ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
|
|
ДОГОВОР №
на выполнение составной части опытно-конструкторских работ по теме: «Создание участка по сборке комплектных трансформаторных подстанций (КТП)»
город Лесной
|
" _ _ " _ _ _ _ _ _ 2015 г.
|
Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Новикова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора _________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется разработать конструкторскую документацию на оборудование, входящее в состав комплектной трансформаторной подстанции (КТП) отраженное Техническими заданиями (Приложение 1) Заказчика для изготовления Заказчиком опытных образцов, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.
1.2. Сроки сдачи работ по настоящему договору, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой часть настоящего договора.
1.3. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Исполнитель.
1.4. Оборудование и материалы для изготовления опытных образцов приобретаются Заказчиком.
1.5. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Договора и прямо не предусмотренные Договором, принадлежат Заказчику.
Права Исполнителя и Заказчика на другие результаты конструкторских разработок, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.
СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ составляет ____________________________ руб. (_________________________________________________), в том числе НДС _________________________________ (_________________________)
2.2. Заказчик оплачивает работы согласно выставленному счёту в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в срок, не превышающий 15 дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёмки конструкторской документации на оборудование, входящее в состав комплектной трансформаторной подстанции.
2.3. При изменении ценообразующих расходов общая сумма договора может быть изменена по взаимному согласию Исполнителя и Заказчика.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. По завершению этапов Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки конструкторской документации в двух экземплярах.
3.2. В течение 10 дней с момента получения Акта сдачи-приемки конструкторской документации, Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю факсом или электронной почтой, с последующей заменой на оригинал до 15 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика или несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет средств Исполнителя.
3.4. Если в процессе разработки конструкторской документации выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановки работы. В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.5. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки конструкторской документации.
-
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
разработать конструкторскую документацию на оборудование, входящее в состав комплектной трансформаторной подстанции в соответствии с Техническими заданиями и Календарным планом;
не заключать на время действия настоящего Договора договоров с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение и использованию результатов этих работ не заключать на время действия настоящего договора договоров с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего договора и использованию результатов этих работ;
определять и представлять Заказчику перечень конфиденциальной информации ограниченного распространения образующейся в результате научно-технической деятельности при выполнении настоящего договора;
уведомлять Заказчика о созданных при реализации Договора результатах интеллектуальной деятельности и обо всех усовершенствованиях и улучшениях результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Заказчику или обеим сторонам, проводимых Исполнителем в течение 3-х лет по окончании настоящего договора;
представлять Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по договору;
создавать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по договору;
согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании, при условии, что исправления не выходят за пределы условий договора. Срок внесения исправлений согласовывается Сторонами.
гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
вносить изменения в частные научно-технические решения, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием, и не нарушают целевую ориентацию;
использовать полученные им опыт и знания для собственных нужд;
в пределах согласованной договорной цены, с согласия Заказчика, перераспределять затраты между отдельными статьями расходов, указанными в структуре цены.
передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
принять результаты работ, выполненных в соответствии с требованиями настоящего договора, и своевременно оплатить их.
самостоятельно определять авторский коллектив и порядок оформления, подачи, уплаты патентных пошлин при направлении в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявок на созданные при реализации договора результаты интеллектуальной деятельности;
контролировать ход выполнения работ Исполнителем по настоящему договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
расторгнуть настоящий договор по своей инициативе в случае нарушения Исполнителем обязательств, установленных договором, уклонения от контроля и произвольного сокращения объемов работ, а также в случае невозможности устранения выявленных недостатков;
отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным техническими заданиями, и требовать исправления недостатков за счет Исполнителя.
-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
Стороны несут ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну согласно действующему законодательству.
За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе согласованных сроков доработок, Заказчик начисляет Исполнителю неустойку, в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки Исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. Сумму начисленной неустойки Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей уплате Заказчиком за выполнение Исполнителем по настоящему договору работ. Расчет неустойки, подлежащей удержанию, предоставляется Исполнителю.
В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Исполнителя, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15-ти дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10 % стоимости выполнения работ.
За нарушение сроков оплаты (п. 2.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.
Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору.
6.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.
6.3. Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то любая сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и, в этом случае, не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.
6.4. Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по до окончания срока исполнения обязательств по договору, в том числе в части расчетов, до полного их исполнения сторонами.
В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Госкорпорации «Росатом», договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его сторонами.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
8.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц, осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством).
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке.
9.2. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный её расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы соответствующего законодательства; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии прилагаются копии документов (выписки из них), отсутствующие у другой стороны, и подтверждающие предъявленные заявителем требования.
9.3. Срок рассмотрения претензии по настоящему договору - 30 дней со дня её получения другой стороной. Претензия отправляется средствами почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением), либо вручается под расписку. Претензия и ответ на претензию подписываются руководителем (или другим уполномоченным лицом). Неполучение ответа на претензию в установленные настоящим договором сроки рассматривается как отказ в её удовлетворении. В случае возврата претензии почтовой службой в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в договоре, претензионный порядок считается соблюденным.
9.4. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с соблюдением установленного сторонами обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны обязуются предоставлять друг другу техническую и иную информацию, необходимую для осуществления предмета Договора и информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению условий по настоящему Договору в целом или отдельных его условий.
10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении технической, коммерческой и иной информации, полученной при совместном сотрудничестве и соблюдать действующие режимные требования сторон.
10.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласованию с обязательным составлением протокола разногласий. При передаче протокола разногласий посредством факсимильной связи сторона обязана в 5-ти дневный срок выслать другой стороне подлинный экземпляр данного документа.
10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная сторона обязана в течение 5-ти дней с момента изменения письменно известить об этом другую сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в договоре не требуется.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
1. Приложение 1. Технические задания;
2. Приложение 2. Календарный план;
10.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСАСТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик:
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Юридический адрес:
624200, Свердловская область,
г. Лесной, Коммунистический проспект, д.6а.
Банковские реквизиты:
р/счёт 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России», г. Екатеринбург
к/счет 30101810500000000674
БИК 046577674
ИНН 6630002336
КПП 660850001
|
Исполнитель:
Юридический и фактический адрес:
Банковские реквизиты:
К/счет
БИК
ИНН
КПП
|
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
_____________ / А.В. Новиков /
«_____»____________2015 г.
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
______________ / _____________ /
«_____»____________2015 г.
|
Приложение №1. Технические задания на разработку
конструкторской документации на оборудование,
входящее в состав комплектной трансформаторной подстанции
к договору № __от__________2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПРЕДМЕТ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ – РАЗРАБОТКА ЗАКРЫТОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ В БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ.
Техническое задание
на поставку конструкторской документации (КД) на закрытые распределительные устройства на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных зданиях.
СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 8
1.1Наименование 8
1.2Этапы разработки / изготовления 8
1.3Код ОКП 8
2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 8
3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 8
4ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 9
5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 11
5.1Порядок сдачи и приемки 11
5.2Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. 11
6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 12
7 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 12
8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 12
9 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 12
10ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ 12
11ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 13
12ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 13
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 15
12.1Наименование 15
12.2Этапы разработки / изготовления 15
12.3Код ОКП 15
13 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 15
14 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 15
15 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 16
16 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 18
16.1Порядок сдачи и приемки 18
16.2Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. 18
17 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 19
18 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 19
19 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 19
20 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 19
21ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ 19
22ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 19
23ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 19
1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 22
23.1Наименование 22
23.2Этапы разработки / изготовления 22
23.3Код ОКП 22
24 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 22
25 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 23
26 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 23
27 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 25
27.1Порядок сдачи и приемки 25
27.2Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. 25
28 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 26
29 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 26
30 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 26
31 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 26
32ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ 26
33ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 27
34ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 27
1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 29
34.1Наименование 29
34.2Этапы разработки / изготовления 29
34.3Код ОКП 29
35ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 29
36УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 29
37ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 30
38ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 31
38.1Порядок сдачи и приемки 31
38.2Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. 31
39ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 31
40ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 32
41ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 32
42ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 32
43ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ 32
44ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 32
45ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 32
1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 34
45.1Наименование 34
45.2Этапы разработки / изготовления 34
45.3Код ОКП 34
46 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 34
47 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 35
48 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 35
49 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 37
49.1Порядок сдачи и приемки 37
49.2Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. 37
50 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 38
51 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 38
52 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 38
53 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 38
54ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ 38
55ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 38
56ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 39
1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 41
56.1Наименование 41
56.2Этапы разработки / изготовления 41
56.3Код ОКП 41
57ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 41
58УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 42
59ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 42
60ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 43
60.1Порядок сдачи и приемки 43
60.2Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. 44
61ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 44
62ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 44
63ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 44
64ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 44
65ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ 44
66ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 44
67ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 45
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 46
1.1 Наименование 46
1.2 Этапы разработки / изготовления 46
1.3 Код ОКП 46
2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 46
3.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 46
4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 47
5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 48
5.1.Порядок сдачи и приемки 48
5.2.Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. 48
686. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 49
7.ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 49
8.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 49
9.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 49
10.ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ 49
6911. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 49
12.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 49
|
