Инструкция по участию в открытом Запросе предложений 9 Общий порядок проведения Запроса предложений 9
|
Скачать 2.89 Mb.
|
|
Порядок сдачи и приемки работ 4.1. По окончании всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уведомляет Заказчика о выполненных Работах. 4.2. Подрядчик составляет акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактуру и передает на подпись Заказчику. 4.3. Заказчик в течение 5 дней с момента получения документов подписывает их или возвращает с мотивированным отказом в приемке выполненных Работ. 4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, связанного с выявленными недостатками Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, выполняемых силами и за счет Подрядчика. Повторная сдача-приемка Работы после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки Работ. При этом общий срок выполнения всех доработок не может быть более половины срока выполнения Работ по Договору. 4.5. Срок рассмотрения документации, направляемой Сторонами друг другу в ходе выполнения и сдачи-приемки Работ, не учитывается при расчете срока выполнения Работ Подрядчиком. 4.6. В случае возникновения разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенных Работ, любой из Сторон может быть заявлено требование о проведении экспертизы. При установлении по результатам проведенной экспертизы вины Подрядчика в выявленных недостатках Работ, услуги эксперта оплачивает Подрядчик. Во всех иных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – обе Стороны поровну. 4.7. Все дополнительные работы, не оговоренные в настоящем Договоре, проводятся Подрядчиком только после подписания дополнительных соглашений, закрепляющих характер, объем, сроки выполнения таких работ, размер, срок и порядок их оплаты, с учетом п.11.1 настоящего Договора.
5.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение трех дней со дня получения письменной заявки от Заказчика. 5.2. Подрядчик завершает работы в течение 38 календарных дней. Подрядчик вправе выполнить Работы в более краткий срок, если это не повредит качеству выполняемых Работ.
6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить нарушения по требованию другой Стороны. 6.2. В случае нанесения Заказчику материального ущерба вследствие утраты и/или повреждения оборудования и конструкций по вине Подрядчика, последний возместит Заказчику ущерб или обеспечит поставку аналогичного оборудования или конструкций за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 6.3. В случае задержки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ, Подрядчик вправе взыскать пени в размере 0,01 % от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки оплаты, но не более 10 % от стоимости настоящего Договора. 6.4. Заказчик в случае задержки Подрядчиком сдачи Работ по настоящему Договору вправе взыскать пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ по Договору за каждый день просрочки сдачи Работ. 6.5. Подрядчик несет ответственность за безопасную организацию работ своих работников на выделенном участке (статья 212 Трудового кодекса РФ), а также за своевременное расследование и учет несчастных случаев (статья 227 Трудового кодекса РФ). 6.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7. Качество работ. Гарантии 7.1. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - качество выполнения работ и их конструктивных элементов в соответствии с Договором и его приложениями, а также действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной срока. 7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. 7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки в выполненных Работах по настоящему Договору, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 7.4. Гарантийный срок в случае обнаружения и устранения дефектов и недостатков, указанных в п.7.3 настоящего Договора, продлевается соответственно на период их устранения. 8. Срок действия договора, порядок изменения договора 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения договорных обязательств. 8.2. Внесение изменений в условия настоящего Договора допускаются только по письменному соглашению Сторон. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, не решённые путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с его Регламентом. Решение Арбитражного суда города Москвы является окончательным. 10. Конфиденциальность 10.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности. 11. Дополнительные условия 11.1. При выявлении потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Договором, но связанных с работами по Договору, Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе повысить или понизить стоимость работ по Договору на сумму, не превышающую 10 (десяти) процентов от первоначальной стоимости работ по Договору. Изменение стоимости работ по Договору оформляется Сторонами дополнительным соглашением, на тех же условиях, указанных в настоящем Договоре. 11.2. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон. 11.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу. 11.4. Подрядчик одновременно со сдачей этапа (или всего объема услуг) по Договору, а также в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика, представляет последнему документы, подтверждающие размер расходов, понесенных им при оказании услуг. 12. Приложения К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1. План работ. Приложение № 2. Сводный сметный расчет. Приложение № 3. Соглашение о договорной цене. Приложения №№ 4… Сметные расчеты. 13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Приложение № 1 к Договору № __________________ План проведения работ по восстановлению приемистости компрессированием призабойной зоны нагнетательной скважины № 51 Волгоградского ПХГ Геолого-техническая характеристика скважины № 51: - Тип скважины – нагнетательная; - Эксплуатационная колонна 168 мм – 0 – 1030 м; - Интервал перфорации – 993-1002м; - Искусственный забой – 1030 м; - В скважину спущены НКТ Ø 114 мм на глубину 992м; Устье скважины оборудовано колонной головкой и фонтанной арматурой. Технические средства и материалы, требуемые для выполнения работ: Предоставляется исполнителем работ: - буровая установка А-50; - цементировочный агрегат ЦА-320; - два компрессора СД 9/101; - две буферные емкости тарированные, с поплавковым уровнемером суммарным объемом 40 м3; - мерная емкость тарированная объемом 3 м3; - НКТ 73 мм – 1010 м. Порядок выполнения работ. Подготовительные работы перед началом работ Перегон на объект: - буровая установка А-50; - компрессорный агрегат СД 9/101 – 2 шт.; - агрегат ЦА-320 – 2 шт. Завоз, разгрузка и размещение на объекте: - плит ж/б – 24 шт.; - ФБС (п/якоря) – 6 шт.; - инструментальной площадки; - приемного моста 2х12 м с козырьком – 2 секции; - стеллажей – 4 шт. (для укладки труб); - роторной площадки (1,5х3) м; - доски необрезной – 0,5 м3 (для подложки); - дизельного генератора; - емкость металлическая 25 м3 – 1 шт.; - пожарная емкость 5 м3 – 1 шт.; - вагон-домика (жилой – 2 шт., столовая, сушилка, слесарная) – 5 шт.; - туалета – 1 шт.; - пожарного щита (комплект) – 4 шт.; - доставка песка на объект – 14 м3; - СБТ Ø 73мм – 1030 м; - ловильный инструмент. Основные работы - демонтаж ограждения скважины, ФА, обвязки; - монтаж бурового станка А-50; - монтаж и установка рабочих емкостей; - извлечь НКТ Ø114мм на дневную поверхность в интервале 992-0м с наворотом предохранительных колпаков и укладкой на стеллажи (с визуальным осмотром резьбовых соединений и отбраковкой), не допуская затяжек сверх собственного веса более 2т ; - провести дефектоскопию извлеченных НКТ по телу трубы и по резьбовым соединениям, при отбраковке труб произвести их замену; - Спуск СБТ Ø73мм в инт. 0-995м с гидроимпульсным оборудованием; - работа гидроимпульсного оборудования по очистке призабойной зоны пласта; - подъем гидроимпульсного оборудования; - Наворот пера, спуск СБТ Ø73мм- в инт.до 0-1030 м для нащупывания песчаной пробки.; - Размыв песчаной пробки; - Подъем СБТ с пером; - Наворот сифона, спуск СБТ Ø73мм в инт.0 -980м; - Компрессирование, СД9/101-2шт, ЦА-320-2шт – 3 суток; - Подъем СБТ 73мм в инт. 980-0 м с отворотом сифона наворотом предохранительных колпаков, выбросом на мостки и укладкой на стеллажи ; - произвести очистку эксплуатационной колонны с помощью скребка в интервале 990-0м; - Подъем СБТ с пером; - Спуск НКТ Ø114мм в инт.0-992м с герметизацией резьбовых соединений на ленту ФУМ; - Произвести опытную закачку воды в скважину ЦА-320 в течение 2-х суток с максимальной производительностью для определения параметров закачки. Заключительные работы - демонтаж буровой установки А-50; - демонтаж емкостей; - монтаж устьевого оборудования, площадки обслуживания, ограждения; - вывоз оборудования и сдача территории скважины «Заказчику» Лот№2. ДОГОВОР № ___________ г. Москва «___» _________ 2013г. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром геотехнологии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Хлопцова Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексу – «Договор») о нижеследующем:
2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1. До начала Работ предоставить Подрядчику необходимые для выполнения Работ исходные данные. 2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату Работ Подрядчика. 2.1.3. Заказчик вправе осуществлять текущий контроль деятельности Подрядчика, не препятствуя выполнению Подрядчиком Работ. 2.2. Подрядчик обязуется: 2.2.1. До начала Работ представить на согласование Заказчику План работ по восстановлению приемистости компрессированием призабойной зоны нагнетательной скважины №52 на Волгоградском ПХГ. 2.2.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с Планом работ и представленными Заказчиком исходными данными. 2.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не выходят за рамки Договора, не противоречат его условиям и действующему законодательству. 2.2.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 2.2.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.4 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ определена Сводным сметным расчетом (Приложение № 2) и составляет ____________________________________ (_______________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (18%) _______________________ (_______________________) рублей ___ копеек. 3.2. Расчет за выполненные и принятые Заказчиком Работы производится денежными средствами на основании оформленных в соответствии с п. 4.2 Договора акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета-фактуры и при условии предоставления Заказчику счёта. Перечисление денежных средств Подрядчику производится после поступления целевых финансовых средств Заказчику от инвестора – ЗАО "Газпром инвест Юг", но не позднее 120 дней с момента выставления Подрядчиком счета-фактуры. Моментом выполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Подрядчика. 3.3. Цена Договора, заключенного по результатам конкурентных закупок, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 3.4. Заказчик вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 744 ГК РФ внести изменения в План работ, учитывающие дополнительные работы, по стоимости не превышающие 10 % от Цены работ. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее указание. Выполнение дополнительных работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение твердой цены настоящего Договора и, соответственно, не налагает на Заказчика дополнительных финансовых обязательств. 4. Порядок сдачи и приемки работ 4.1. По окончании всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уведомляет Заказчика о выполненных Работах. 4.2. Подрядчик составляет акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактуру и передает на подпись Заказчику. 4.3. Заказчик в течение 5 дней с момента получения документов подписывает их или возвращает с мотивированным отказом в приемке выполненных Работ. 4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, связанного с выявленными недостатками Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, выполняемых силами и за счет Подрядчика. Повторная сдача-приемка Работы после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки Работ. При этом общий срок выполнения всех доработок не может быть более половины срока выполнения Работ по Договору. 4.5. Срок рассмотрения документации, направляемой Сторонами друг другу в ходе выполнения и сдачи-приемки Работ, не учитывается при расчете срока выполнения Работ Подрядчиком. 4.6. В случае возникновения разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенных Работ, любой из Сторон может быть заявлено требование о проведении экспертизы. При установлении по результатам проведенной экспертизы вины Подрядчика в выявленных недостатках Работ, услуги эксперта оплачивает Подрядчик. Во всех иных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – обе Стороны поровну. 4.7. Все дополнительные работы, не оговоренные в настоящем Договоре, проводятся Подрядчиком только после подписания дополнительных соглашений, закрепляющих характер, объем, сроки выполнения таких работ, размер, срок и порядок их оплаты, с учетом п.11.1 настоящего Договора. 5. Сроки выполнения работ 5.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение трех дней со дня получения письменной заявки от Заказчика. 5.2. Подрядчик завершает работы в течение 38 календарных дней. Подрядчик вправе выполнить Работы в более краткий срок, если это не повредит качеству выполняемых Работ. 6. Ответственность 6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить нарушения по требованию другой Стороны. 6.2. В случае нанесения Заказчику материального ущерба вследствие утраты и/или повреждения оборудования и конструкций по вине Подрядчика, последний возместит Заказчику ущерб или обеспечит поставку аналогичного оборудования или конструкций за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 6.3. В случае задержки оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ, Подрядчик вправе взыскать пени в размере 0,01 % от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки оплаты, но не более 10 % от стоимости настоящего Договора. 6.4. Заказчик в случае задержки Подрядчиком сдачи Работ по настоящему Договору вправе взыскать пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ по Договору за каждый день просрочки сдачи Работ. 6.5. Подрядчик несет ответственность за безопасную организацию работ своих работников на выделенном участке (статья 212 Трудового кодекса РФ), а также за своевременное расследование и учет несчастных случаев (статья 227 Трудового кодекса РФ). 6.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7. Качество работ. Гарантии 7.1. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - качество выполнения работ и их конструктивных элементов в соответствии с Договором и его приложениями, а также действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной срока. 7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. 7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки в выполненных Работах по настоящему Договору, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. 7.4. Гарантийный срок в случае обнаружения и устранения дефектов и недостатков, указанных в п.7.3 настоящего Договора, продлевается соответственно на период их устранения. 8. Срок действия договора, порядок изменения договора 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения договорных обязательств. 8.2. Внесение изменений в условия настоящего Договора допускаются только по письменному соглашению Сторон. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, не решённые путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с его Регламентом. Решение Арбитражного суда города Москвы является окончательным. 10. Конфиденциальность 10.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности. 11. Дополнительные условия 11.1. При выявлении потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Договором, но связанных с работами по Договору, Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе повысить или понизить стоимость работ по Договору на сумму, не превышающую 10 (десяти) процентов от первоначальной стоимости работ по Договору. Изменение стоимости работ по Договору оформляется Сторонами дополнительным соглашением, на тех же условиях, указанных в настоящем Договоре. 11.2. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон. 11.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу. 11.4. Подрядчик одновременно со сдачей этапа (или всего объема услуг) по Договору, а также в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика, представляет последнему документы, подтверждающие размер расходов, понесенных им при оказании услуг. 12. Приложения К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1. План работ. Приложение № 2. Сводный сметный расчет. Приложение № 3. Соглашение о договорной цене. Приложения №№ 4… Сметные расчеты. 13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
5.0. Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие в Запросе предложений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Заявка на участие в открытом запросе предложений размещается передается Заказчику в запечатанном конверте по адресу: Оренбург, ул.... |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Запросе предложений №050/ГАвиа/12-2-3342/16. 05. 12/З (далее Запрос предложений) на поставку блок контейнеров для нужд ООО авиапредприятие... |
 |
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4 |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4 |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4 |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4 |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4 |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4 |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4 |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений в электронной форме. 4 |
|
Инструкция по участию в открытом запросе предложений. Общий порядок... Заказчик, Организатор устанавливают следующие обязательные требования к участникам запроса предложений |
|
Инструкция по участию в открытом запросе предложений. Общий порядок... Заказчик, Организатор устанавливают следующие обязательные требования к участникам запроса предложений |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 6 Общий порядок... Торговая система) пригласил юридических лиц, отвечающих требованиям пункта 2, к участию в открытом Запросе предложений №003/Нижегородоблгаз/... |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 6 Общий порядок... Торговая система) пригласил юридических лиц, отвечающих требованиям пункта 2, к участию в открытом Запросе предложений №003/Нижегородоблгаз/... |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 5 Общий порядок... |
|
Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 6 Общий порядок... |