ДОГОВОР № ___________________
г. Нижний Новгород « ___ » ___________2017 г.
Открытое акционерное общество «Нижегородский водоканал», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора ______________________ , действующего на основании Устава и _____________________________ в лице _______________________________ , действующего на основании _________________ именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
По настоящему договору Заказчик поручает выполнить работу «Монтаж системы видеонаблюдения на территории Слудинской водопроводной станции по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 31» (далее Объект), а Подрядчик принимает на себя обязательство, в соответствии с техническим заданием, в установленные календарным графиком сроки выполнить поставку необходимых материалов и оборудования, произвести строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также разработать инструкцию по Объекту для дежурного персонала (технологический регламент работы Объекта) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (далее – «Работы»).
Содержание, вид и объём строительно-монтажных, пусконаладочных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках настоящего договора, указываются в техническом задании (Приложение № 6) и утвержденной проектно-сметной документации, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
Результатом выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ является утвержденный акт рабочей комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.
Работы по Объекту считаются выполненными после подписания акта рабочей комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.
Подрядчик оформляет следующий пакет документов, подписываемый одновременно с настоящим договором и являющихся неотъемлемой его частью:
Сметный расчет на выполнение работ по договору (Приложение № 1);
Календарный график выполнения работ (Приложение № 2).
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору определяется на основании сметного расчета и ведомости объемов работ (Приложение № 1).
Ориентировочная и максимальная цена договора составляет __________ руб. ____ коп. (___________________ ), в том числе НДС __________ руб. ____ коп.
Стоимость Работ по договору является максимальной и включает в себя: стоимость всех работ, подлежащих выполнению в рамках настоящего договора, стоимость материалов и оборудования, транспортные услуги, гарантийное обслуживание оборудования, компенсация издержек Подрядчика, а также все иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору.
Дополнительные работы, не учтенные в локальном сметном расчете на Объект, необходимость выполнения которых выявлена в ходе производства работ, Подрядчик выполняет на основании письменного соглашения с Заказчиком и утвержденной Заказчиком сметы.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Подрядчик приступает к выполнению Работ по договору после получения письменного уведомления от Заказчика о начале выполнения Работ по форме Приложения №3, и перечисления Заказчиком предоплаты, согласно п.4.1 настоящего договора.
Срок выполнения работ по договору определяется календарным графиком выполнения работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в котором предусмотрены этапы выполнения работ и конечные сроки их выполнения.
В ходе выполнения Работ по согласованию с Заказчиком допускается поэтапная сдача работ.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета перечисляет аванс в размере не более _______ % от стоимости работ по договору.
Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.
По согласованию Сторон порядок и форма расчетов могут быть изменены и осуществлены иными, не противоречащими действующему законодательству способами.
Отчетный период по настоящему договору принимается равным 1 календарному месяцу.
Оплате Заказчиком подлежат работы, выполненные Подрядчиком в сроки согласно календарному графику в соответствии с технической документацией, сметой, выданной Подрядчику Заказчиком для выполнения работ по Объекту и принятые Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ без замечаний к выполненным работам.
Для расчета за выполненные работы Подрядчик в срок до 25 числа отчетного месяца представляет акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру на выполненные работы и один экземпляр документации на выполненный объем работ в составе, определенном действующим законодательством.
В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик рассматривает и утверждает акт сдачи-приемки выполненных работ либо возвращает Подрядчику для устранения замечаний.
Окончательный расчет производится после подписания акта рабочей комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию, с отсрочкой платежа до ____ дней со дня утверждения акта. Стороны пришли к соглашению о том, что положения п. 1 ст. 317.1 ГК РФ не применяются к отношениям Сторон по настоящему договору.
Работы, представленные Подрядчиком, в отношении качества, объемов и сроков исполнения, оплачиваются Заказчиком после устранения Подрядчиком выявленных замечаний по качеству и объемам или согласования Сторонами их стоимости в порядке, предусмотренном настоящим договором.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Приступить к выполнению работ по договору после получения уведомления от Заказчика и перечисления им предоплаты в соответствие с п.3.1 настоящего договора.
-
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2, обязуется:
Выполнить своими и (или) привлеченными силами и средствами все работы на Объекте в объеме и сроках, предусмотренных в настоящем договоре и приложениях к нему, и передать Заказчику введенное и готовое к эксплуатации оборудование, обеспечивающее достижение гарантированных проектных и эксплуатационных показателей, в состоянии позволяющем производить эксплуатацию в соответствии с СНиП, СП, РД и иными нормативными документами, действующими на территории РФ.
В случае привлечения к выполнению работ Субподрядной организации, Подрядчик обязан предварительно, в письменной форме согласовать кандидатуру Субподрядчика и виды работ с Заказчиком. Подрядчик вправе допустить Субподрядчика к выполнению работ на Объекте Заказчика только после получения письменного согласия последнего. Заказчик имеет право предложить кандидатуру субподрядной организации. В случае несогласования кандидатуры субподрядной организации с Заказчиком, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 0,05% от цены договора, указанной в п.2.2 договора.
Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему договору, в том числе нести ответственность за действия привлеченных субподрядных организаций как за свои собственные и нести ответственность за координацию их деятельности.
Гарантировать, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для производства работ, соответствуют, государственным стандартам, техническим условиям и иными нормативными документами, действующими на территории РФ.
При необходимости, возвести собственными силами и средствами на территории объекта временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
За свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные в процессе исполнения настоящего договора.
Если для устранения дефектов или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение или переделка каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение или переделка, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.
В случае предъявления Заказчиком требования согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, указанный в требовании Заказчика. При этом Заказчик вправе требовать возмещение своих расходов на основании ст.397 ГК РФ.
Осуществлять в процессе производства работ и по их завершении окончательную очистку строительной площадки от мусора.
Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта рабочей комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию, либо в случае досрочного расторжения договора со дня такого расторжения, за пределы места проведения Работ, принадлежащие ему/субподрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. Заказчик не несет ответственности за сохранность данного имущества.
Оплатить выставленные в рамках настоящего договора Заказчиком неустойки (штрафные санкции).
Подрядчик своими силами и за свой счет получает все согласования, допуски и заключения от инженерных служб, контролирующих и инспектирующих организаций, необходимые для выполнения работ.
В процессе выполнения Работ Подрядчик обязан руководствоваться Федеральным законодательством, актами органов местного самоуправления, а так же иными нормативными актами, регулирующими производство Работ, обязанность выполнения которых возложена настоящим договором на Подрядчика, в том числе обеспечить выполнение в месте проведения Работ необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установить освещение, а так же нести полную ответственность за оплату штрафов и других сборов, взимаемых в результате не соблюдения таких актов распоряжений и предписаний.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за порчу оборудования и другого имущества во время производства Работ в месте проведения Работ.
Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Ежемесячно, в течение всего периода выполнения Работ, Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком и письменно известить об этом Заказчика.
При необходимости использования Подрядчиком (Субподрядчиком) электроэнергии от объектов Заказчика, в том числе в целях энергообеспечения строительной площадки, Подрядчик представляет заявку на электроснабжение с указанием мощностей и категорийности с представлением Заказчику ситуационного плана и документа, подтверждающего назначение на должность ответственного за энергохозяйство. В этом случае Подрядчик обязуется произвести Заказчику возмещение стоимости электроэнергии по используемому объему. Заказчик ежемесячно не позднее 19 числа месяца следующего за отчетным выставляет Подрядчику Акт (по форме Приложение № 4) и счет–фактуру на возмещение затрат по электроэнергии за отчетный месяц. Возмещение стоимости электроэнергии, использованной Подрядчиком, учитывается Заказчиком при оплате работ по акту сдачи выполненных работ по форме КС-2, КС-3 на основании заявления Заказчика в одностороннем порядке.
После завершения Работ Подрядчик обязан сдать Объект Заказчику по акту рабочей комиссии и передать Заказчику 3 (три) комплекта исполнительной документации по сдаваемому Объекту в составе, который определен техническими регламентами, а также действующими строительными нормами и правилами и настоящего договора и п.7.25 настоящего договора.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан предоставить Подрядчику Техническое задание или проектно-сметную документацию для выполнения работ.
Заказчик обязан приступить с участием Подрядчика к приемке выполненной работы течение 5 дней с момента получения от Подрядчика письменного извещения о готовности к сдаче. Приём Заказчиком выполненных работ производится только после устранения всех обнаруженных Заказчиком отступлений от условий договора с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в соответствии со статьей 7 настоящего договора и предоставлением счет-фактуры.
Заказчик обязан производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 4 договора.
Заказчик вправе самостоятельно осуществить поставку оборудования и материалов с его последующей передачей Подрядчику в монтаж по акту. В данном случае Стороны заключают дополнительное соглашение о соразмерном уменьшении цены договора.
Заказчик обязан с участием Подрядчика принять выполненную Работу (ее результат) и в случае обнаружения отступления от условий договора заявить об этом Подрядчику.
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ
Сдача-приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактурой. В случае выполнения работ на двух и более Объектах, Подрядчик оформляет акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактуру на каждый объект отдельно.
Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектно-сметной документации.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода Работ на Объекте.
Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке осуществляет и оплачивает Подрядчик. Подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
Переход права собственности на оборудование по настоящему Договору от Подрядчика к Заказчику происходит c даты подписания уполномоченными представителями сторон актов выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3.
Вместе с оборудованием и актами выполненных работ Подрядчик обязан предоставить следующий комплект документов на каждую единицу оборудования:
копии товарных накладных на оборудование по форме ТОРГ-12 (в соответствии с унифицированной формой ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. №132), в которой в качестве Плательщика указан Подрядчик, а в качестве грузополучателя – может быть указан Заказчик;
копии счетов-фактур на оборудование (в соответствии с Приложением №1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137), выписанных на имя Подрядчика, в котором в качестве грузополучателя может быть указан Заказчик;
копию таможенной декларации на оборудование, заверенную печатью и подписью Подрядчика.
инструкцию по эксплуатации, техническую и эксплуатационную документацию на оборудование, в частности, предусмотренную предприятием изготовителем (на русском языке);
комплект исполнительной документации, в составе, определенном техническими регламентами, а также действующими строительными нормами и правилами.
Не предоставление Заказчику любого из упомянутых в п.7.8 документов означает некомплектную поставку и является основанием для отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3.
Недостатки оборудования, обнаруженные при приемке, являются основанием для направления уведомления об отказе в подписании актов выполненных работ по форме КС-2, справках по форме КС-3 с указанием способа и срока устранения данных недостатков.
Подрядчик письменно за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых Работ письменно извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
После производства скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, указанной в п. 2.2. настоящего договора, обязан в установленный Заказчиком разумный срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой всех расходов, а также возникших убытков за счет подрядчика на основании ч.3 ст.715 ГК РФ.
Заказчик вправе вносить любые предложения по изменению объема работ по договору, которые, по его мнению, необходимы. Данные изменения объемов работ оформляются дополнительным соглашением с соразмерным изменением стоимости работ по договору.
После завершения строительно-монтажных работ, Подрядчик производит индивидуальные испытания смонтированного им оборудования с обязательным участием Заказчика.
Подрядчик письменно за два дня до начала проведения индивидуальных испытаний направляет письменное извещение Заказчику.
До начала индивидуальных испытаний Подрядчик осуществляет пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления и др. системам, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования с составлением актов, протоколов проведения испытаний и иной документации, требования к которой регламентированы действующими на момент выполнения работ нормативными и законодательными актами.
После успешного завершения индивидуальных испытаний Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о том, что Объект готов к комплексному опробованию.
Комплексное опробование Объекта проводится с целью проверки совместной работы агрегатов, инженерных систем и оборудования под нагрузкой.
Успешным результатом его является достижение Объектом всех гарантированных эксплуатационных показателей, отраженных в документации на оборудование и т.д..
Если в результате комплексного опробования обнаружится, что Объект не достиг гарантированных эксплуатационных показателей, Подрядчик в сроки, установленные Заказчиком, но не превышающие 10 дней, обеспечивает устранение дефектов и повторно проводит комплексное опробование Объекта.
Все расходы по устранению дефектов и проведению повторных испытаний возмещает Подрядчик.
Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки 3 комплекта исполнительной документации, соответствующей фактически выполненным Работам в составе, определенном СНиП 3.01.04-87, РД-11-02-2006. В состав документации также входит инструкция по Объекту для дежурного персонала (технологический регламент работы Объекта), указанная в п.1.1.
Приемка Объекта производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Приемка Объекта (результата Работ) осуществляется рабочей комиссией, состав которой утверждается Заказчиком с обязательным участием уполномоченного представителя Подрядчика, имеющего соответствующую доверенность.
Объект считается принятым рабочей комиссией после подписания акта по приемке Объекта в эксплуатацию всеми членами комиссии, передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации. В состав каждого комплекта документации также входит инструкция по Объекту для дежурного персонала (технологический регламент работы Объекта), указанная в п.1.1.
При наличии замечаний по объемам либо качеству выполненных Подрядчиком Работ, рабочей комиссией готовятся замечания, которые передаются по акту Подрядчику для их исправления.
Срок исправления замечаний не более 10 календарных дней за исключением замечаний, требующих незамедлительного устранения.
Подписание акта по приемке Объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится после устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
До подписания акта по приемке Объекта в эксплуатацию рабочей комиссией Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
Подписание Заказчиком акта рабочей комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию не освобождает Подрядчика от ответственности, за какие либо недостатки или дефекты Объекта.
ОХРАНА РАБОТ
Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, техники и другого имущества на территории Объекта от начала работ и до приемки Заказчиком завершенного Объекта и ввода в эксплуатацию Объекта.
Ответственность за сохранность Объекта, после подписания акта рабочей комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию без замечаний, несет Заказчик.
ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
-
В ходе выполнения Работ на Объекте Заказчика, по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, по пожарной и промышленной безопасности Объекта, в (на) котором выполняются Работы;
Обеспечить применение своими Работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения Работ по данному договору;
Обеспечить в зависимости от выполняемой Работы наличие у Работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые Работы;
Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора;
При выполнении Работ по настоящему договору осуществлять производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды;
Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.
Обеспечить при выполнении Работ на Объекте соблюдение требований «Правил дорожного движения» и иных нормативных актов, касающихся безопасности дорожного движения.
Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение требований в части обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, спецобуви, других СИЗ и иных требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды – 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение Работниками Подрядчика на Объекте требований, Правил и инструкций промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, за допуск к производству Работ необученного персонала, а так же за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения на Объекте выполнения Работ – 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению предписаний, выданных в ходе производства Работ государственными органами надзора и Работниками Заказчика.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им/субподрядной организацией при выполнении Работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных Объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим ущерба. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Подрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
В случае обнаружения нарушения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н), а также Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6). Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, а также Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
В случае обнаружения на Объекте Работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, обнаружения проноса или нахождения в зоне производства Работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт.
Производство земляных Работ проводить в строгом соответствии с требованиями СНиП, Правилами производства земляных Работ и прочими нормативными актами.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и субподрядной организацией, привлекаемой Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверки выполненных работ (Приложение 5), подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/субподрядной организации, привлекаемой Подрядчиком. В случае немотивированного отказа Подрядчика/ субподрядной организации, привлекаемой Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке и вступает в силу с момента подписания его Заказчиком.
Несоблюдение Подрядчиком и субподрядной организацией, привлекаемой Подрядчиком, вышеизложенных требований по производству Работ, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности являются существенным нарушением условий настоящего Договора, и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в соответствующем размере за каждый случай нарушения, указанного в положениях настоящего Договора, а так же в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда при систематических нарушениях (более 2-х раз).
В случае нарушения Подрядчиком /субподрядной организацией обязательств по производству Работ, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды суммы штрафов учитываются Заказчиком при оплате Работ по акту сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2, КС-3 при наличии подписанного двухстороннего акта зачета взаимных требований.
ГАРАНТИИ
надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
качество выполнения всех Работ в соответствии с Техническим заданием или проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
обеспечение достижения Объектом гарантированных эксплуатационных показателей.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается не менее 2 (двух) лет с даты подписания Сторонами акта рабочей комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию (кроме оборудования, на которое распространяется заводская гарантия).
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся любые дефекты, недостатки, повреждения, несоответствия, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 10 дней.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя с доверенностью, дающей право подписывать вышеуказанные документы, не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов с момента их выявления Заказчиком.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок или неявки Подрядчика для его составления Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. В случае составления такого акта, с подтверждением в нем наличия дефектов, обязанность по устранению которых в связи с гарантийными обязательствами лежит на Подрядчике, Подрядчик обязан устранить эти дефекты за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком и оплатить затраты связанные с привлечением квалифицированной экспертизы в срок не превышающий 5 календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
Если недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, были обнаружены до приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчик не вправе требовать продление сроков выполнения Работ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из Сторон виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в размере реального ущерба.
Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.
Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки в том числе включая упущенную выгоду.
В случае предоставления одной из Сторон по Договору другой Стороне счетов-фактур, накладных или каких-либо иных документов в рамках настоящего Договора, составленных в нарушение норм действующего законодательства РФ, в том числе, если не указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать, при не предоставлении/несвоевременном предоставлении указанных выше документов и т.п., все убытки, понесенные в связи с этим Сторонами, в том числе на основании акта/ов налоговой проверки, подлежат возмещению в полном объеме Стороной, предоставившей в ненадлежащей форме (не предоставившей/несвоевременно предоставившей) такие документы.
В случае нарушения Подрядчиком начальных, промежуточных или конечных сроков выполнения работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% от общей стоимости Работ по договору, указанной в статье 2 настоящего договора, за каждый день просрочки исполнения.
В случае некачественного выполнения Работ подрядчиком или выявления недостатков выполненных работ или поставленного оборудования Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в виде штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 2% от общей стоимости работ по этапу, по которому предъявляются претензии Заказчиком, за каждый случай некачественного выполнения Работ или факт поставки некачественного оборудования.
В случае повторного выявления Заказчиком недостатков Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в виде штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 5% от стоимости Работ по этапу, по которому предъявляются претензии Заказчиком, за каждый случай некачественного выполнения Работ. При повторном выявлении недостатков Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.
В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим Договором сроков устранения недостатков выполненных Работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% от цены Договора указанной в п.2.2 за каждый день просрочки исполнения. Вместо заявления Подрядчику требования об уплате неустойки Заказчик вправе вычесть соответствующий размер неустойки из оплаты работ по Договору.
Оплата штрафа, неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по настоящему договору.
В случае, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлением от договора подряда, ухудшившим результат Работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 10 календарных дней. В случае не устранения недостатков в течение 10 календарных дней, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать с Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков и всех возникших убытков.
Если отступления в Работе от условий договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. В данном случае оплате Заказчиком подлежат только работы, принятые Заказчиком в предусмотренном договором порядке.
В случае, если после завершения всех Работ на Объекте не обеспечивается достижение гарантированных эксплуатационных показателей Заказчик вправе не подписывать акт приемки готового Объекта рабочей комиссии. В случае необеспечения гарантированных эксплуатационных показателей Заказчик составляет акт в письменной форме, который подписывается лицом предъявившем замечания об указанных недостатках, и Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, он может быть оформлен Заказчиком в одностороннем порядке.
Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации, а так же отсутствие прав третьих лиц на оборудование и материалы, предоставляемые Заказчику по настоящему договору. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
В случае, если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все понесенные им расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав в течение 5 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика.
Заказчик при получении каких-либо претензий со Стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и на свой риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.
ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор прекращается по следующим основаниям:
по соглашению Сторон о расторжении договора;
в результате его полного исполнения Сторонами.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:
задержка Подрядчиком начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком утвержденного календарного графика выполнения Работ (два и более раз);
систематического нарушения Подрядчиком условий производства работ (нарушения правил производства работ, правил технической безопасности, нарушения целостности ограждения и освещения в ночное время, нарушения требований контролирующих органов по благоустройству территории, отсутствия журналов производства Работ и т.д. два и более раз);
систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ (два и более раз);
если выявлены недостатки в производстве Работ, являющиеся существенными и неустранимыми;
наступление любых обстоятельств, когда Заказчик сочтет дальнейшее исполнение договора невозможным, нецелесообразным или экономически невыгодным. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные с надлежащим качеством Работы в порядке, предусмотренном статьей 5 договора;
аннулирования допуска СРО или лицензии Подрядчика, банкротства Подрядчика.
Расторжение договора осуществляется путем направления Заказчиком в адрес Подрядчика письменного уведомления о расторжении заказным письмом с уведомлением или нарочно уполномоченному представителю. Вся переданная до момента расторжения договора по акту приемки выполненных Работ документация остается у Заказчика и возврату не подлежит.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или не полное исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы или их последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ на Объекте.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате Работ по вине подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров, в претензионном порядке, а при не достижении согласия в арбитражном суде Нижегородской области. Срок ответа на претензию 10 дней с момента ее получения.
Для перехода к третьему лицу вытекающих из настоящего договора прав кредитора требуется согласие должника.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые друг другу, и в которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким – либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на то другой Стороны.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному – для каждой из Сторон.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
ПРИЛОЖЕНИЯ (НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ЧАСТИ ДОГОВОРА)
Приложение № 1 Сметный расчет и ведомость объемов работ
на выполнение работ по договору.
Приложение № 2 Календарный график выполнения работ.
Приложение № 3 Форма уведомления о начале работ.
Приложение № 4 Акт о расходе и стоимости электроэнергии.
Приложение № 5 Акт проверки выполнения работ.
Приложение № 6 Техническое задание.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»:
ОАО «Нижегородский Водоканал»
Адрес: 603950 г. Нижний Новгород,
ул. Керченская, 15А;
ИНН 5257086827 КПП 525350001
К/сч. 30101810700000000803
Р/сч. 40702810103000231601
в Приволжском филиале ПАО
«Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород
БИК 042202803
ОГРН 1065257065268 от 14.12.2006г.
ОКПО-13910620
ОКВЭД-41.00
ОКАТО 22401365000
ОКОНХ-90213
(должность)
ОАО «Нижегородский водоканал»
______________________/______________
М.П.
|
«Подрядчик»:
(наименование организации)
Адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
в
к/с
БИК
(должность)
(наименование организации)
______________________/_______________
М.П.
|
|
