Проект договора


Скачать 202.72 Kb.
Название Проект договора
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора

Приложение №1

к документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________________

г. Пермь «____» __________ 2016 г.

Акционерное общество «ОДК-СТАР», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора АО «ОДК-СТАР» Остапенко Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности от 17.02.2016 года за № 2-752, и ___________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Подрядчик обязуется на условиях настоящего Договора выполнить работы по ремонту кровли с усилением ферм и прогонов корпуса 1А в осях 28-31/И-Г (вакуумный участок ц. 14), в соответствии с Дефектной ведомости (Приложение №1 к настоящему Договору) и Локально-сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору), сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату выполненных работ.

1.2. Основание для заключения договора: протокол подведения итогов электронного запроса котировок №____от « » сентября 2016 г.

1.3. Предусмотренные Договором работы выполняются в течении 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

1.4. Привлечение Подрядчиком в рамках выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. Подрядчик несёт перед Заказчиком полную ответственность за действия Субподрядчика.

1.5. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Подрядчиком заявке на участие в открытом запросе котировок и в соответствии с документацией о закупке. В случае проведения открытого запроса котировок цена договора не может превышать начальную максимальную цену, указанную в извещении о проведении закупки.

1.6. Стороны в своих отношениях руководствуются Единым Положением о закупке Государственной корпорации «РОСТЕХ» (далее-ЕПоЗ) (сайт:www.ao-star.ru).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной проектной и отчетной документации, подтверждающей выполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

2.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.1.4. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить в соответствии с Разделами 3 и 4 работы, выполненные в рамках данного Договора, в т.ч. в случае досрочного окончания Подрядчиком работ по настоящему Договору.

2.2.2. Обеспечивать Подрядчика всеми необходимыми исходными данными и документацией. Предоставить возможность пользования энергоресурсами, местами общего пользования, хранения оборудования, материалов и инструмента, принадлежащих Подрядчику.

Обеспечить фронт работ и доступ на Объект сотрудникам Подрядчика для выполнения работ по настоящему Договору.

Назначить ответственное лицо для решения оперативных вопросов, связанных с проведением работ.

2.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 2.4.25 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков выполнения работ, указанных в п.1.2. настоящего Договора принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3) по настоящему Договору, при условии соответствия выполненных работ объему, качеству и требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с Разделом 3 настоящего Договора.

2.3.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору с согласия Заказчика.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, и нести ответственность за их нарушение.

2.4.2. Обеспечить безопасное производство работ.

2.4.3. Направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа в ООТЭ и ПБ до начала проведения работ на территории Заказчика.

2.4.4. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

2.4.5. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.

2.4.6. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

2.4.7. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, экологии, промышленной безопасности и пожарной безопасности.

2.4.8. Организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

2.4.9. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение.

2.4.10. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

2.4.11. Обеспечить сохранность установленных на месте работы ограждений, заземления, знаков безопасности, запирающих устройств.

2.4.12. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, механизмов и приборов (наличие необходимых паспортов).

2.4.13. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика.

2.4.14. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.

2.4.15. Обеспечить ограждение зоны возникновения временных опасностей во время проведения строительно-монтажных работ сигнальной лентой.

2.4.16. Укомплектовать рабочие места, опасные во взрыво - или пожарном отношении, первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

2.4.17. Жирные, масляные тряпки, опилки или, стружки и отходы пластмасс, организовать их хранение в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

2.4.18. Все электрические пусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами.

2.4.19. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику проектную и отчетную документацию по итогам выполнения настоящего Договора.

2.4.20. Осуществить собственными силами поставку на Объект Заказчика, для выполнения работ согласно Договору, требуемого оборудования, приборов, монтажных и прочих материалов.

2.4.21. Выполнить полученные указания Заказчика в ходе проведения работ, если таковые не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.22. При выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, соблюдать режимные требования на Объекте Заказчика, и нести ответственность за их нарушение.

2.4.23. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ и в период гарантийного срока за свой счет.

2.4.24. Представить Заказчику техническую документацию на выполненные работы и установленное оборудование: паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации и правилам пользования.

2.4.25. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств (п.8.1. настоящего Договора), которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

2.5. Подрядчик несет ответственность за все действия Субподрядной организации при выполнении договорных отношений с Заказчиком.

2.6. Все взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком регламентируются Положением предприятия АО «ОДК-СТАР» по организации безопасного производства работ подрядными организациями.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Общая стоимость выполненных работ по Договору составляет___________________________________________________________(_____________________________________________________________)в том числе НДС 18%.

3.2. Цена Договора включает в себя: стоимость выполняемых работ, материалов и оборудования, используемых в ходе выполнения работ, затраты на транспортные расходы, а также другие обязательные платежи.

3.3. Цена работ определяется на основании Локального сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.4. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению Подрядчиком в одностороннем порядке до полного исполнения договора, за исключением случаев, когда изменение цены допускается законом. Стороны согласуют изменения стоимости подрядных работ в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему договору.

3.5. Окончательный расчет производится Заказчиком по факту выполнения всех работ на основании подтверждающих документов в течении 30 календарных дней в соответствии с подписанными актами выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

3.6. Датой оплаты выполненных работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7. Стороны в своих отношениях, вытекающих из настоящего договора, исключают применение правила, предусмотренного ст. 317.1 ГК РФ, о начислении процентов по денежному обязательству.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
4.1. Выполнение обязательств Подрядчика по Договору должно быть подтверждено Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

4.2. Приемка работ по Договору производится Заказчиком в течение не более 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче-приемке.

4.3. После приемки работ Заказчик в пятидневный срок рассматривает и передает Подрядчику подписанные Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3), оформленный в двух экземплярах или в этот же срок передает Подрядчику обоснованный отказ от приемки. Время рассмотрения Акта о приемке выполненных работ Заказчиком не входит в период выполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

4.4. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Подрядчиком работе, Сторонами оформляется протокол доработок с указанием сроков их выполнения. Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями настоящего Договора, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

4.5. В случае не подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и не предоставления официальных мотивированных претензий в срок, указанный в п.4.2. настоящего Договора, обязательства Подрядчика по Договору считаются выполненными и подлежат оплате.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями всех разделов настоящего Договора, а в части, не урегулированной настоящим Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за причиненные Заказчику убытки, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. Вред, причиненный третьим лицам, подлежит возмещению Подрядчиком, если причиной его возникновения явилось ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий настоящего Договора.

5.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и работоспособность установленных строительных конструкций в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора.

5.4. В гарантийный период, устранение неисправностей и ремонт строительных конструкций, установленных по данному Договору, Подрядчик осуществляет за свой счет, в сроки согласованные с Заказчиком.

5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение и контроль требований Норм, Правил, Приказов по технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности.

5.6. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных объемов работ за каждый день просрочки до полного исполнения условий договора.

5.7. В случае невыполнения гарантийных обязательств Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости выявленного брака за каждый день просрочки от согласованного срока окончания работ до дня полного устранения всех замечаний.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Качество материалов поставляемых и монтируемых по Договору на Объекте Заказчика должно соответствовать техническим характеристикам предприятия-изготовителя. По согласованию с Заказчиком допускается монтаж на Объекте материалов и конструкций, технические характеристики которых аналогичны, или превышают характеристики заявленных в Дефектной ведомости (Приложение №1 к настоящему Договору) и Локально-сметном расчете (Приложение №2 к настоящему Договору).

6.2. Срок предъявления претензий к Подрядчику за некачественно выполненные работы устанавливается для Заказчика в пределах 2 (двух) лет с момента подписания Актов о приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

6.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Подрядчиком работе, Сторонами оформляется протокол доработок с указанием с указанием сроков их выполнения. Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями настоящего Договора, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности Стороны разрешают путем переговоров. Если Стороны не разрешат споры, разногласия или требования между собой путем переговоров, устанавливается досудебный (претензионный) порядок их урегулирования. Все претензии предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензии – не более одного месяца со дня ее получения.

7.2. Если Стороны не разрешат споры, разногласия или требования между собой путем предъявления претензии, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (природные и промышленные катастрофы, пожары и наводнения, прочие стихийные бедствия, решения государственных органов, военные действия и гражданские беспорядки, террористические акты) прямо или косвенно влияющих на выполнение условий настоящего Договора, срок исполнения Сторонами их обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в период действия форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия.

8.3. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению Договора, лишает Сторону, допустившую нарушение сроков уведомления, права ссылаться на такие обстоятельства в дальнейшем.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность всей технической, финансовой и другой информации, связанной с выполнением настоящего Договора, полученной от другой Стороны или от третьих сторон в рамках настоящего Договора, и будет принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.

9.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации в течение 5 (пяти) лет после прекращения срока действия настоящего Договора, может осуществляться только по соглашению Сторон.

9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, будет первично определяться в Арбитражном суде Пермского края и возмещаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны несут за разглашение конфиденциальности ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие либо неправомерные преимущества или иные выгоды.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, классифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого к договору законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, ссылаясь на факты или предоставив материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти такое нарушение.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном Разделе действий, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения к Договору оформляются путем дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.

11.2. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1. Дефектная ведомость;

- Приложение №2. Локально-сметный расчет.

11.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут двусторонним письменным соглашением, подписанным уполномоченными на то представителями и заверенным фирменными печатями сторон. Данное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора.

11.4. Односторонний отказ от исполнения договора или одностороннее изменение условий договора не допускается за исключением случаев, предусмотренных ЕПоЗ ГК «РОСТЕХ», а также по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

11.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик:

Подрядчик:

13.1. Заказчик: АО «ОДК-Стар»

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 140 А, ИНН 5904100329

КПП 590401001, ОГРН 1025900895712,

БИК 045773603

р/с 40702810749020100798 в Филиале ОАО «Сбербанк России» Западно - Уральский Банк Сбербанка РФ

к/с 30101810900000000603

13.2. Подрядчик:

Адрес:

ИНН

КПП

ОГРН

БИК

р/с

к/с



14. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:

Управляющий директор ____________________

АО «ОДК-СТАР» ____________________
_____________ С.В. Остапенко ___________ _________

Приложение №1

к договору №_________________

0т «____» __________ 2016 г.
Дефектная ведомость

на ремонт кровли с усилением ферм и прогонов корпуса 1А в осях 28-31/И-Г (вакуумный участок ц. 14).

п/п

Наименование работ

Единица

измерения

Кол-во

Примечание




Раздел 1. Защитные мероприятия.










1

Устройство временного защитного каркаса из дерева над ремонтируемой кровлей

100 м2

1,44




2

Пиломатериал хвойных пород

м3

4,50




3

Устройство защитного гидроизоляционного полога из пленки

100 м2

5,76




4

Пленка ПВХ

м2

576




5

Сетка ЗУС 6x3.5

шт.

7




6

Устройство временного защитного полога с настилом по нижним поясам ферм по сетке ЗУС

м2

144




Раздел 2.Демонтажные работы.

7

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м покрытия

0,76




8

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов толщиной 8-10 см

100 м2 покрытия

5,76




9

Разборка примыканий кровель из рулонных материалов

100 м2 покрытия

1,62




10

Разборка монолитных оснований бетонных (стяжка)

1 м3

14,4




11

Демонтаж утепления - пенобетона толщ 140мм

1 м3

80,64




12

Демонтаж плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м

100 шт. сборных конструкций

5,76




Раздел 3. Монтажные работы

13

Изготовление (нарезка) уголков, пластин:- уголки 50x5, 63x6,80x8 - 880,27 кг; лист 8 х140, 12x60,12x100,12x120, 12x210,20x100 -3016,6кг

1 т конструкций

3,897




14

Усиление на сварке ( монтаж) при шаге ферм до 12м при высоте до 25м - уголки 50x5, 63x6,80x8 - 880,27 кг:; лист 8 х140, 12x60,12x100,12x120, 12x210,20x100 -3016,6кг

1 т конструкций

3,897




15

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,06




16

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 за 2 раза

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,06




Раздел 4. Кровельные работы

17

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м

100 м2 покрытия

5,76




18

Профлист ОП-60-845-0,9 ОЦ с покрытием

м2

622




19

Дорезка профлиста ОП-60-845-0,9 ОЦ с покрытием

1 м

реза

188




20

Винты самонарезающие для крепления профилированного настила к несущим конструкциям 4.8x70мм

шт.

721




21

Заклепки комбинированные для профлиста (3,2x6 )

т.

0,006




22

Устройство пароизоляции «Изоспан» в один слой

100 м2 изолируемой поверхности

5,76




23

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов

1 м3

69,1

ТЕХНОРУФ t-120мм, В60

24

Разуклонка керамзитом

1 м3

2,9




25

Устройство бетонной стяжки примыканий

100 м23

1,98/3,96




26

Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов

100 м2

5,76




27

Проклейка стыков асбестоцементных листов слоем Унифлкса ТПП ( шириной 200мм)

100 м2

130,3




28

Винты самонарезающие 4,2x19 мм (для крепления стыков асбестоцементных листов)

т.

0,024




29

Устройство фартуков примыканий из стали листовой оцинкованной толщиной листа 0,7 мм

100 м2

0,5




30

Винты самонарезающие 4,2x19 мм (для устройства фартуков из оцинкованной стали)

т.

0,006




31

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя:

100 м2

кровли

5,76




32

Унифлекс ЭПП (основной слой)

м2

668,16




33

Унифлекс ЭКП ( защитный слой)

м2

668,16




34

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя

100 м. п.

2,28




35

Унифлекс ЭКП

м2

228




36

Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м

100 м2

0,62




37

Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 100 мм

м2

62




38

Нащельники

т.

0,065




39

Устройство воронок для дождевых вод

шт.

5




40

Герметизация торцов и стыков сэндвич-панелей

м. п.

26




Раздел 5. Устройство фонарного заполнения

41

Демонтаж фонарных заполнений из стекла

100 м2

0,72




42

Демонтаж металлических заполнений фонаря

т.

0,169




43

Монтаж каркаса из металлоконструкций под устройство фонарных заполнений

т.

0,962




44

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,49




45

Окраска металлических огрунтованных поверхностей на 2 раза: эмалью ХВ-124

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,49




46

Устройство вентиляционных окон из ПВХ

100 м2

0,16




47

Устройство фонарного заполнения поликарбонатом

100 м2

0,72




48

Поликарбонат сотовый толщиной 10мм

м2

72




49

Торцевой профиль для устройства фонарного заполнения из поликарбоната толщиной 10 мм

м. п.

34




50

Пристенный профиль для устройства фонарного заполнения толщ. 10мм

м. п.

96




51

Термошайба для устройства фонарного заполнения из поликарбоната

шт.

245




52

Устройство защитных фартуков из оцинкованной кровельной стали

100 м2

0,066




53

Устройство деревянных трапов для мусора

100 м.п.

1,04




54

Винты самонарезающие для крепления

поликарбоната 4.8x25мм

шт.

500




Раздел 6. Вывоз мусора

55

Вывоз мусора

т.

288




56

Погрузочные работы

т.

288




Раздел 7. Зачистка и окраска сущ. металл, ферм, прогонов, связей

57

Зачистка сущ. металл, конструкций ферм, прогонов, связей

100 м2

6,83




58

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

6,83




59

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 за 2 раза

100 м2 окрашиваемой поверхности

6,83




60

Устройство лесов Н=6,5м S=4м2

шт.

144




Заказчик: Подрядчик:

Управляющий директор ____________________

АО «ОДК-СТАР» ____________________
_____________ С.В. Остапенко ___________ _________

Приложение №2

к договору №_________________

0т «____» __________ 2016 г.

Локально-сметный расчет

Прилагается отдельным файлом под названием «Полный лок.- смет. расчёт.xlsx»


Похожие:

Проект договора icon Техническое задание (Приложение №1) Форму ценового предложения потенциального...
Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...
Проект договора icon Техническое задание (Приложение №1) Форму ценового предложения потенциального...
Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...
Проект договора icon Проект договора (существенные условия договора) Предмет договора
Ориентировочная стоимость оказываемых услуг составляет: 8 033 256,00 руб. (восемь миллионов тридцать три тысячи двести пятьдесят...
Проект договора icon Проект договора (Заказчик оставляет за собой право внести дополнительные...

Проект договора icon Проект договора
...
Проект договора icon Проект по замене
Проект замены лифтового оборудования (пассажирский лифт Q=400 кг) в жилом доме по ул. Большакова, 17 в г. Екатеринбурге выполнен...
Проект договора icon Проект по замене
Проект замены лифтового оборудования (пассажирский лифт Q=400 кг) в жилом доме по ул. Большакова, 17 б г. Екатеринбурге выполнен...
Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon «проект договора»

Проект договора icon Проект договора

Проект договора icon Проект договора


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск