Документация на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку запасных частей к выключателям/разъединителям для нужд ОАО «Янтарьэнерго»
|
Скачать 0.82 Mb.
|
3. Проект договора ДОГОВОР ПОСТАВКИ №г. Калининград «___» ____________ 2013 г. ______________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __, действующего на основании __, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице заместителя генерального директора – руководителя аппарата Давидова Д.М., действующего на основании доверенности № 320/26 от 01.01.2013 г., с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту - «стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить запасные части к выключателям/разъединителям, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору (Приложения № 1-4), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется на склады Грузополучателей филиалов ОАО «Янтарьэнерго» по адресам, указанным в Спецификациях к настоящему договору. 2. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ 2.1. Номенклатура и количество товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, указывается в Спецификациях к настоящему Договору. 3. ЦЕНА ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ 3.1. Цена товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, указывается в Спецификациях к настоящему Договору. 3.2. Цена товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, является твердой и изменению в течение срока действия настоящего Договора не подлежит. 3.3. Цена товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, включает в себя: стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку. 3.4. Сумма Договора без НДС составляет _ (_) рублей __ копеек, кроме того НДС 18% - __ (__) рублей __ копеек. Общая сумма Договора с НДС составляет __ (__) рублей __ копеек. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 4.1. Порядок расчетов по настоящему Договору устанавливается следующий: 4.1.1. Покупатель оплачивает сумму, указанную в пункте 3.4., в течение 60 (шестидесяти) дней после получения товара на склады Грузополучателей в полном объеме, путем перечисления денежных средств по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 14 настоящего Договора. 4.2. Днем исполнения обязательств Покупателя по оплате товара в соответствии с настоящим Договором считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 14 настоящего Договора. 5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПО ДОГОВОРУ 5.1. Порядок поставки по настоящему Договору устанавливается следующий: 5.1.1. Поставщик поставляет Покупателю товар в течение 70 (семидесяти) дней после подписания договора. 5.1.2. Товар по настоящему Договору поставляется согласно Спецификациям к настоящему договору. 5.2. Покупатель обязуется обеспечить своевременную приемку товара. 5.3. Днем исполнения обязательств Поставщика по поставке товара в соответствии с настоящим Договором считается день фактической передачи Поставщиком товара Покупателю (Грузополучателю) согласно накладным. 5.4. При приемке товара Покупатель (Грузополучатель) проводит проверку товара на предмет его соответствия Спецификации и товарной накладной по количеству, ассортименту, комплекту (комплектности) и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного товара указанным документам, Покупатель (Грузополучатель) обязан известить об этом Поставщика в течение 15 (пятнадцати) дней в письменном виде с приложением рекламационного акта. 5.5. Покупатель (Грузополучатель) вправе принять товар без проведения предварительной проверки его качества, если товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты. Покупатель (Грузополучатель) вправе после приемки товара по количеству в течение 60 (шестидесяти) дней проверить качество товара, в том числе путем проведения необходимых испытаний в присутствии представителя Поставщика и в случае обнаружения недостатков письменно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 5.8 настоящего Договора. 5.6. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) после приемки товара отступлений от условий Договора по количеству и/или качеству, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя (Грузополучателя) и в согласованный с ним срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования Покупателя (Грузополучателя), восполнить недопоставку товара, заменить его другим товаром или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию. 5.7. Если Поставщик не поставил предусмотренный настоящим Договором товар или не укомплектовал товар в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение. 5.8. Покупатель вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного товара, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товара, либо его замены. 5.9. Поставка товара по настоящему Договору осуществляется в невозвратной упаковке, предохраняющей товар от повреждений во время транспортировки по принятому Поставщиком способу. 5.10. Покупатель вправе отказаться от товара, поставленного с нарушением номенклатуры, комплектности, количества и/или качества (отказ Покупателя от исполнения Договора). В этом случае товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации. 5.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (Грузополучателю) по товарной накладной ТОРГ-12. После передачи Товара Покупателю (Грузополучателю) риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю. 6. КАЧЕСТВО ТОВАРА ПО ДОГОВОРУ 6.1. Товар, поставляемый по настоящему договору должен быть новым и ранее не использованным. 6.2. Качество товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, должно соответствовать требованиям, предусмотренным российскими нормами соответствующих государственных органов (ГОСТ, ТУ и др.) и подтверждаться паспортом (декларацией) качества. 6.3. Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки, указанного в товарно-транспортной накладной. 7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 7.1 Поставщик обязуется: 7.1.1. Поставить товар надлежащего качества в количестве и сроки, установленные настоящим Договором. На поставляемый товар оформить и передать Покупателю счета-фактуры и товарные накладные формы ТОРГ-12. 7.1.2. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора передать всю информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров). В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента изменений представлять соответствующую информацию с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров). Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора. 7.2. Покупатель обязуется: 7.2.1. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 8.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему договору (за просрочку поставки товара, за нарушение сроков замены товара и т.п.) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы настоящего Договора. 8.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, согласно п. 4.1.1. настоящего Договора более, чем на 7 банковских дней, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неуплаченной в срок суммы настоящего Договора. 8.4. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору. 9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийные бедствия, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства, действия правительства, запрещающие деятельность, включающую в себя предмет договора, и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору. 9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего договора. 9.4. Наступление обстоятельств, освобождающих от ответственности, должно быть подтверждено уполномоченным официальным органом. 9.5. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи. 9.6. Стороны договорились, что после получения уведомления об освобождающем от ответственности препятствии они встретятся и рассмотрят вопросы о мерах, которые необходимо принять в целях предупреждения или ограничения последствий препятствий. 9.7. Сторона, не выполнившая п.п. 9.3, 9.4, 9.5 настоящего договора утрачивает свое право ссылаться на освобождающее от ответственности препятствие. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. 10.2. Настоящий Договор прекращается в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 10.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора или изменить его в случаях: - поставки Поставщиком товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; - неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров. 10.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора или изменить его в случаях: - неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты товаров; - неоднократной не выборки Покупателем товаров. 10.5. При наличии обстоятельств, указанных в пп.10.3.-10.4., настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с момента0получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично. 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 11.1. Любые споры или разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности решаются между сторонами путем переговоров. 11.2. Любые споры или разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, не нашедшем своего разрешения согласно пункту 11.1. настоящего Договора, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 12.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности любой информации и документации (далее – информация), предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора. 12.2. Стороны обязуются: 12.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц. 12.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично. 12.3 Сторон по соблюдению режима конфиденциальности не утрачивают свою силу (не прекращаются) после расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия. 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 13.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Изменения, дополнения и приложения, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 13.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 13.4. День получения стороной по настоящему Договору от другой стороны подлинных документов по факсимильной связи будет считаться днем надлежащего получения документов при условии направления стороной по настоящему Договору другой стороне подлинных документов заказным письмом в течение следующего рабочего дня. 13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1к Договору поставки № ______________ от ___ _____________ 2013 года |
Похожие:
 |
1. Общие положения Поставщики подавать коммерческие предложения на право заключения договора поставки запасных частей к выключателям/разъединителям... |
 |
На право заключения договора на поставку запасных частей к выключателям/разъединителям Оао «Янтарьэнерго» (236040, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 229) (далее Заказчик), извещает о проведении на Интернет-сайте... |
|
Извещение о проведении открытого запроса цен Оао «дгк», (местонахождение: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49) настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса цен... |
|
1. 1 Общие сведения о запросе цен 10 Запрос цен на право заключения договора на поставку запасных частей к трансфоматорам, выключателям, высоковольтной аппаратуре для... |
|
1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений ... |
|
1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку расходных материалов для содержания... |
|
I общие сведения о процедуре запроса предложений Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку аппарата для испытания изоляции... |
|
4. 4Анкета Участника запроса цен (форма 7) 38 ... |
|
1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту тт 110 кВ на... |
|
Извещение о проведении открытого запроса цен Г. К. Жукова, д. 44, настоящим приглашает юридических/физических лиц, индивидуальных предпринимателей, (далее – поставщики, участник... |
|
Извещение о проведении открытого запроса цен №298 Договора на поставку бензотехники и запасных частей к ней для нужд филиала ОАО «мрск волги» «Самарские распределительные сети» |
|
Документация о запросе цен на право заключения договора на поставку... Заказчик, указанный в информационной карте запроса цен (п 19. 4), намерен заключить с победителем запроса цен договор, предмет которого... |
|
1. Общие положения Закупочная документация на проведение закрытого запроса предложений на право заключения договора на поставку разъединителей на напряжение... |
|
Документация о запросе цен на право заключения договора на поставку... Заказчик, указанный в информационной карте запроса цен (п 1), намерен заключить с победителем запроса цен договор, предмет которого... |
|
Закупочная документация на проведение открытого запроса цен на право... Закупочная документация на проведение открытого запроса цен на право заключения договора |
|
1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений Закупочная документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку канцелярских товаров... |