Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта санкт –петербурга на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной
|
Скачать 5.06 Mb.
|
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА САНКТ –ПЕТЕРБУРГА на выполнение работ по МОНТАЖУ и пуско-наладке автоматической пожарной и охранно-тревожной сигнализации в ПОМЕЩЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Объединение подростковомолодежныхклубов ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА «пЕРСПЕКТИВА», НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОХРАНОЙ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (КГИОП), ДЛЯ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2012 ГОДУ Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3_1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
Санкт-Петербург 2012 СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
начальная (максимальная) цена контракта 1.1.1. Предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме является право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной и охранно-тревожной сигнализации в помещениях Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива», находящихся под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры администрации Санкт-Петербурга (КГИОП), для нужд Санкт-Петербурга в 2012 году. 1.1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 810 938 (Один миллион восемьсот десять тысяч девятьсот тридцать восемь) руб. 00 коп. 1.1.3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого аукциона в электронной форме: 4530761«Монтаж аппаратуры электрической тревожной, пожарной, вызывной и дистанционной сигнализации с блокировкой поверхностей».
Целью настоящего открытого аукциона в электронной форме является обеспечение условий для работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива». 1.3. Сведения о заказчике Санкт-Петербурга Заказчик Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива». Адрес: Пушкинская ул., д. 2/79, Санкт-Петербург, 191040. Адрес эл. почты: pers279@ya.ru Тел/факс: 575-67-35 / 575-67-36 Банковские реквизиты: ИНН: 7840016721 / КПП 784001001, р/с 40302810533000005943 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» к/с 30101810900000000790; БИК 044030001. Контактное лицо: Киселёва Ольга Романовна 1.4. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению 1.4.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей. 1.4.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:
1.4.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 1.5 документации об открытом аукционе в электронной форме 2) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа на поставку товаров, являющихся предметом Государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения Государственного контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 1.4.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться переводом соответствующих документов на русский язык. 1.4.5. Сведения, содержащиеся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. 1.4.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. 1.4.7. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 1.4.2 и 1.4.3 настоящей Документации об открытом аукционе в электронной форме части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 1.5. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 15, пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона. 1.5.1.1.Наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 1.5.1.2. Наличие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. 1.5.2.1. Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" Опубликовано: в "РГ" - Федеральный выпуск №5678 13 января 2012 г. 1.5.2.2. Требование установлено на основании Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Положения о лицензировании деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 г. N 117, Положения о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 407. 1.5.3.При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки будет обязан обеспечить продление действующей лицензии. 1.6. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5 (Пяти) процентов начальной цены контракта, что составляет 90 546 руб. 90 коп. 1.7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Окончание срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 26.10.2012года в 10 час. 00 мин. (местное время). 1.8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Окончание срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 26.10. 2012 года. 1.9. Дата и основные условия проведения открытого аукциона в электронной форме 1.9.1. Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» 29.10. 2012 года. 1.9.2. В соответствии со статьей 41.10 Закона, «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта. Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится на электронной площадке 1.10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) используется официальная денежная единица (валюта) Российской Федерации – рубль. 1.11. Порядок применения официального курса иностранной валюты, используемого при оплате заключенного контракта В случаях, если контрактом предусмотрена его оплата в иностранной валюте, оплата производится в рублях, с применением курса данной иностранной валюты, установленного Центральным Банком Российской Федерации, на дату оплаты контракта. 1.12. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта, срок и порядок его предоставления 1.12.1. Обеспечение исполнения Государственного контракта установлено в размере 20 (Двадцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 362 187 руб.60 коп. 1.12.2. Государственный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, либо передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения государственного контракта, указанном в пункте 1.12.1 настоящей Документации об открытом аукционе в электронной форме. 1.12.3. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта из перечисленных в пункте 1.12.2 настоящей Документации об открытом аукционе в электронной форме способов определяется участником аукциона самостоятельно. 1.12.4. Безотзывная банковская гарантия, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, залогодателем своих обязательств: а) если принципал (залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы; б) если принципал (залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика; в) если принципал (залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков выполненных работ; г) если принципал (залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы. 1.12.5. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Государственный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Государственного контракта не требуется. 1.12.6. В случае, если обеспечение исполнения Государственного контракта предоставляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами. 1.12.8. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 1.12.1 настоящей Документации об открытом аукционе в электронной форме на счет Санкт-Петербургского государственного учреждения «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива», банковские реквизиты: ИНН: 7840016721 / КПП 784001001, БИК 044030790; р/с 40302810533000005943 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» к/с 30101810900000000790; Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «Банк-клиент»). Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключается Государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Государственному контракту в течение срока, установленного в контракте со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании. 1.12.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 1.12.1 настоящей Документации об открытом аукционе в электронной форме. 1.13. Требования к Участникам размещения заказа 1.13.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе. 1.13.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1.13.2.1. Соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом настоящего аукциона- в соответствии с п. 1.5. аукционной документации; 1.13.2.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 1.13.2.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 1.13.2.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 1.13.3. Дополнительные требования к участникам размещения заказа: 1.13.3.1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа; 1.13.3.2. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. – требование не установлено. 1.14. Расходы на участие в аукционе Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 1.15 Срок подписания государственного контракта Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте электронной площадки протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2.1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга 2.1.1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии с законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, субсидии бюджетным учреждениям - подростковым и молодежным центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 1350121. 2.2. Форма, сроки и порядок оплаты 2.2.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, но не позднее 25.12.2012г. 2.2.2. Основанием для оплаты выполненных за истекший месяц выполнение работ по монтажу и пуску автоматической пожарной и охранно-тревожной сигнализации (отдельных этапов работ) является акт приемки выполненных работ, акт приема-передачи проектной документации, с учетом коэффициента аукционного снижения. 2.2.3. Определение стоимости работ осуществляется на основании подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) 2.2.4. Авансирование не предусмотрено. 2.3. Место, условия и сроки выполнения работ 2.3.1. Место выполнения работ: подростково-молодежные клубы СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива»: 1. ПМК «Нева», ул. Миллионная, д.13, лит. А, пом. 2-3-4-5-Н 2. ПМК «На Троицкой», ул. Рубинштейна, д.25, лит.А, пом.2-Н 3. ПМК «Юность», ул. Моховая, д.27-29, лит. А, пом. 22-Н 4. ПМК «Юность», ул. Моховая, д.27-29, лит.А. пом. 24-Н 2.3.2. Сроки выполнения работ: 2.3.2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение трех дней с момента заключения контракта 2.3.2.2.Окончание работ: не позднее чем «17» декабря 2012 года, с учетом согласований. Датой окончания работ считается дата подписания акта приемочной комиссией. 2.4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта 2.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании стоимости выполнения работ на объекте. 2.4.1.1. Стоимость выполнения работ на объекте определяется на основании сметы Заказчика, представленной в Приложении № 2. Смета составлена с использованием территориальных сметных нормативов, включенных в состав новой редакции ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», введенной в действие письмом Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 28.11.2011 № 11/19232 с индексацией в текущие цены 2012 года. 2.4.1.2. Накладные расходы определены в соответствии с МДС 81-33-2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (постановление Госстроя России №6 от 12.01.2004 г.) с корректировкой согласно письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 г. № ЮТ – 260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». 2.4.1.3. Сметная прибыль определена в соответствии с МДС 81-25-2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (постановление Госстроя России №15 от 28.02.2001 г.) с учетом положений писем Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004. №АП-5536/06, КЦЦС от 27.01.2005 г. № КЦ/П131 «О применении нормативов сметной прибыли при определении сметной прибыли ремонтных работ». Налог на добавленную стоимость определен по ставке 18%. 2.4.2. Начальная (максимальная) цена контракта формируется участником на основе прилагаемой сметы Заказчика с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 2.4.3. Стоимость выполнения работ на объекте будет рассчитываться как стоимость выполнения работ на объекте уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены лота. 2.4.4. В случае, если победитель аукциона не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании локальной сметы Заказчика по объекту лота (Приложение № 2). 2.5. Требования к работам, являющимся предметом аукциона 2.5.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 2.5.1.1. Проведение работ по монтажу и пуско-наладки автоматической пожарной и охранно-тревожной сигнализации требуется выполнить в полном соответствии с Заданием на проектирование, сметами Заказчика (Приложение № 2 ). 2.5.1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, в соответствии со «Специальными техническими требованиями к Комплексной Системе обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на информационное взаимодействие и подключение к системе мониторинга объектов (СМО) Санкт-Петербурга» (Приложение № 3,№4) 2.5.1.3. Роботы должны быть выполнены в соответствии с Заданием КГИОП (Приложение № 5) 2.5.2. Требования к качеству и безопасности работ
2.5.3. Требования к техническим характеристикам работ 2.5.3.1. Работы выполняются в соответствии с локальными сметами Заказчика. 2.5.3.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов:
Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации. 2.5.3.3. Тревожное сообщение от пожарной и охранно-тревожной сигнализации должно передаваться в локальный узел системы мониторинга объектов (ЛУ СМО) городского мониторингового центра в рамках АИС ОБЖ, с учетом требований, изложенных в документе «Специальные технические требования к объектовым системам технических средств охраны и обеспечения безопасности на информационное взаимодействие и подключение к системе мониторинга объектов (СМО)» Приложение №2. Система охранной сигнализации строится на базе оборудования ЗАО «Риэлта» и существующего оборудования Аркан-СП. 2.5.3.4. Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в локальном сметном расчете. 2.5.3.5. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ 2.5.4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
2.5.4.2. Приемка объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком и Заказчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с ВСН 42-85(р) и СНиП . 2.5.4.3. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ по Контракту за пять дней до готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приемку результата работ. 2.5.4.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом. 2.5.4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию, и не могут быть устранены Подрядчиком. 2.5.4.6. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок. 2.5.4.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта. 2.6. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 2.6.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев, с момента подписания акта приемки в эксплуатацию объекта приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 2.6.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему контракту работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков. 2.6.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении. 2.6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. 2.7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью Приложение: 1. Сводный сметный расчет на 1 л. в 1 экз. 2. Сметная документация на ___ л. в 1 экз. 3. Специальные технические требования к Комплексной Системе обеспечения безопасности объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на информационное взаимодействие и подключение к системе мониторинга объектов (СМО) Санкт-Петербурга» на 12 л. в 1 экз. 4. Акт проведения испытаний смонтированного оборудования (сопряжение охранной и пожарно-охранной сигнализации с каналообразующем оборудованием) на 4 л.в 1 экз 5.Задание КГИОП на 6л. в 1 экз. Приложение № 1 к государственному контракту № ________ от «___»_________ 2012г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ Объект: помещения Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Объединения подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива» По адресам: 1. ПМК «Нева», ул. Миллионная, д.13, лит. А, пом. 2-3-4-5-Н 2. ПМК «На Троицкой», ул. Рубинштейна, д.25, лит.А, пом.2-Н 3. ПМК «Юность», ул. Моховая, д.27-29, лит. А, пом. 22-Н 4. ПМК «Юность», ул. Моховая, д.27-29, лит.А. пом. 24-Н Сметная стоимость: Составлен(а) ГОСЭТАЛОН 2012 в ценах по состоянию на _________ 2012 г
Составил:__________________________ Проверил:___________________________ Согласовано: Утверждаю: Директор СПб ГБУ «ОПМК «Перспектива» Т.И. Шатаневская _____________________________ _____________________________ "___" __________________ 2012г. "___" ___________________ 2012 г. Локальная смета №11 на автоматическую установку охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях клуба "На Троицкой" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, дом 25, лит. А, пом. 2-Н (наименование работ и затрат, наименование объекта) Основание: проект шифр: 07.12-06ОПС Составлена в ценах на: 9. 2012г. по сб «Эталон 2012» Сметная стоимость: 507049.00 руб. Нормативная трудоемкость: 600.00 ч.-час. Зарплата основных рабочих: 90349.00 руб.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Документация об открытом аукционе в электронной форме На право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока здания литера а спб гбсу со "Психоневрологический... |
 |
Документация об открытом аукционе в электронной форме № а-11/14 на... Почтовый адрес государственного заказчика (место нахождения): 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 3 |
|
Техническое задание на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных... Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление... |
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе... Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку четырех новых автомобилей... |
|
Федеральное государственное унитарное Открытый запрос предложений в электронной форме (№ ца 15-14) по выбору организации на право заключения договора на поставку оборудования... |
|
Федеральное государственное унитарное Открытый запрос предложений в электронной форме (№ ца 58-14) по выбору организации на право заключения договора на поставку оборудования... |
|
Документация об аукционе по проведению открытого аукциона в электронной... Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта |
|
Федеральное государственное унитарное Открытый запрос котировок в электронной форме (№ ца 60-17) по выбору организации на право заключения договоров на поставку оборудования... |
|
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, документация об аукционе На право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту караульного помещения №4 фгу комбинат... |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме № а-11/13 на... Почтовый адрес государственного заказчика (место нахождения): 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 3 |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме №109 Право... Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, тарифов и ценообразования администрации городского округа Кинешма |
|
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе. 7 Порядок... Об утверждении документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ... |
|
Документация об аукционе по проведению открытого аукциона в электронной... Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по техническому и профилактическому... |
|
Документация об аукционе по проведению открытого аукциона в электронной... Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по техническому и профилактическому... |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме На право заключения государственного контракта, на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств... |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме № а-11/03 на... Почтовый адрес (место нахождения): 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 3 |