ОАО «ОСК»
Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод»
Утверждено
Протоколом закупочной комиссии
№ 250-У от «04» июня 2014 г.
.
Документация о запросе цен
на выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторов ТМ – 1600/6/0,4, инв. № 155087; ТМ – 1000/10/0,4, инв. № 155070; ТМ – 1000/10/0,4, инв. № 155086; ТМРУ – 2000/6/0,4, инв. № 155074; ТМ – 560/6/0,4, инв. № 155036. г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, ТП – 5, 7, 11, 14, 25
г. Владивосток
2014г.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением «О закупках товаров, работ, услуг ОАО «ЦСД» на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.2. Предмет закупки
Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод» (далее – Заказчик), проводит закупку на выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторов ТМ – 1600/6/0,4, инв. № 155087; ТМ – 1000/10/0,4, инв. № 155070; ТМ – 1000/10/0,4, инв. № 155086; ТМРУ – 2000/6/0,4, инв. № 155074; ТМ – 560/6/0,4, инв. № 155036. г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, ТП – 5, 7, 11, 14, 25, в соответствии с Техническим заданием (раздел III настоящей документации).
1.3. Начальная (максимальная) цена
1.3.1 Начальная (максимальная) цена – 1 048 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Цена договора устанавливается в российских рублях и включает в себя все затраты по выполнению работ, стоимость транспортных расходов, налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с выполнением работ по договору.
1.3.2 Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками и подрядчиками, является российский рубль.
1.4 Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
1.5. Требования к участникам закупки.
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением.
Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.5.1 быть правомочным заключать договор;
1.5.2 обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию и (или) оформлению допуска на поставку товара, производство работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
1.5.3 обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие поставляемой продукции, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, свидетельств Российского морского Регистра судоходства (РМРС), сертификатов ГОСТ Р, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.), либо предоставить гарантии предоставления данных документов на продукцию после ее производства;
1.5.4 не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
1.5.5 не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
1.5.6 не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
1.5.8. не находиться в Федеральных реестрах недобросовестных поставщиков.
1.6 Разъяснение положений закупочной документации и внесение в нее изменений
1.6.1. Участник закупки обязан изучить закупочную документацию, включая все инструкции, формы и требования документации.
1.6.2. Заказчик вправе в любое время до окончания срока подачи заявок внести изменения в извещение и закупочную документацию. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение и закупочную документацию о проведении закупки изменений до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.
1.6.3. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику на адрес ЭТП, на которой планируется проведение закупки, запрос о разъяснении положений закупочной документации.
В течение 2-х дней со дня поступления от оператора ЭТП запроса Заказчик размещает разъяснение положений закупочной документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте и ЭТП при условии, что указанный запрос поступил Заказчик не позднее, чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие.
Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
1.7. Отказ от проведения процедуры закупки
1.7.1 Заказчик вправе на любом этапе завершить процедуру без определения победителя, разместив извещение об этом на официальном сайте и ЭТП.
РАЗДЕЛ II. ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ
Требования к оформлению заявки на участие в процедуре закупки
2.1.1. Для участия в процедуре закупки участник закупки подаёт заявку на участие в срок и по форме, которые установлены настоящей закупочной документацией.
2.1.2. Форма заявки на участие в процедуре закупки предоставляется в форме электронного документа по Приложению №1 к настоящей документации;
2.1.3. Сведения, содержащиеся в заявке на участие, не должны содержать двусмысленных толкований.
2.1.4. Заявка на участие, документы, относящиеся к заявке, составляются на русском языке.
2.2 Заявка на участие должна содержать сведения, требуемые в соответствии с извещением о закупке и закупочной документацией, а также следующую информацию:
2.2.1 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
2.2.2 отсканированная, полученная не позднее 90-та календарных дней до дня размещения извещения о проведении закупки, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
2.2.3 отсканированные копии документов о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет (для юридического лица) или документов о постановке на налоговый учет (для физического лица в качестве индивидуального предпринимателя). Нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не позднее 90-та календарных дней до дня размещения извещения о проведении закупки;
2.2.4 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица, выступающего на стороне Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель)). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
2.2.5 копии учредительных документов (для юридических лиц);
2.2.6 документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки и лица, выступающего на стороне Участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в процедуре закупки:
- наличие сертифицированной лаборатории (подтверждается Свидетельством об аккредитации лаборатории);
- свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая: монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;
- персонал подрядчика при выполнении электромонтажных и пусконаладочных работ должен быть аттестован на знание норм и правил работы в электроустановках и Правил по охране труда (правил безопасности при эксплуатации электроустановок).
2.2.7 документы, подтверждающие квалификацию Участника закупки, если в закупочной документации установлены квалификационные требования к Участникам закупки;
2.2.8 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае если для данного Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, Участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для Участника закупки невозможно, в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Участника процедуры закупки, порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
2.2.9 копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, свидетельств Российского морского Регистра судоходства (РМРС), сертификатов ГОСТ Р, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);
2.2.10 документы, подтверждающие внесение обеспечения предложения, в случае, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такого предложения;
2.2.11 согласие Участника закупки исполнить условия договора, указанные в закупочной документации о проведении процедуры закупки;
2.2.12 описание выполняемых работ и оказываемых услуг, в том числе объем и состав работ, услуг и последовательность их выполнения (Локальный ресурсный сметный расчет) по форме Приложения № 2, предложение о цене договора (в т. ч. налога на добавленную стоимость), о цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг.
Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не позднее 90-та календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки.
2.3. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки.
2.3.1. Участник закупки подает заявку на участие в электронном виде (Приложение №1 настоящей закупочной документации), подготовленную в соответствии с требованиями закупочной документации.
2.3.2. Любой Участник закупки, в том числе Участник закупки, которому не направлялось приглашение на участие в процедуре закупки, начиная с даты публикации на ЭТП извещения о проведении закупки, вправе подать неограниченное количество заявок, не дожидаясь поступления заявок от других Участников.
2.3.3. Заявки на участие в процедуре закупки направляются в форме открытого электронного документа по адресу МТС «Фабрикант» в сети Интернет www.fabrikant.ru.
2.3.4. Подача заявок на участие начинается со дня размещения извещения о проведении закупки на сайте МТС «Фабрикант».
2.3.5. Каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие, поступившая в срок, указанный в извещении и закупочной документации, регистрируется МТС «Фабрикант».
2.3.6. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок на участие, указанного в извещении о проведении закупки, не принимаются.
2.3.7. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, указанного в извещении, подано менее двух заявок на участие, процедура запроса цен признается несостоявшейся.
2.3.8. Заявка на участие в процедуре закупки подается Участником процедуры закупки в форме открытого электронного документа, то есть с момента подачи Участником заявки остальные Участники и Заказчик имеют возможность сразу ознакомиться с содержанием поступившей заявки.
2.3.9. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие после ее подачи в любое время до истечения срока приема заявок на участие.
2.4. Рассмотрение заявок на участие в процедуре закупки и определение соответствия Участников закупки требованиям, установленным настоящей закупочной документацией, и условиям допуска к участию в процедуре закупки.
2.4.1. Со дня приема заявок на участие, закупочная комиссия рассматривает соответствие заявок на участие и соответствие участников закупки требованиям, установленным закупочной документацией.
2.4.2. Закупочная комиссия вправе отклонить заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в закупочной документации, или предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении и закупочной документации. Закупочная комиссия также вправе отклонить заявку на участие в случае наличия сведений об Участнике процедуры закупки в Федеральных реестрах недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в закупочной документации. Отклонение заявок на участие в процедуре закупки по иным основаниям не допускается.
2.4.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника закупки – юридического лица подавшего заявку на участие, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки, установления факта проведения ликвидации участника закупки юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, такой участник отстраняется от участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведения.
2.4.4. Заявка участника закупки считается соответствующей требованиям закупочной документации, если она соответствует условиям и положениям закупочной документации без существенных отклонений и оговорок. Комиссия имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности заявки Участника, если это существенным образом не влияет на ход рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки.
2.5 Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре закупки.
2.5.1. Закупочная комиссия в срок, установленный в извещении о проведении закупки, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в закупочной документации, и оценивает заявки.
2.5.2. Победителем процедуры закупки признается Участник, подавший заявку на участие, которая отвечает всем требованиям, установленным в закупочной документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены несколькими Участниками победителем признается Участник, заявка на участие которого поступила ранее заявок на участие других Участников.
2.5.3. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре закупки оформляются протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и ЭТП в течение 3-х дней с момента подписания.
2.5.4. Любой Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие, после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре закупки, вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки заявок на участие. Заказчик в течение 3-х дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному Участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. Разъяснения предоставляются только в отношении заявки Участника, направившего запрос о разъяснении.
2.5.5. Заявка должна быть действительна не менее чем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений. Указание меньшего срока может служить основанием для непринятия закупочной комиссией предложения участника.
2.5.6. Проведение переторжки предусмотрено.
3. Срок подписания Договора
3.1. Проект договора составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в его заявке в проект договора, предложенный Заказчиком. Победитель процедуры закупки подписывает договор в течение 3-х рабочих дней с момента опубликования итогового протокола, при этом победитель направляет оригинал подписанного проекта договора со всеми приложениями в адрес Заказчика способом, обеспечивающим доставку в течение 10 рабочих дней.
3.2. При нарушении победителем п.3.1. настоящей документации закупочная комиссия вправе признать его уклонившимся от заключения договора.
3.3. Перед подписанием договора, между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры.
3.4. Преддоговорные переговоры направлены на уточнение условий договора.
3.5. В ходе преддоговорных переговоров не обсуждаются вопросы, направленные на изменения существенных условий в пользу победителя.
3.6. Цена в ходе преддоговорных переговоров может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров и иных условий исполнения договора.
3.7. В случае если победитель уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, заказчик в праве потребовать заключение договоров с участником, занявшим второе место. В таком случае участнику, занявшему второе место, направляется предложение о заключении договора.
3.8. Договор с таким участником составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных Участником в его заявке, в проект договора, предложенный Заказчиком. Заключение договора с таким участником производится в порядке, установленном в пп.3.1 - 3.6. настоящей документации, при этом срок, установленный в п.3.1., отсчитывается с момента поступления предложения о заключении договора участнику.
3.9. В случае если участник, занявший второе место, уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации, Заказчик принимает решение о признании процедуры несостоявшейся и проведение повторной процедуры с изменением или без изменения закупочной документации.
3.10. В случае, если процедура признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на ЭТП МТС «Фабрикант» в порядке предусмотренным регламентом данной системы, было подано только одно предложение и участник, подавший его, был признан соответствующим требованиям и условиям, предусмотренным документацией, Заказчик по решению закупочной комиссии, вправе заключить договор с таким участником. В этом случае договор будет заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на ЭТП МТС «Фабрикант» www.fabrikant.ru итогового протокола.
4. Допускается изменение следующих условий и элементов договора:
1) Наименование стороны – в случае неверного указания наименования стороны при заключении договора, либо в случае изменения наименования стороны, либо в случае реорганизации стороны.
2) Наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на подписание договора от одной из сторон, либо наименование или реквизиты документа, являющегося основанием для подписания договора данным лицом – в случае неверного указания данных сведений.
3) Предусмотренное договором количество товаров либо объем работ или услуг в пределах 20% от первоначального количества (объема) в сторону увеличения или уменьшения количества (объема) – в случае изменения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах.
4) Цена договора – в случае ее уменьшения, и при условии сохранения начальных цен за единицу товара, работ, услуг – в случае ее увеличения.
5) Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – в случаях:
а) необходимости корректировки продолжительности этапов выполнения работ (оказания услуг) при неизменности начального и конечного сроков выполнения работ (оказания услуг);
б) иных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора либо связь которых с заключаемым договором невозможно было предвидеть при формировании документации о закупке и заключении договора, за исключением случаев неисполнения своих обязательств контрагентом Заказчика, когда должны применяться предусмотренные законом и (или) договором меры ответственности, и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг изменяться не могут.
6) Прав и обязанностей, ответственности сторон – при условии недопустимости уменьшения первоначального объёма обязанностей и ответственности контрагента Заказчика или прав Заказчика.
7) Порядка приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг – при необходимости детализации указанного порядка, уточнения наименований приемо-сдаточных документов и тому подобных обстоятельствах.
8) Адреса, наименования, характеристики объектов, на которых выполняются работы (оказываются услуги и тому подобные условия – в случае необходимости исправления технических ошибок (опечаток), допущенных при заключении договора.
9) Реквизиты сторон – в случае их неверного указания при заключении договора либо в случае их изменения.
РАЗДЕЛ III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторов ТМ – 1600/6/0,4, инв. № 155087; ТМ – 1000/10/0,4, инв. № 155070; ТМ – 1000/10/0,4, инв. № 155086; ТМРУ – 2000/6/0,4, инв. № 155074; ТМ – 560/6/0,4, инв. № 155036. г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, ТП – 5, 7, 11, 14, 25
1. Заказчик – Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод» (ОАО «ЦСД»).
2. Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторов ТМ – 1600/6/0,4, инв. № 155087; ТМ – 1000/10/0,4, инв. № 155070; ТМ – 1000/10/0,4, инв. № 155086; ТМРУ – 2000/6/0,4, инв. № 155074; ТМ – 560/6/0,4, инв. № 155036. г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, ТП – 5, 7, 11, 14, 25.
3. Место выполнения работ: г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, ТП – 5, 7, 11, 14, 25.
4. Сроки выполнения работ: 75 календарных дней со дня подписания договора.
5. Начальная (максимальная) стоимость работ: 1 048 000,00 рублей, в т. ч. НДС 18%.
6. Условия и порядок оплаты: Приемка фактически выполненных работ осуществляется с подписанием акта приемки выполненных работ по форме КС-2.
Предусмотрен авансовый платеж в размере 50% от стоимости договора в течение 15 дней со дня подписания договора.
После превышения стоимости выполненных Подрядчиком Работ суммы выплаченного аванса Заказчик осуществляет ежемесячную оплату выполненных Работ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 на основании выставленного Подрядчиком счета и после получения Заказчиком счета-фактуры.
7. Объем и вид выполняемых работ: Объемы и виды работ – согласно Ведомости объемов работ (Приложение 1 к техническому заданию).
8. Требования к выполнению работ и материалам.
8.1 Работы выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно- технической документацией, действующими государственными нормами и правилами (Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, другими действующими нормативными документами) и согласно плану ремонта, утвержденному Заказчиком.
8.2 Локальные сметные ресурсные расчеты (5 шт.) выполнить с применением программного комплекса Гранд-Смета на основании ГЭСН, сметным расчетом предусмотреть затраты на материалы, не учтенные ГЭСН.
8.3 Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты качества и т.д.), получить его одобрение на их применение и использование.
9. Требования к участникам
- наличие сертифицированной электролаборатории (подтверждается Свидетельством об аккредитации лаборатории) ;
- свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая: монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно; пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов.
- Персонал подрядчика при выполнении электромонтажных и пусконаладочных работ должен быть аттестован на знание норм и правил работы в электроустановках и Правил по охране труда (правил безопасности при эксплуатации электроустановок).
10. Требования к безопасности при производстве работ и безопасности результатов работ.
При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать действующие правила и нормы по технике безопасности и охране труда, противопожарной безопасности.
11. Гарантийные обязательства.
11.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
11.2. Гарантийный срок устанавливается 1 год со дня приемки Заказчиком всех работ по договору.
11.3. Иные условия гарантии указываются в договоре.
Приложения:
1. Приложение к техническому заданию – «Ведомость объёмов работ»
Приложение №1
Дата, исходящий номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
1. Изучив извещение о проведении запроса цен в электронной форме на выполнение работ _________________ на ЭТП МТС «Фабрикант» http://www.fabrikant.ru, а также закупочную документацию и принимая установленные в них требования и условия запроса цен ______________________________________________________
(наименование организации - Участника запроса цен)
в лице ________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И О.)
сообщает о согласии участвовать в процедуре закупки на условиях, установленных в извещении и закупочной документации, заключить договор на следующих условиях:
Предлагаем выполнить работы ________________________________ в соответствии с Техническим заданием на сумму_________ (_____________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС ______) и согласно Локальному ресурсному сметному расчету (Приложение к заявке).
Кроме того, ______________________________________________________
(наименование организации - Участника запроса цен)
представляет следующие сведения:
Мы ознакомлены с требованиями к продукции, указанными в
документации, влияющими на стоимость ее поставки.
Настоящим письмом подтверждаем согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющейся предметом Договора, заключаемого по результатам процедуры.
Настоящим письмом гарантируем достоверность представленной информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в предоставленных документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные сведения.
Настоящим письмом подтверждаем, что против
__________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом
решения о признании
__________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника)
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае если мы будем признаны Победителем, то обязуемся
подписать договор с Заказчиком на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями закупочной документации.
В случае признания Победителя процедуры уклонившимся от заключения договора, а нашей заявке будет присвоен второй номер и Заказчик примет решение о заключении договора с нами, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации и предложенными нами ценой, условиями поставки и техническими характеристиками продукции.
Мы извещены о включении сведений о
____________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения договора.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномочен
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя Участника)
Все сведения о проведении закупочной процедуры просим сообщать уполномоченному лицу.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________, факс, e-mail
Направленная нами Заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней с даты подачи.
К настоящей Заявке прилагаются заверенные руководителем предприятия (уполномоченным лицом и скрепленные печатью) документы, подтверждающие соответствие участника и предлагаемой им продукции требованиям закупочной документации.
Подпись уполномоченного лица _________
М.П.
|
