока, указанного в настоящем Договоре, Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,05% суммы, не оплаченной в срок, за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства, но не более 10 % от стоимости неоплаченного в срок Оборудования.
8.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Оборудования, Исполнитель обязан произвести допоставку и/или замену Оборудования в срок 5 (пять) дней.
8.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика на Объекте во время выполнения монтажных работ. Исполнитель обязан возместить стоимость затрат на возмещение причиненного ущерба.
8.5. Требование о начислении и уплате штрафных санкций должно предъявляться заинтересованной стороной в письменном виде. Без предъявления такого требования начисление и уплата штрафных санкций не производится.
8.6 Уплата неустойки не освобождает Заказчика и Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.7. В случае просрочки поставки более чем на 30 календарных дней Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8.8. В случае обнаружения Заказчиком дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для него Заказчик вправе:
8.8.1. отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Исполнителя возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.
8.8.2. потребовать от Исполнителя в срок не более 10 рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.
8.8.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Исполнитель.
8.9. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
5. Форс-мажор
5.1. При возникновении обстоятельств, которые делают невозможным выполнение условий договора, а именно: пожар, наводнение, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, срок выполнения обязательств продлевается на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
5.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ни одна из сторон не будет предъявлять другой стороне имущественных санкций (штрафы, убытки, упущенную выгоду и т.д.).
5.3. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок выполнения которых наступил до возникновения форс-мажорных обстоятельств.
5.4. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими государственными органами, при этом сторона, оказавшаяся в форс – мажорных обстоятельствах, обязана предупредить об этом вторую сторону по договору в течении пяти дней с момента их начала.
6. Порядок изменения и расторжения настоящего договора
6.1. Условия настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу для Сторон договора.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах – по одному экземпляру для каждой стороны.
6.4. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней уведомить друг друга о произошедших изменениях.
В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в Настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.
В случае, если поставщик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Покупателя, а также в случае, если Поставщик предоставил свои неправильные реквизиты, то он несет ответственность перед Покупателем в виде штрафа в размере 5000 руб. Отсутствие со стороны Поставщика уведомления об изменениях в реквизитах или в случае неправильного указания своих реквизитах является для Покупателя основанием освобождения от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.
6.5. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с момента получения другой стороной.
6.6. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров, они подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
6.7. Расторжение Договора возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
7.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. Прочие условия
8.1 Уступка прав требования третьим лицам без согласования сторон по настоящему договору не допускается.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
8.3. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по настоящему Договору теряют силу.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2016 года, а в части платежей до полного исполнения обязательств по ним.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
10.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.
10.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
10.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Покупатель: АО «Башкиравтодор»
Юридический адрес: 450078 РБ, г. Уфа, ул. Кирова,128а
Тел.(347) 262-55-55, Факс (347) 262-51-30
ИНН 0274144861
КПП 027401001
Расч.счет № 40702810710000001331 в филиале «ИнвестКапиталБанк» АО «СМП Банк»
Кор.счет № 30101810480730000875
БИК 048073875
____________/Гилязетдинов Р.К./
«_______»__________________2016г.
|
Поставщик:
Юридический адрес:
Тел/факс
ИНН
КПП
Расч.счет № __________________
в ____________________________
Кор.счет № ___________________
____________/_______________/
«_______»__________________2016г.
|
|
