Приложение № 3
к документации о закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА1
оказания услуг периодического обслуживания и ремонта
окрасочно-сушильной камеры CONQUER
г. Москва «___» __________ 201_ г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
(ОАО «Аэрофлот»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента наземного обеспечения перевозок (ДНОП) Никулина Андрея Олеговича, действующего на основании доверенности № ________ от ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по периодическому обслуживанию и ремонту окрасочно-сушильной камеры CONQUER в соответствии с "Планом - графиком" (Приложение №1) и заявками на ремонт оборудования (Приложение № 3) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Исполнитель обеспечивает поставку запасных частей и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения работ, указанных в п.1.1.
1.2. Заказчик обязуется по акту сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 2), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, принимать работы, указанные в п.1.1. и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель выполняет работы, предусмотренные настоящим Договором своими силами и за свой счёт. Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Договора субподрядчиков только с согласия Заказчика.
2.2. Исполнитель обязуется безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе выполнения работ, которые могут отрицательно повлиять на сроки, качество и стоимость работ.
2.3. Если при выполнении работ по Договору обнаружится невозможность достижения запланированных результатов, либо выявится нецелесообразность продолжения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Исполнитель обязуется приостановить работу и незамедлительно уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы полностью или частично. В случае прекращения работ Заказчик обязуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уплатить Исполнителю стоимость выполненного и принятого по акту сдачи-приемки выполненных работ, объема работ.
2.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные Договором.
2.5. Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет организацию утилизации отработанных расходных материалов.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Периодическое обслуживание оборудования, указанного в п.1.1. Исполнитель осуществляет в соответствии с Приложением №1.
3.2. Восстановление работоспособности (ремонт) оборудования, указанного в п.1.1., производится на основании заявок на ремонт Заказчика. Заявки Заказчик направляет в адрес Исполнителя по факсу или по адресам электронной почты, указанным в п. 13.2. настоящего Договора. Датой получения заявки Исполнителем считается дата отправления факса или электронной почты Заказчиком.
3.3. Исполнитель обязан письменно, в течение 1(одного) рабочего дня, после получения заявки, подтвердить получение и принятие к исполнению заявки Заказчика. Подтверждение может быть направлено по электронной почте по адресам, указанным в п. 13.1. настоящего Договора. После подтверждения о принятии к исполнению заявки, Исполнитель не вправе отказаться от её исполнения.
3.4. Исполнитель обязан в течение 1(одного) рабочего дня, после получения заявки, выехать на объект Заказчика для определения объёма необходимых работ и запасных частей для осуществления указанных в заявке Заказчика восстановительных работ. По результатам обследования оборудования Исполнитель в течение 24(двадцати четырёх) часов направляет Заказчику по электронной почте по адресам, указанным в п. 13.1. настоящего Договора протокол согласования договорной цены на ремонт (Приложение № 4), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.5. Оформленный протокол согласования договорной цены на ремонт Заказчик направляет в адрес Исполнителя по факсу, или по адресам электронной почты, указанным в п. 13.2. настоящего Договора. Датой получения протокола Исполнителем считается дата отправления факса или электронной почты Заказчиком. Исполнитель осуществляет ремонт оборудования не позднее 72 часов после получения оформленного протокола согласования договорной цены на ремонт от Заказчика. Если для выполнения ремонта требуется получение запасных частей, сроки ремонта могут быть увеличены до 10-ти рабочих дней с момента получения протокола согласования договорной цены на ремонт от Заказчика.
3.6. Датой выполнения Исполнителем обязательств по работам, указанным в п.1.1., считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по обслуживанию окрасочно-сушильной камеры CONQUER за ______ составляет _______ (___________) рублей включая НДС 18% - _______(_______________). Указанная сумма перечисляется Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя в течение 30(тридцати) календарных дней со дня получения счёта Заказчиком. Счёт на оплату должен быть направлен Заказчику курьерской почтой с обязательным уведомлением о вручении в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
4.3. После выполнения работ по сервисному обслуживанию Стороны оформляют акт сдачи-приёмки выполненных работ.
4.4. Стоимость работ по восстановлению работоспособности (ремонту) оборудования будет определяться по каждой заявке и согласовываться Сторонами путём подписания протокола согласования договорной цены на ремонт, который должен быть направлен Исполнителем Заказчику курьерской почтой с обязательным уведомлением о вручении в течение 3(трёх) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика.
4.5. После выполнения работ по ремонту Стороны оформляют акт сдачи-приёмки выполненных работ. После оформления акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику счёт и счёт-фактуру на выполненные работы. Счёт и счёт-фактура должны быть направлены Заказчику курьерской почтой с обязательным уведомлением о вручении после подписания последним акта сдачи-приёмки выполненных работ. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета и счета-фактуры. Расчеты за выполненную работу производятся в рублях Российской Федерации.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Сдача и приемка выполненных по настоящему Договору работ осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, который направляется Исполнителем Заказчику в течение 3(трёх) рабочих дней с даты окончания работ. Акт должен быть направлен Заказчику курьерской почтой с уведомлением о вручении. Заказчик в течение 5(пяти) календарных дней обязан подписать акт сдачи – приемки выполненных работ или заявить обоснованный отказ от его подписания.
5.2. В течение 5(пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель выставляет Заказчику надлежащим образом оформленные счет и счет-фактуру на выполненные работы.
5.3 .Заказчик вправе отказаться от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в случае несоответствия выполненных работ требованиям, изложенным в Приложениях № 1 и № 3.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.5. Доработки, указанные в мотивированном отказе Заказчика от приемки выполненных работ производятся Исполнителем за свой счет. Повторная сдача-приемка работ после выполнения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного
Исполнителю таким неисполнением/ ненадлежащим исполнением обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.
6.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель направляет Заказчику уведомление о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,03% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа.
6.3. Исполнитель несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ (установленного оборудования).
6.4. Исполнитель несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/ бездействия Исполнителя (его работников/ субподрядчиков).
6.5. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но в любом случае не может составлять менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.6. Исполнитель несет ответственность за предоставление (установку на объекте Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов и
оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков - 10(десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.7. В случае несоблюдения Исполнителем сроков исполнения своих обязательств (сроков производства работ) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,03% от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
6.8. Исполнитель своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов, выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока, установленного на результаты работ, который составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
6.9. В случае несоблюдения Исполнителем предусмотренных настоящим Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в
размере 0,03% от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
6.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в связи с деятельностью Исполнителя по настоящему Договору (несоблюдение стандартов при проектировании, несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.11. Исполнитель несет ответственность за выполнение своими работниками, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Исполнитель обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами в течение 10(десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.12. В случае, если в результате действия/бездействия Исполнителя (его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов работ/оборудования, возникшего в результате действий/ бездействия Исполнителя (его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред (в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ), Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков - 10(десять) календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.13. В случае просрочки выполнения работ по ремонту более, чем на 20(двадцать) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от приемки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20 % от стоимости не выполненных работ и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Исполнитель обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в оплату невыполненных работ в течение 10(десяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки работ / о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ / расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть
чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
7.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
7.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
7.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить официальный документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
7.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.
7.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более 30 (тридцати) дней, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
8.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
8.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
8.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до ____________.
9.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не менее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия, Договор считается
пролонгированным на тех же условиях на срок 1(один) календарный год. Общая цена Договора за весь период действия не может превышать ___________(___________) рублей, независимо от срока его действия.
10. Изменение и расторжение Договора
10.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
10.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Исполнителя, последний уплачивает неустойку в размере 20% от суммы не выполненных работ и возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.
10.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.
10.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
11.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в п.11.1, в досудебном (претензионном) порядке.
11.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
11.4. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
11.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
12. Прочие условия
12.1. Не позднее даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения № 5 к Договору, с предоставлением подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Исполнителя, последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Исполнителя за 3(три) календарных дня до даты расторжения.
12.2. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
12.3. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских реквизитов, отгрузочных реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.
12.4. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут передаваться по e-mail или факсам, указанным в разделе 13 настоящего Договора. Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством e-mail или факса, считаются доставленными с момента их направления, а направленные курьером или по почте - с момента их получения адресатом.
12.5. Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.6. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «План-график»;
Приложение № 2 «Акт сдачи-приёмки выполненных работ» (образец)
Приложение № 3 «Заявка на ремонт» (образец)
Приложение № 4 «Протокол согласования договорной цены на ремонт (образец).
Приложение № 5 «Информация о контрагенте» (образец)
13. Адреса и банковские реквизиты Сторон
13.1. Заказчик: ОАО «Аэрофлот»
Адрес места нахождения: 119002, Россия, г. Москва, ул. Арбат, д.10.
ИНН 7712040126, КПП 997650001
Расчетный счет 40702810400020106099 в ОАО «Сбербанк» России г. Москва
Корреспондентский счет 30101810400000000225, ОКАТО 42277598000
БИК 044525225, ОКПО 29063984, ОКОНХ 51300
Телефоны: 8(495)544-33-07, 8(499)500-72-59
Адрес проведения работ: 141426, Московская область, Химкинский район, аэропорт «Шереметьево», терминал F, временная база ДТО ВС.
Адрес доставки корреспонденции: 141425, Московская область, Химкинский район, аэропорт «Шереметьево-2», а/я 176, ОАО «Аэрофлот», ДНОП
E-mail:
13.2. Исполнитель:
От Заказчика: От Исполнителя:
Директор департамента наземного обеспечения перевозок
ОАО «Аэрофлот»
|
|
|
|
__________________А. О. Никулин
|
________________ (Ф.И.О.)
|
Приложение №1
к Договору № ________
от «___» _________ 201__ г.
План-график
От Заказчика: От Исполнителя:
Директор департамента наземного
обеспечения перевозок
ОАО «Аэрофлот»
____________________А. О. Никулин ______________ (Ф.И.О.)
ОБРАЗЕЦ Приложение № 2
к Договору № ________
от «___» _________ 201__ г.
|
