Предложение о цене договора
Наименование участника __[указать полное наименование участника закупки]_
Предмет договора
|
Цена договора, руб.
|
|
|
Цена договора составляет _____________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Руководитель организации ___________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Форма № 5
На бланке организации
дата, исх. Номер
Квалификация уЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Изучив конкурсную документацию на право заключения с ОАО «Ивгорэлектросеть» договора на __________________________________________________________________________по адресу ___________________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса № , проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы _________________________________________________
(полное наименование организации-участника закупки по учредительным документам)
в лице __________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса № подписать договор, согласны выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
п/п
|
Наименование показателя
|
Предложение участника закупки
|
1
|
Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием
(max 20 баллов)
|
Сведения участника закупки предоставляются в произвольной форме.
Указанные сведения могут подтверждаться копиями соответствующих документов
|
2
|
Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами
(max 20 баллов)
|
3
|
Обеспеченность транспортными средствами
(max 20 баллов)
|
4
|
Обеспеченность материалами для производства работ
(max 20 баллов)
|
5
|
Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы
(max 20 баллов)
|
Примечание.
1. В случае отсутствия данных участника закупки о квалификации участника, единая комиссия не оценивает данный критерий.
2. Единая комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.
Руководитель организации ___________________ _____________________
(подпись) М.П. (Ф.И.О.)
Форма № 6
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ
НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №
(оформляется при необходимости)
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
участник закупки:
________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица-участника закупки по учредительным документам)
уполномочивает ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________
представлять интересы ___________________________________________________________
(наименование юридического лица - участника закупки)
при подготовке заявки на участие в открытом конкурсе № , на право заключения договора, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе.
Подпись уполномоченного лица _______________________________ удостоверяю.
Руководитель организации ___________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Форма № 7
На бланке организации
Дата, исх. номер
ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Генеральному директору ОАО «Ивгорэлектросеть»
_____________________
Запрос о разъяснении положений конкурсной документации
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса № :
№ п/п
|
Раздел конкурсной документации
|
Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которой следует разъяснить
|
Содержание запроса о разъяснении положений конкурсной документации
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________________
(почтовый адрес организации, направившей запрос)
Руководитель организации ___________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Форма № 8
На бланке организации
Дата, исх. номер
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ОТЗЫВЕ) ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №
Генеральному директору ОАО «Ивгорэлектросеть»
_____________________
Уведомление
об изменении (отзыве) заявки на участие
в открытом конкурсе
Настоящим письмом ________________________________________________________
(наименование организации-участника)
уведомляет Вас, что вносит изменения в свою Заявку (отзывает свою Заявку) на участие в открытом конкурсе № .
Подать изменения к Заявке на участие в конкурсе № (забрать Заявку на участие в конкурсе) доверяем работнику нашей организации ______________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).
Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в конкурсе.
Руководитель организации ___________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Часть II
Проект договора
проеКТ
ДОГОВОР № ______
г. Иваново «____»___________ 2015 год
Открытое акционерное общество «Ивановская городская электрическая сеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Николаева В.Е., действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом открытого конкурса от ______________ № ________________ заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательство выполнить работы по выделению и оформлению земельного участка под строительство трансформаторной подстанции, выполнению изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ по выполнению мероприятий по технологическому присоединению здания смешанного использования: с жилыми единицами в верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения по ул. Кузнецова в соответствии с условиями настоящего Договора и заданием Заказчика и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
1.2. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, определяются техническим заданием (приложением № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Место выполнения работ: г. Иваново, ул. Кузнецова
1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до _____________.
2. Цена договора
2.1. Цена настоящего Договора _________ руб. (______________________ рубля ____________ копеек), в том числе НДС ____________________ руб.
Цена договора формируется с учетом всех расходов Подрядчика при выполнении работ и включает в себя, в том числе, стоимость работ, затраты на оборудование, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, с учётом транспортно-заготовительских расходов, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, затраты на непредвиденные расходы, налоги (в том числе НДС), сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, иные расходы, которые несет Подрядчик при производстве работ в соответствии с настоящим Договором.
2.2. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.
2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением следующих случаев (статьи 743 и 744 Гражданского кодекса Российской Федерации):
1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
2) при изменении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика объема всех предусмотренных договором работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ.
2.4. Оплата работ производится по этапам выполнения работ по безналичному расчету после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании предъявленного счета-фактуры в пределах договора в течение 10 банковских дней.
2.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик оставляет за собой право по своему усмотрению, произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа).
2.6. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечено _____________.
3. Права и обязанности Подрядчика
3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору в полном объеме, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и условиями Договора и с соблюдением технологии производства работ, в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ, ТУ, СНиП и СП, социальных норм и правил эксплуатации, требованиями действующего законодательства и технических регламентов. Работы должны производиться по акту-допуску в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.
3.1.2. Выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Работы Заказчику. Не менее чем за 3 дня до начала выполнения уведомить Заказчика по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д. 78, каб. 2.1а, тел. 30-07-59 о начале выполнения работ и о должностном лице (ФИО, телефон, факс, адрес электронной почты), назначенном Подрядчиком для решения вопросов, связанных с оперативным взаимодействием Сторон в рамках настоящего Договора.
3.1.3. Выделить этапы выполнения работ с составлением сметной документации на каждый технологически законченный этап с целью обеспечения последующей возможности принятия законченного этапа работ к бухгалтерскому учету и возмещения НДС. Проектно-сметную документацию согласовать с Заказчиком. Внесение изменений в техническую и проектно-сметную документацию осуществляется в соответствии со статьями 743 и 744 Гражданского кодекса Российской Федерации. Внесение в техническую и проектно-сметную документацию изменений в объеме более десяти процентов указанной в смете общей стоимости работ осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы и, при необходимости, сметы отпадающих работ. При уменьшении объема выполняемых работ более чем на десять процентов осуществляется его корректировка с оформлением протокола исключения объемов работ и материалов и, при необходимости, ведомости дополнительных объемов работ и материалов.
3.1.4. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику вместе с исполнительной документацией.
3.1.5. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций, обеспечивая их целостность и сохранность.
3.1.6. Обеспечить выполнение в месте производства работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.
3.1.7. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика, в течение 3 (трех) дней с момента получения требования о компенсации.
3.1.8. На Подрядчике лежит риск случайной гибели или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему Договору.
3.1.9. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 (два) раза в неделю. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.
3.1.10. Своевременно извещать Заказчика о готовности отдельных видов скрытых Работ, что подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием (после производства скрытых Работ), то по его требованию Подрядчик обязан за счет собственных средств вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем ее восстановить. В случае же обнаружения Заказчиком дефектов при выполнении скрытых работ, Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты в полном объеме.
3.1.11. При ненадлежащем выполнении работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.1.12. За свой счет исправить дефекты и недостатки по выполненным Работам в согласованный с Заказчиком срок.
3.1.13. Подрядчик обязан обеспечить доступ представителей Заказчика на объект в любое время для осуществления контроля за выполнением работ.
3.1.14. Подрядчик получает все необходимые для выполнения работ согласования, разрешения и заключения с природоохранными органами, органами архитектуры и градостроительства, Управлением благоустройства администрации г. Иванова, Центральным Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главой города Иванова и другими заинтересованными органами и организациями.
3.1.15. Подрядчик обязан обеспечить соответствие исполнительной и проектно-сметной документации, по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города Иванова и Ивановской области.
3.1.16. Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику, представить Заказчику исполнительную документацию, указанную в техническом задании (приложение № 1 к договору) в письменном виде, а документы о выполнении работ по Договору (акты о приемке выполненных работ и другие) - в печатном виде и в виде электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено Договором, при согласовании с Заказчиком.
3.2.2. Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала.
3.2.3. По письменному согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком обязан представить Заказчику копию заключенного договора субподряда.
3.2.4. Получить доверенность на оформление необходимых документов от имени Заказчика.
4. Права и обязанности заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять технический надзор в течение всего периода выполнения работ.
4.1.2. В течение всего времени действия настоящего Договора осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов проектно-сметной документации. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ путем:
- визуального осмотра в сравнении с проектно-сметной документацией представителями Заказчика;
- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.
При обнаружении несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия вышеуказанных документов, выявлении отклонений от локальной сметы в течение всего периода действия настоящего Договора, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, либо при его отказе от подписания акта, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему договору, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок.
4.1.3. Осуществлять проверку актов приемки выполненных работ по настоящему Договору, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3.
Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Договора на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.
В случае проведения Подрядчиком скрытых работ — работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон Договора на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.
4.1.4. Заказчик обязан произвести оплату качественно выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе.
4.2.2. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего Договора.
5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1. Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, определяются спецификацией проекта, утвержденной Заказчиком. В остальной части обеспечение работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, оборудованием несет Подрядчик.
5.2. Отпуск материалов Подрядчику осуществляется Заказчиком по накладной установленной формы.
5.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток.
6. Приемка результата выполненных работ
6.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, либо при выполнении Подрядчиком отдельного этапа работ (по решению Заказчика).
6.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика.
6.3. Приемка объекта производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения работ.
6.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала приемки результата работ 2 (два) экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.
6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.
6.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
6.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
6.8 Работы, выполненные с изменениями или отклонениями от проекта, не оформленные в установленном порядке оплате не подлежат.
6.9. После завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории, Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Благоустройство территории предъявляется Подрядчиком органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке и обеспечивается сдача-приемка качества выполненных работ.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором;
- качество выполнения работ и применяемых материалов должно соответствовать локальной смете и действующим нормам;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.
7.2. Гарантия - 1 год после подписания акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 с момента приемки в установленном порядке результата работ. Гарантия качества распространяется на весь перечень выполненных подрядчиком работ и примененных материалов. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение настоящего Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению соответствующие документы (справку государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств, и т.д.).
8.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Спорные вопросы по настоящему Договору стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства Российской Федерации.
9.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.
9.3. Споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.
10. Изменение и расторжение договора
10.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора;
2) при изменении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика объема всех предусмотренных договором работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ;
10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
-если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;
-если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;
-неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре.
11. Ответственность сторон
11.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, по истечении двух месяцев после окончания срока выполнения работ, указанного в пункте 1.4 Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от цены настоящего Договора.
11.2. В случае выполнения Работ с нарушением условий о качестве Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных Работ.
11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
11.4. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока, установленного разделом 7 настоящего Договора, нарушения Подрядчиком условий об используемых материалах, предусмотренных п. 3.1.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан безвозмездно выполнить работу заново с использованием материалов, соответствующих действующим нормам и Правилам пожарной безопасности, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления Заказчика о выявленных нарушениях. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленный срок Заказчик вправе поручить выполнение Работ другому лицу и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
11.5. Уплата Подрядчиком неустойки не освобождает его от выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
11.6. Убытки, причиненные Подрядчиком Заказчику неисполнением своих обязательств по настоящему Договору, подлежат возмещению Подрядчиком в полном объеме сверх суммы неустойки, предусмотренной п.11.1 и п.11.2.
12. Прочие условия
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, совершенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, действительны лишь при условии, что они письменно оформлены и подписаны представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
12.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного и надлежащего исполнения обязательств Сторонами по Договору. Обязательства по настоящему Договору могут быть исполнены Сторонами досрочно.
12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3-х рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону путем оформления приложения в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Договора.
13. Приложения
Приложением к настоящему Договору является:
Приложение № 1. Техническое задание.
14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
|
