Нияу мифи утверждаю
|
Скачать 1.55 Mb.
|
|
Поставщик обязан: 9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором. 9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 10. Обеспечение исполнения договора22 10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму _____________________ в форме ______________________________________________________________________. наименование обеспечения, реквизиты 10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора. 10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора. 11. Ответственность Сторон 11.1. Ответственность Заказчика: 11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств. 11.2. Ответственность Поставщика: 11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения. 11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств. 11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства. 11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине. 11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности: 11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов. 11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору. 11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором. 11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами. 12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон 12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. 12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. 13. Срок действия, изменение и расторжение договора 13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 13.2. Договор действует до _________________________. 13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее _____________ при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до ____________. 13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора. 13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в случаях:
б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами; в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре; 14. Прочие условия договора 14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___часов по __________ времени. 14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором. 14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика. 14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: приложение 1 – Спецификация поставляемого товара; приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара; приложение 3 – График поставки товара. 15. Реквизиты и подписи сторон Для юридических лиц:
Для индивидуальных предпринимателей:
Для физических лиц:
Приложение 1 к договору от____________№_____ Спецификация _____________________________________________________________ наименование поставляемого товара23
Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
В электронной форме Волгодонском инженерно-техническом институте – филиале нияу мифи (вити нияу мифи) |
|
В электронной форме на право заключения договора На поставку измерительных приборов для обеспечения учебного процесса в новоуральском технологическом институте филиале нияу мифи... |
|
В электронной форме на право заключения договора На поставку компьютерного оборудования для организации электронного читального зала библиотеки обнинского института атомной энергетики-... |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |
|
Нияу мифи утверждаю Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |