ДОГОВОР №
на техническое обслуживание насосной станции системы автоматического пенного пожаротушения и водяного охлаждения
г. Ростов-на-Дону «___» _________ 2017 г.
АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Александра Георгиевича Семёнова, действующего на основании Устава с одной стороны и_________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
-
Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя осуществление работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) насосной станции системы автоматического пенного пожаротушения и водяного охлаждения (далее-САППВО).
ТО и ППР проводится в соответствии с требованиями РД-009-001-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», РД-009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» и паспортов на составные элементы системы.
Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
Исполнитель не вправе привлекать третьи лица для оказания услуг по настоящему договору.
-
Порядок сдачи и приёмки работ
Работоспособность насосной станции САППВО склада ГСМ, после проведения работ по ТО и ППР, проверяется представителями Заказчика, после чего стороны заполняют регистрационную документацию в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.
Заказчик и Исполнитель назначают ответственных лиц за исполнение условий данного договора, контроль качества, сроки выполнения, приемку и сдачу выполненных работ.
-
Стоимость работ и порядок расчётов
-
Стоимость работ по техническому обслуживанию насосной станции пожаротушениям по настоящему договору составляет:
Ежемесячно – _____________________.
Общая стоимость договора – ___________________
Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг (Приложение 3) до 3-его числа месяца, следующего за отчётным, счет-фактуру (применение НДС).
Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком на основании подписанного сторонами Акта оказанных услуг (Приложение 3№), в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, но не ранее чем через 45-ти (сорок пять) с момента его подписания.
При возникновении отказа в работе насосной станции САППВО, для восстановления работоспособности которой требуется проведение ремонтно-восстановительных работ (не входящих в перечень работ по ТО и ППР), комиссионно, с участием представителей Заказчика и Исполнителя, составляется акт. В акте указываются причины отказа, объёмы работ и предложения по их выполнению, а также сроки проведения ремонтно-восстановительных работ. Расходы за выполнение указанных работ несёт виновная сторона, указанная в данном акте. Стоимость ремонтно-восстановительных работ определяется сметой на ремонтно-восстановительные работы, утверждаемой Заказчиком по согласованию с Исполнителем.
При выходе из строя приборов и оборудования насосной станции САППВО, порядок восстановления и ремонта аналогичен порядку, указанному в п. 3.3. настоящего договора.
Расчёты производятся на основании акта выполненных работ и записей в регистрационной документации.
-
Права и обязанности сторон
-
Права Исполнителя:
Прекратить работы по ТО и ППР в случае невыполнения Заказчиком условий договора, предупредив об этом Заказчика за 10 календарных дней до момента прекращения работ.
Переносить, по согласованию с Заказчиком, сроки выполнения работ.
-
Обязанности Исполнителя:
Проводить ТО и ППР в полном объёме, в установленные сроки в соответствии с Приложением №1 с оформлением записей о выполненных работах в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР» и составлением по окончании работ акта выполненных работ.
Обеспечить выполнение работ по ТО и ППР на объекте персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
Проводить ТО и ППР под контролем представителей Заказчика.
Обеспечить прибытие обслуживающего персонала на объект по вызову Заказчика не позднее 2 (двух) часов с момента поступления вызова для устранения неисправностей в работе насосной станции САППВО, в случае отказа в работоспособности, и не позднее 8 (восьми) часов, в случае незначительных отклонений.
Соблюдать внутри объектовый режим на объекте у Заказчика.
В случае необходимости внесения изменений в схемы работы оборудования, Исполнитель обязан согласовать вносимые изменения с Заказчиком в письменном виде, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней.
Оформлять акт при выполнении специальных работ (измерения, испытания).
-
Права Заказчика:
Переносить, по согласованию с Исполнителем, сроки выполнения работ.
Задерживать оплату при несвоевременном и некачественном выполнении работ по ТО и ППР Исполнителем.
-
Обязанности Заказчика:
Осуществлять эксплуатацию насосной станции САППВО склада ГСМ в соответствии с требованиями руководящих документов.
Контролировать фактический объем, качество работ и соблюдение Регламентом по ТО и ППР, выполняемых Исполнителем. Осуществлять приёмку работ, после выполнения Исполнителем ТО и ППР, подтверждая это записью в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР». В трёхдневный срок с момента предъявления актов оказанных услуг произвести сверку и подписать акт или направить мотивированный отказ.
Обеспечить выдачу временных пропусков на склад ГСМ обслуживающему персоналу Исполнителя для выполнения работ.
Предоставить Исполнителю необходимые условия для доступа в обслуживаемые помещения здания для проведения плановых ремонтных работ, а также внеплановых ремонтных работ по вызову Заказчика.
Предоставлять Исполнителю необходимую техническую документацию на обслуживаемое оборудование.
-
Конфиденциальность
Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
-
Антикоррупционные условия
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес услуг и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
-
Безопасность производственного процесса, выполнение требований от, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды (ПБОТОС)
Исполнитель обязан оказывать, в соответствии с условиями договора, все услуги и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС.
Исполнитель должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны работников организации, а также иных работников, нанятых Исполнителем для выполнения договора.
Нарушение Исполнителем как государственных требований по ПБОТОС, так и требований локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с исполнителя штраф в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей
Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию
Исполнитель обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефтепродуктов.
Обо всех происшествиях в производственной сфере Исполнителя на территории Заказчика, Исполнитель обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом). Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 100 (сто) тысяч рублей.
На территории Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Исполнителя, не связанных с непосредственным оказанием услуг (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Исполнитель обязуется оказывать услуги в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.
Представителям Исполнителя запрещается:
находиться на технической территории Заказчика без спецодежды, касок и средств индивидуальной защиты установленного образца;
провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
самовольно изменять условия, последовательность и объем услуг;
находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории оказания услуг;
освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
курить;
самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
при оказании определенного объема услуг на выделенном участке выполнение каких-либо других услуг по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;
самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора
находиться в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.
При заключении договора Заказчик обязан ознакомить Исполнителя с:
Политикой Компании № П3-05.01 П-01 «В области промышленной безопасности, охраны труда»
Политикой Компании № П3-05.02 П-01«В области охраны окружающей среды»;
Положением Общества № П3-05 Р-0032 ЮЛ-529 «Порядок проведения производственного контроля состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»
Положением Общества № П3-05 Р-0623 ЮЛ-52 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений»;
Перечнем работ повышенной опасности и инструкциями по безопасному их ведению;
Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах Общества;
Инструкциями по охране труда Общества.
проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на рабочем месте для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Исполнитель;
после проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Исполнителя. В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов (конкретные места оказания услуг), на которые допускается работник Исполнитель;
не допускается обобщать места и зоны оказания услуг Исполнителя (например, при обслуживании отдельного участка объекта, указывать только наименование объекта в целом). В целях снижения вероятности воздействия на работников Исполнителя вредных и опасных производственных;
факторов, присутствующих на объектах Заказчика необходимо максимально сужать разрешенную зону пребывания Исполнителя (с учетом возможности исполнения им предмета договора);
проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Исполнителя при изменении производственного процесса.
Все транспортные средства Исполнителя, используемые при оказании услуг, должны быть оборудованы следующим:
ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
аптечкой первой помощи;
огнетушителем;
передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами, предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам).
В случае выявления работниками Заказчика действий со стороны представителей Исполнителя по п.7.9., Заказчик вправе остановить процесс, руководствуясь Положением Общества № П3-05 Р-0032 ЮЛ-529 «Порядок проведения производственного контроля состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», и применить условия п.7.4.
Исполнитель несет ответственность за допущенные им при оказании услуг нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, а также по возмещению вреда, нанесенного по своей вине окружающей природной среде или ее компонентам. Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.
-
Обработка персональных данных
Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнитель обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору.
Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
В случае если Заказчик будет привлечён к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 1 настоящего соглашения, либо Заказчик понесёт расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 1 настоящего соглашения, Исполнитель обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причинённого субъекту персональных данных.
В случае отказа Исполнителя от предоставления информации, согласно п.12.1. настоящего Договора, фактического непредставления такой информации, предоставления информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной информации Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течении 5 рабочих дней с момента направления уведомления.
В случае предоставления информации не в полном объеме (т.е. не предоставления какой либо информации указанной в форме (Приложения №2 к настоящему Договору) Заказчик направляет почтовый запрос о предоставлении Информации по форме, указанной настоящем Договоре, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее представления. В случае не предоставления такой информации, нарушения сроков её представления, а также представление недостоверной информации Заказчик в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
-
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий данного договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все возникающие разногласия стороны разрешают путём переговоров и документального оформления принятых решений. При невозможности их разрешения, разногласия разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.
-
Срок действия договора и сторон
Договор заключается на срок 12 двенадцать календарных месяцев с момента подписания, а в отношении обязательств, не исполненных к моменту истечения срока действия договора, – до полного их исполнения.
Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, другой у Исполнителя.
Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.
Заказчик:
АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону»
Почтовый адрес: 344009, РФ, г. Ростов-на-Дону,
пр. Шолохова, 213
Юридический адрес: 344009, РФ, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 213
ИНН/ КПП 6166045712/616601001
Р/с 40702810904030000132 в операционном офисе Филиала АО «Всероссийский банк развития регионов» г. Ростов-на-Дону
БИК 040349521
К/сч 30101810100000000521
ОГРН 1026104023660
Тел: (863) 276-71-18 доб.132
факс (863) 276-71-63
E-mail: tzk- rnd@rosneft.ru
_______________________/ А.Г.Семёнов/
м.п.
|
Исполнитель:
__________________ / ___________ /
м.п.
|
Приложение № 1
к Договору № __________________
от «___» ___________ 2017 г.
на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматического водяного охлаждения и пенного пожаротушения на объектах АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону»
|
