Г. Зея «07» апреля 2017 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Зейская больница им. Б. Е. Смирнова», именуемое в дальнейшем
|
Скачать 263.13 Kb.
|
|
Договор № Ф.2017.96630 на поставку товара г. Зея «07» апреля 2017 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Зейская больница им. Б. Е. Смирнова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Александрова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ДальСиб фармация», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Носова Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам проведенного аукциона в электронной форме на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0123200000317000368 от «27» марта 2017 года, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Договором лекарственные препараты (далее-товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар. 1.2. Наименование, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Идентификационный код закупки: 172280500156128050100100530012120244. 2. Цена Договора и порядок расчетов 2.1. Цена договора составляет 150 368 (сто пятьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 29 копеек. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством. 2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. 2.4. Поставляемый товар оплачивается по ценам, установленным в рублях Российской Федерации. 2.5. Оплата поставленного Поставщиком товара производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта о приемке, при предоставлении Поставщиком Заказчику счета/счета-фактуры. 2.6. Источник финансирования: средства фонда обязательного медицинского страхования и средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 2.7. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 2.8. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества, качества поставляемого товара, и иных условий Договора. 3. Качество, упаковка и условия транспортировки товара 3.1. Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации. 3.2. Поставщик гарантирует качество товара, а также, что товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. 3.3. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке. 3.4. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь предусмотренные действующим законодательством маркировки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара, дату выпуска и срок годности товара, если иные требования к упаковке не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. 3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике. 3.6. Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не ранее 01.02.2018 г. 4. Порядок и срок поставки, приемка товара 4.1. Срок поставки: в течение 20-ти дней с момента подписания Договора, единой партией. 4.2. Поставщик за свой счет осуществляет поставку и выгрузку товара на склад Заказчика, расположенный по адресу, указанному в Спецификации (Приложение №1). 4.3. Одновременно с товаром Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны оригиналы товарной накладной, акта о приемке (по форме Приложения № 2 к Договору) в 2-х экземплярах, счета/ счета-фактуры в 1-м экземпляре с обязательной ссылкой на номер Договора, а также экземпляр копии спецификации к Договору, документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные действующим законодательством и иные документы, предусмотренные настоящим Договором. 4.4. Приемка товара и оформление результатов приемки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с порядком, установленным Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления №№ П-6, П-7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки. 4.5. При приемке товара Заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик товара требованиям, установленным в Договоре. В день разгрузки товара Заказчиком проверяется соответствие товара по количеству. По итогам приемки по количеству Сторонами подписывается товарная накладная. Для проверки соответствия поставленного товара условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. 4.6. По итогам приемки товара представленный Поставщиком акт о приемке подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и в тот же день утверждается заказчиком) и в день окончания приемки один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке направляется Поставщику либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке с указанием срока устранения дефектов (недостатков), недопоставки или иных несоответствий в поставке условиям настоящего Договора. 4.7. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания акта о приемке, Заказчик осуществляет приемку товара и подписывает акт о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом. 4.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего спецификации или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик. 4.9. Основанием для оплаты за поставленный товар является подписанный Заказчиком акт о приемке. 4.10. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар. 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. 5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. 5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. 5.1.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.2.2. Провести экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. 5.2.3. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Договора. 5.2.4. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки. 5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, указанных в части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 5.3. Поставщик вправе: 5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Договора. 5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора. 5.4. Поставщик обязан: 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора. 5.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 5.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 5.4.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. 5.4.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа. 5.4.6. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 5.4.7. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. 5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством. 6. Ответственность сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Ответственность Заказчика: 6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 6.2.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 в размере 2,5 процентов цены Договора, что составляет 3759 (три тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 21 копеек. 6.3. Ответственность Поставщика: 6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней). При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 6.3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063, в размере 10 процентов цены Договора, что составляет 15036 (пятнадцать тысяч тридцать шесть) рублей 83 копеек. 6.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика. 6.5. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов). 6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 7.3. Сторона, для которой исполнение обязательства оказалось невозможным по указанным выше причинам, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. 8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. 8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Амурской области. 9. Обеспечение исполнения Договора 9.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора составляет 8128 (восемь тысяч сто двадцать восемь) рублей 02 копейки, и обеспечивает исполнение всех обязательств Поставщика по настоящему Договору, в том числе по уплате неустойки. В случае если предложенная Поставщиком цена Договора снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 9.2. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 9.3. В случае, если обеспечение исполнения Договора перестало обеспечивать обязательства Поставщика по Договору, в том числе отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения договора представлено в форме банковской гарантии), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения Договора. 9.4. В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора, указанные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании. 10. Прочие условия Договора 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 10.3. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Договору. 10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 10.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 10.6. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются законодательством Российской Федерации. 11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Приложение № 1 к Договору на поставку товара № Ф.2017.96630 от «07» апреля 2017 г. СПЕЦИФИКАЦИЯ Место поставки товара: склад Заказчика расположенный по адресу: Амурская область, г.Зея, ул.Гоголя,5. в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 часов.
Приложение № 2 к Договору на поставку товара № ______ от «___» _________ 2017г. Форма АКТ о приемке _____________ «_____» __________ 201___ г. __________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, по результатам приемки товара и проведенной экспертизы от ______________________ составили настоящий акт о нижеследующем: Поставщик поставил и передал Заказчику товар по Договору на поставку товара №___ от______, а Заказчик принял товар согласно следующей спецификации:
Результаты поставки товара соответствуют требованиям Договора на поставку товара №___ от______. Претензий по количеству, качеству, к упаковке, отгрузке и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, установленным Договором на поставку товара №___ от______, Заказчик не имеет. Настоящий акт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения... |
|
Решение 24 апреля 2013 года г. Архангельск Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» |
|
Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения № Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловская областная психиатрическая больница» именуемое в дальнейшем |
|
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница №3» Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница №3», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |
 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения приморская краевая клиническая больница №1 Заказчик – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморская краевая больница №1» даёт разъяснение положений документации... |
|
Поставить лекарственные препараты (адреномиметики)... Государственное автономное учреждение здравоохранения мо «Химкинская центральная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |
|
На поставку лекарственного средства Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Областная детская клиническая больница» (сокращенно бузоо «одкб»), именуемое... |
|
Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения... И акционерное общество «р-фарм», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Игнатьева Василия Геннадьевича,... |
|
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения... Общество с ограниченной ответственностью «Медфарма», в лице генерального директора Александровой Вероники Валерьевны действующего... |
|
Общество с ограниченной ответственностью Медицинское объединение Новая больница Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №31 Федерального медико-биологического... |
|
Общество с ограниченной ответственностью Медицинское объединение Новая больница Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №31 Федерального медико-биологического... |
|
Общество с ограниченной ответственностью Медицинское объединение Новая больница Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №31 Федерального медико-биологического... |
|
659500 Алтайский край, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская 110 Краевое государственное учреждение здравоохранения «Красногорская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем |
|
1 Государственное бюджетное учреждение «Трояновский сельский психоневрологический... Государственное бюджетное учреждение «Трояновский сельский психоневрологический интернат», в дальнейшем именуемое Учреждение, является... |
|
П. Айхал «27» октября 2015 года Государственное бюджетное учреждение... Общество с ограниченной ответственностью «Адванта», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Ланковича Андрея... |
|
Документация Государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая больница» (далее Положение),... |