Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю


Скачать 2.88 Mb.
Название Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю
страница 14/20
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Проект договора


Лот №1, Лот №2
Договор № _________

на ремонт т/х ______

г. Темрюк «___»____________ 20__г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Азово-Черноморского бассейнового филиала - начальника Таманского управления Якушева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности реестровый № 2-957 от 07.03.12.г., с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик обязуется выполнить доковый ремонт Судовых Технических Средств и Конструкций (в дальнейшем «СТСиК») т/х _________ (в дальнейшем «Судно»), с использованием сменно – запасных частей, резино-технических изделий, материалов, лакокрасочных материалов, именуемых в дальнейшем «СЗЧ», по согласованным с Заказчиком позициям Ведомости заявленного объема ремонта СТСиК Судна, именуемой в дальнейшем «Ремведомость» и Соглашений об изменении заявленного объема, стоимости, срока ремонта СТСиК Судна, именуемых в дальнейшем «Соглашения» в соответствии с Правилами классификационных освидетельствований судов в эксплуатации и под надзором Российского Речного Регистра, именуемого в дальнейшем «Регистр», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его Подрядчику. Ремведомость и Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

I I. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕМОНТОМ

2.1. Права и обязанности Заказчика:

2.1.1. По требованию Подрядчика Заказчик обязан предоставить уполномоченным представителям Подрядчика возможность посетить Судно с целью уточнения объема и особенностей заявленного Ремведомостью ремонта СТСиК Судна (приложение № 1 к настоящему Договору).

2.1.2. Заказчик обязан обеспечить подготовку СТСиК Судна к ремонту, освободить от воды, топлива и масла механизмы и системы, заявленные в ремонт, до начала проведения ремонтных работ на указанных механизмах и системах.

2.1.3. Заказчик вправе передать Судно приемо-сдаточному экипажу Подрядчика для обеспечения последним безопасной и безаварийной стоянки Судна в ремонте. В таком случае Подрядчик страхует Судно в пользу Заказчика в размере стоимости Судна от рисков повреждения, утраты или гибели Судна до момента возврата Судна Заказчику.

2.1.4. После подписания настоящего договора Заказчик, имеет право увеличить, а также уменьшить объем ремонтных работ. В этом случае Стороны обязаны подписать Соглашение по форме, установленной Приложением № 2.

2.1.5. Представители Заказчика, капитан Судна, старший механик и их помощники всех наименований по своему заведованию вправе как на Судне, так и на территории, в производственных помещениях Подрядчика:

a) контролировать выполнение работ по Ремведомости и Соглашениям, их качество по технологическим процессам, конструкторской и технологической документации;

b) осуществлять контроль над производством Подрядчиком ремонтных работ;

c) участвовать в дефектации;

d) контролировать сроки выполнения работ и принимать необходимые меры для обеспечения выхода судна из ремонта в назначенный срок;

e) участвовать в промежуточных приемках СТСиК, а также в окончательной приемке Судна из ремонта.

2.1.6. Заказчик имеет право, предварительно уведомив Подрядчика, производить на территории базы ремонта Подрядчика ремонтные работы по СТСиК Судна, не заявленные Подрядчику, как силами экипажа, так и с привлечением сторонних организаций. При этом Подрядчик не вправе препятствовать проведению таких работ и доступу на Судно для их проведения.

Заказчик вправе по своему усмотрению привлекать к участию в приемке Судна из ремонта соответствующие надзорные органы.

2.1.7. Заказчик вправе составлять рекламационные акты на обнаруженные дефекты СТСиК Судна и предъявлять такие акты Подрядчику в течение гарантийного периода эксплуатации Судна. Рекламационный акт составляется с участием представителей Подрядчика и (или) Регистра по форме приложения № 4 к настоящему Договору.

2.1.8. По письменному запросу Подрядчика, Заказчик по акту передачи обязан передать Подрядчику имеющуюся проектную документацию СТСиК Судна, в том числе рабочие чертежи по техническим проектам на модернизационные работы, переоборудование Судна.

2.1.9. Заказчик обязан письменно подтвердить Подрядчику приобретение, стоимость и поставку на Судно СЗЧ, отдельных элементов, механизмов, узлов, деталей и оборудования, необходимых для ремонта СТСиК Судна.
2.2. Права и обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик обязан выполнить ремонт СТСиК Судна согласно Ремведомости по технологическим процессам ремонта СТСиК, их отдельных систем, элементов, механизмов, узлов и деталей, на условиях настоящего Договора.

2.2.2.Подрядчик обязан подписать:

- Акт приёмки Судна в ремонт (Приложение № 8 к настоящему Договору) не позднее 3 календарных суток от даты прибытия Судна на ремонтную базу Подрядчика для проведения ремонта и

- Акт приёмки Судна в гарантийный ремонт (Приложение № 7 к настоящему Договору) в течение 24 часов от даты получения Подрядчиком рекламационного акта по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

2.2.3. Подрядчик обязан выполнить дополнительно заявленный Заказчиком объём ремонтных работ, а также уменьшить объём ремонтных работ СТСиК Судна, необходимость в выполнении которых отпала по результатам дефектации либо снятых Заказчиком.

В этих случаях Стороны обязаны подписать Соглашение по форме установленной Приложением № 2 к настоящему Договору, согласно пункту 2.1.4 настоящего Договора.

2.2.4. Для уточнения объема ремонта Подрядчик вправе письменно потребовать от Заказчика обеспечить проведение предремонтных испытаний СТСиК Судна по согласованной Сторонами программе.

Подрядчик обязан согласовать и подписать Ремведомость заявленного объёма ремонта СТСиК Судна с указанием стоимости ремонта по каждой позиции (по форме установленной Приложением № 1 к настоящему Договору). Заказчик предоставляет Подрядчику Приложение № 1 в письменной форме, кроме того на магнитных носителях или направленное электронной почтой (через Internet) в виде электронных таблиц Microsoft Eхcel, с размером шрифта не менее 10 Пиксель, в альбомном формате размера А4.

2.2.5. Подрядчик обязан не менее чем за один рабочий день письменно уведомить Заказчика и Регистр о месте, времени и дате проведения дефектации СТСиК Судна, их отдельных систем, элементов, механизмов, узлов и деталей.

В течение пяти дней после подписания Акта приемки Судна в ремонт Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение план – график ремонта Судна, являющийся неотъемлемой частью Договора.

2.2.6. Подрядчик обязан закончить дефектацию СТСиК Судна не позднее 1/3 от срока ремонта, указанного в п. 5.2. настоящего договора, в объеме работ предусмотренных Ремведомостью. Увеличение общей стоимости выполняемых Подрядчиком работ после проведения дефектации не должно превышать пять процентов стоимости работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора.

2.2.7. По окончании дефектации Подрядчик обязан подписать у Заказчика Акт об окончании дефектации СТСиК Судна (по форме установленной Приложением № 9 к настоящему Договору).

2.2.8. По результатам дефектации СТСиК Судна, согласно пункту 2.2.7 настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 14 рабочих дней, начиная от даты подписания Заказчиком Акта об окончании дефектации СТСиК Судна (Приложение № 9 к настоящему Договору), поставить необходимые СЗЧ, наименование и количество которых устанавливается в соответствии с актами дефектации, либо подтвердить поставку таких СЗЧ Заказчиком в согласованные сроки и по согласованной стоимости.

2.2.9. Необходимые для ремонта СТСиК Судна СЗЧ, отдельные элементы, механизмы, узлы, детали и оборудование, а также изделия, поставляемые Подрядчиком, должны поставляться по ценам, письменно согласованным с Заказчиком.

2.2.10. Подрядчик обязан за свой счет создать все необходимые условия на территории проведения ремонта и в производственных судоремонтных помещениях (цехах) для исполнения представителями Заказчика, капитаном Судна, старшим механиком и их помощниками всех наименований своих обязанностей и реализации ими прав по настоящему Договору.

2.2.11. Подрядчик обязан:

  1. содержать в исправном состоянии все причальные сооружения и швартовные устройства в месте стоянки Судна;

  2. согласовывать с капитаном Судна место стоянки, условия и порядок швартовки и оказывать ему необходимую помощь;

  3. обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна на акватории базы ремонта в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий;

  4. осуществлять повседневное наблюдение и проводить совместно с капитаном Судна оперативные мероприятия по обеспечению безопасной стоянки Судна;

  5. своевременно извещать капитана Судна об ожидаемом изменении погоды и мерах по обеспечению безопасности Судна при возникновении аварийных ситуаций;

  6. выполнять требования Правил охраны труда и пожарной безопасности, действующих в системе морского транспорта Российской Федерации, обеспечить очистку от мусора и грязи рабочих мест;

  7. разработать технологические процессы ремонта СТСиК Судна, включая регулировку, настройку, центровку и другие процессы, выполнение которых необходимо для проведения качественного ремонта, проверки качества ремонта и предъявления СТСиК в действии по прямому назначению в соответствии с заданными параметрами, а также разработать рабочие чертежи и эскизы. Технологические процессы ремонта СТСиК Судна Подрядчик обязан согласовать с Регистром, представителем Заказчика и капитаном судна;

  8. разработать и согласовать с Регистром, Заказчиком и капитаном Судна программу испытаний СТСиК (в том числе швартовных и ходовых испытаний) после ремонта СТСиК, предусматривающую проверку качества выполненных Подрядчиком ремонтных работ, работу и взаимодействие всех СТСиК, их отдельных систем, элементов, оборудования, механизмов, узлов и деталей в действии по прямому назначению с заданными параметрами (в том числе швартовных и ходовых испытаний);

  9. Подрядчик обязан на время ремонта СТС и К Судна принять от Заказчика по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Договору, СЗЧ, узлы и механизмы, изделия и материалы, поставляемые Заказчиком, которые будут установлены или использованы Подрядчиком во время ремонта на Судне. Назначить ответственное лицо со стороны Подрядчика для подписания накладных о получении СЗЧ, узлов, механизмов, изделий и материалов для последующей их установки и использования при производстве ремонта СТСиК Судна.

2.2.12. Все работы на Судне, влияющие на его общую прочность, остойчивость и плавучесть (перемещение тяжелых грузов, перекачка воды и топлива, вырезка отверстий в обшивке и водонепроницаемых переборках, разборка донно-бортовой и секущей арматуры и т.п.), Подрядчик обязан производить только по письменному согласованию с представителем Заказчика, капитаном Судна в каждом отдельном случае.

2.2.13. Подрядчик обязан осуществлять спуск Судна с дока только после письменного подтверждения капитана о готовности Судна к спуску. При этом Подрядчик обязан обеспечить водонепроницаемость корпуса и закрытий, влияющих на непотопляемость Судна.

2.2.14. Перед сдачей Заказчику СТСиК, их отдельных элементов, механизмов, узлов, деталей и оборудования, а также изделий и материалов, Подрядчик обязан предварительно проверить их работоспособность, качество и оформить соответствующие акты, в том числе и акты Отдела Технического Контроля (ОТК) Подрядчика и передать их капитану Судна.

2.2.15. Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика и капитана Судна о предстоящих в ходе ремонта испытаниях, предъявлении отдельных СТСиК перед сборкой, монтажом СТСиК, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты таких испытаний, сборки, монтажа. Результаты испытаний и данные измерений заносятся в акты испытаний, замеров и передаются капитану Судна в 3-х экземплярах.

2.2.16. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком приобретение, стоимость и поставку на Судно отдельных элементов, механизмов, узлов, деталей, оборудования и материалов.

Подрядчик вправе с согласия Заказчика привлекать к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков. При этом доля выполнения работ субподрядчиками не должна превышать пятьдесят процентов от стоимости работ, указной в п. 4.1. Договора.

2.2.17. Подрядчик обязан разработать и до выхода Судна из ремонта по Акту передать Заказчику рабочие чертежи, эскизы и технологические карты отремонтированных СТСиК Судна.

  1. Не позднее 3 рабочих дней до даты начала приемочных испытаний СТСиК Судна, Подрядчик обязан:

  1. выдать Заказчику согласованную с Регистром Программу испытаний СТСиК после ремонта, предусматривающую проверку качества выполненных Подрядчиком ремонтных работ, работу и взаимодействие всех СТСиК, их отдельных систем, элементов, оборудования, механизмов, узлов и деталей в действии по прямому назначению с заданными параметрами.

  2. возвратить Заказчику по акту передачи всю документацию, переданную Подрядчику согласно п. 2.1.8;

  3. выдать капитану Судна инструкции по обслуживанию и уходу за новым оборудованием, поставленным и установленным на Судно Подрядчиком;

  4. обеспечить Судно чертежами, инструкциями, диаграммами и другой документацией в соответствии с настоящим Договором и требованиями Регистра;

  5. передать Заказчику акты дефектации СТСиК, их отдельных систем, элементов, механизмов, узлов, деталей и оборудования;

  6. составить и передать Акт фактически выполненного объёма ремонта СТСиК Судна по форме установленной Приложением № 3 к настоящему Договору;

  7. составить и передать акты ОТК на выполненный объём ремонта СТСиК по каждой позиции Ремведомости с учётом внесённых Соглашениями изменений.

2.2.19. Подрядчик обязан провести испытания СТСиК Судна и предъявить Заказчику, командному составу Судна в соответствии с их заведованиями, Регистру, качество выполненных Подрядчиком ремонтных работ, работу и взаимодействие всех СТСиК в действии по Программе согласно п/пункту а), пункта 2.2.18. настоящего Договора.

2.2.20. Во время испытаний или по их окончанию Подрядчик обязан по требованию представителей Заказчика, капитана Судна, старшего механика, их помощников всех наименований и Регистра вскрыть или разобрать любое отремонтированное или обновленное оборудование или механизм и представить их для осмотра, а затем собрать.

Если в процессе испытаний обнаружены дефекты, то Подрядчик обязан за свой счет без продления установленного настоящим Договором срока ремонта СТСиК Судна устранить выявленные дефекты, а также другие поломки и неисправности, которые явились следствием указанного дефекта, и провести повторные испытания с участием тех же лиц.

2.2.21. Подрядчик несёт материальную ответственность за сохранность принятых в ремонт СТСиК Судна, а в случае приемки Судна в ремонт без экипажа Заказчика несет также материальную ответственность за судовое имущество, включая навигационное, машинное, палубное, каютное, аварийное, камбузное и прочее оборудование, согласно записей в инвентарных книгах судна и бухгалтерских регистрах Заказчика по данному Судну.

2.2.22. Подрядчик обязан завершить ремонт СТСиК Судна в объёме и в срок, установленный настоящим Договором.

I I I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Ремонт СТСиК Судна производится Подрядчиком на основе имеющейся и/или разработанной Подрядчиком технической документации, в соответствии с технологическими процессами ремонта СТСиК Судна, включая их регулировку, настройку, центровку и другие процессы, а также все дополнительные и сопутствующие работы, выполнение которых необходимо для производства ремонта СТСиК, проверки качества ремонта и предъявления в работе СТСиК в действии по прямому назначению в соответствии с заданными параметрами.

3.2. Подрядчик обязан представить соответствующую документацию и сертификаты на оборудование, изделия и материалы, предоставляемые им для ремонта судна согласно Правилам Регистра.

I V. СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

4.1. Стоимость ремонта СТСиК Судна по настоящему Договору определяется Ведомостью заявленного объема ремонта СТСиК судна (Приложение № 1) и составляет __________________ ( ______________________ ________________), в т.ч. НДС 18 % _______________ (______________).

4.2. В стоимость ремонта СТСиК Судна, указанную в пункте 4.1, входят все расходы Подрядчика, понесенные им при исполнении своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также стоимость любых дополнительных и сопутствующих работ, связанных с производством ремонта СТСиК Судна в соответствии с технологическими процессами ремонта судов.

4.3. Объем и стоимость ремонтных работ по настоящему Договору могут быть изменены Заказчиком после подписания настоящего договора, в том числе по результатам дефектации, проведенной Подрядчиком, согласно п. 2.2.6. настоящего Договора. При этом объем и стоимость работ по Договору (п.4.1.) изменяются пропорционально объему снятых Заказчиком или принятых к исполнению Подрядчиком дополнительных работ, но не могут превышать увеличение стоимости, указанной в п. 2.2.6. Стоимость Дополнительных работ, возникших в результате дефектации или по иным причинам, должна определяться по таким же расценкам, как и в Ведомости заявленного объема ремонта (Приложение № 1).

4.4. В случае изменения стоимости ремонта стороны обязаны подписать Соглашение по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Договору:

  1. о внесении изменений в Ремведомость (Приложение № 1);

  2. об изменении срока ремонта (пункт 5.2);

  3. об изменении стоимости ремонта (пункт 4.1).

4.5. Окончательная стоимость за ремонт СТСиК Судна с учётом Соглашений отражается в Акте фактически выполненного объёма ремонта, составленном по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

  1. СРОК РЕМОНТА. ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТА, ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА СУДНА. УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ СУДНА В РЕМОНТ И ИЗ РЕМОНТА.

5.1. Датой начала ремонта или гарантийного ремонта считается дата подписания представителями Заказчика Акта приёмки Судна в ремонт (Приложение № 8 к настоящему Договору) или гарантийный ремонт (Приложение № 7 к настоящему Договору).

5.2. Срок ремонта СТСиК Судна устанавливается ____ (____________________) календарных дней с даты начала ремонта, в том числе продолжительность стоянки Судна в доке _____(____________) календарных дней.

5.3. Датой окончания ремонта СТСиК Судна считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки Судна из ремонта (Приложение № 10 к настоящему Договору).

5.4. Датой окончания гарантийного ремонта СТСиК Судна считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки Судна из гарантийного ремонта (Приложение № 5 к настоящему Договору).

5.5. Заказчик подписывает Акт приёмки Судна из ремонта, гарантийного ремонта при условии отсутствия в Регистровых судовых документах записей о каких-либо ограничениях в эксплуатации, за исключением ограничений установленных в соответствии с проектом данного Судна и не связанных с ремонтом, произведённым Подрядчиком.

5.6. По окончании ремонта СТСиК Судна, Подрядчик представляет на подписание Заказчику Акт фактически выполненного объема ремонта СТСиК Судна по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему договору, в двух экземплярах, с указанием цены по каждой позиции и стоимости работ и установленных СЗЧ, поставленных Подрядчиком и Заказчиком. В случае поставки СЗЧ Заказчиком, их стоимость не включается в стоимость фактически выполненного объема ремонта.

Заказчик в течение пяти банковских дней обязан подписать и вернуть Подрядчику один подписанный экземпляр Акта фактически выполненного объема ремонта СТСиК Судна или направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня недоработок и сроков их устранения.

5.7. В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта фактически выполненного объема ремонта СТСиК Судна, Подрядчик обязан устранить выявленные недоработки в установленный Заказчиком срок и представить Заказчику на подписание Акт фактически выполненного объема ремонта СТСиК Судна.

5.8. Если Заказчик не подписывает предоставленный Подрядчиком Акт фактически выполненного объема ремонта СТСиК Судна в срок, установленный п. 5.6. настоящего договора, и не направляет Подрядчику мотивированный отказ, работы считаются принятыми Заказчиком, и подлежат оплате.

  1. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЁТОВ

  1. Оплата за выполненный ремонт СТСиК Судна производится в валюте Российской Федерации (российских рублях).

  2. Первый платёж в размере 30% от стоимости ремонта, указанной в пункте 4.1, Заказчик перечисляет после подписания договора Сторонами, не позднее 10 банковских дней с даты подписания Акта приёмки Судна в ремонт (Приложение № 8 к настоящему Договору) и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры.

  3. Второй платёж в размере 30% от стоимости ремонта, указанной в пункте 4.1, Заказчик перечисляет не позднее 10 банковских дней с даты подписания сторонами Акта об окончании дефектации СТСиК Судна (Приложение № 9 к настоящему Договору) и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры.

  4. Окончательный платеж за ремонт СТСиК Судна Заказчик перечисляет на банковский счёт Подрядчика в течение 10 банковских дней с даты приемки Судна из ремонта при условии наличия следующих документов, предоставленных Подрядчиком:

6.4.1. Счёта, счёта-фактуры;

6.4.2. Акта приёмки Судна из ремонта, подписанного сторонами;

6.4.3. Акта фактически выполненного объёма ремонта СТСиК Судна, подписанного сторонами в соответствии с условиями п. 5.6. и 5.7. настоящего договора;

6.4.4. Гарантийного свидетельства (Приложение № 11 к настоящему Договору).

  1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных СТСиК Судна, в том числе для вновь установленного оборудования и материалов, составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Заказчиком Акта приемки Судна из ремонта и указывается в выдаваемом Подрядчиком гарантийном Свидетельстве по форме, установленной в Приложении № 11 настоящего Договора.

7.2. Подрядчик отвечает в течение гарантийного периода за качество ремонта СТСиК Судна, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов, деталей и материалов, применяемых при ремонте, а также за качество поставленных СЗЧ, в том числе, поставленных субподрядчиками, а также за их работу в соответствии с заданными параметрами.

7.3. Дефекты, отклонения СТСиК от заданных параметров, обнаруженные в процессе эксплуатации СТСиК Судна, оформляются Рекламационными актами по форме Приложения № 4 к настоящему Договору с указанием отклонения параметров СТСиК от заданных, описанием визуально обнаруженных дефектов, предполагаемой причины возникновения и времени его обнаружения.

7.4. Рекламационный акт по форме Приложения № 4 составляется Заказчиком с участием Подрядчика или его уполномоченных представителей, а в случае его неприбытия в течение 2 календарных дней с момента уведомления Подрядчика, с участием Регистра.

7.5. Не позднее 24 часов от даты получения Подрядчиком Рекламационного акта, Подрядчик обязан принять Судно в гарантийный ремонт и приступить к устранению дефектов за свой счет, о чем соответственно сторонами оформляется Акт приемки в гарантийный ремонт по форме Приложения № 7 к настоящему Договору.

7.6. В случае если Заказчик сочтет невозможным направить Судно на ремонтную базу Подрядчика для ремонта СТСиК Судна по гарантийным обязательствам Подрядчика, Заказчик имеет право произвести такой ремонт  самостоятельно (или с привлечением третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возместить расходы,  связанные с таким ремонтом. В этом случае Подрядчик в течение 7 (семи) банковских дней возмещает Заказчику стоимость ремонта на основании выставленных счетов.

7.7. В случае вывода Судна, СТСиК Судна из эксплуатации для проведения ремонтных работ по гарантии Подрядчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,5 % от окончательной стоимости за ремонт СТСиК Судна, указанной в п. 4.5 настоящего Договора, за каждые сутки нахождения Судна в гарантийном ремонте. Срок гарантии автоматически продлевается на время нахождения судна в гарантийном ремонте.

7.8. В день подписания Заказчиком Акта приемки Судна из ремонта / гарантийного ремонта Подрядчик вручает Заказчику Гарантийное свидетельство по форме согласно Приложению № 11.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору привлеченными им субподрядчиками.

8.2. Подрядчик несет ответственность за полноту, качество и сроки проведения дефектации СТСиК, их отдельных узлов, систем, деталей и механизмов, переданных в ремонт в объеме Ремведомости и Соглашений.

8.3. Подрядчик несет ответственность за полноту и качество выполненных работ и соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам.

8.4. Подрядчик несёт ответственность и возмещает ущерб, причинённый третьим лицам в результате дефектов и неисправностей СТСиК Судна в пределах гарантийного срока его эксплуатации.

8.5. Подрядчик несёт ответственность за организацию и обеспечение безопасной стоянки Судна на акватории, территории ремонтной базы в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий.

8.6. Подрядчик несет ответственность за обеспечение противопожарного состояния рабочих мест на Судне, соблюдение требований пожаробезопасности при выполнении работ, готовность к действию противопожарных средств на акватории ремонтной базы и в месте стоянки Судна.

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность демонтированных с Судна и заменённых СТСиК, их отдельных узлов, деталей и механизмов. Заменённые с Судна СТСиК, их отдельные узлы, детали и механизмы подлежат передаче Заказчику по акту.

8.8. В случае несоблюдения срока ремонта, указанного в пункте 5.2. настоящего Договора, нахождения Судна, СТСиК Судна в гарантийном ремонте, а также не принятие Судна, СТСиК Судна в гарантийный ремонт согласно пункту 7.5. Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 1,0 % от стоимости ремонта Судна, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за каждый день нахождения Судна в ремонте / гарантийном ремонте, сверх установленного настоящим Договором срока ремонта.

8.9. Сумма пени перечисляется в течение 30 банковских дней от даты выставления Заказчиком претензии.

8.10. Применение пени за задержку ремонта Судна не дает права Подрядчику отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Заказчик вправе удержать сумму пени из окончательного платежа за ремонт Судна.

8.12. В случае несоблюдения Заказчиком условий платежей, согласно любому из пунктов 6.2, 6.3, 6.4 настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки при получении письменного требования Подрядчика.

  1. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение настоящего Договора. При наступлении указанных форс-мажорных обстоятельств, сторона, для которой эти обстоятельства наступили, обязана немедленно известить об этом другую сторону. Обязанность доказывания наличия форс-мажорных обстоятельств ложится на ссылающуюся на них Сторону. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 5 календарных дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую Сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

9.2. Отсутствие своевременного предупреждения о форс-мажоре лишает Подрядчика права предъявлять требования по вопросам увеличения сроков ремонта Судна.

9.3. При продолжении форс-мажора в течение 30 и более суток Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

  1. АРБИТРАЖ

10.1. Все возникшие по данному Договору споры разрешаются в порядке, установленном действующим Законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Краснодарского края, если стороны не пришли к компромиссному взаимоприемлемому решению.

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.3. Все извещения должны оформляться в письменном виде и доставляться либо лично, либо отправляться по адресам, указанным в разделе 12 настоящего договора.

11.4. Заголовки в настоящем Договоре никоим образом не ограничивают применение его условий. Если какой-то пункт является недействительным или незаконным, то всё остальное в Договоре сохраняет свою силу без учета этого пункта.

11.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по дату срока истечения действия Гарантийного Свидетельства, включая сроки продления гарантии.

11.6. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию Сторон путем заключения соглашения о расторжении Договора, при этом в части ответственности и исполнения денежных и гарантийных обязательств, Договор действует до их полного исполнения надлежащим образом.

11.7. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае не выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, путём направления письменного уведомления за 5 дней до его расторжения, при этом в части ответственности и исполнения денежных и гарантийных обязательств, Договор действует до их полного исполнения надлежащим образом.

11.8. Все приложения, дополнения и изменения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.9. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

11.10. Подрядчик не вправе переуступать или передавать выполнение любой части настоящего Договора третьей стороне без письменного согласия Заказчика. Несоблюдение данного условия дает право Заказчику расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом все расходы, связанные с этим, возлагаются на Подрядчика.
XII ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК





ФГУП «РОСМОРПОРТ»

Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19., стр .7

Адрес местонахождения: Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП

«Росморпорт» 353900, г. Новороссийск, ул. Советов, 19

Почтовый адрес: Таманское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала

353500 г.Темрюк, ул.Герцена, 46

ИНН 7702352454 КПП 235245001 БИК 046015602, к/с 30101810600000000602

р/с 40502810852460100024 в Новороссийском отделении № 68 АК СБ РФ г.Новороссийск Банк получателя: Юго-Западный банк Сбербанка РФ г.Ростов-на-Дону
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Похожие:

Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Выбор организации на поставку канцелярских товаров для нужд Азово-Черноморского бассейнового филиала фгуп «Росморпорт»
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Выбор организации на поставку хозяйственных принадлежностей и инвентаря для судов, отделов и служб Азово-Черноморского Бассейнового...
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Выбор организации на поставку оборудования и выполнение работ по модернизации объекта основных средств инв. № Ф08004478 «Система...
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Электронный аукцион на право заключения контракта на разработку проектной документации
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Открытый запрос предложений по выбору организации на поставку автомобилей по двум лотам
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Выбор организации на поставку и ввод в эксплуатацию гидрографического комплекса на базе многолучевого эхолота
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Выбор организации на поставку и ввод в эксплуатацию гидрографического комплекса на базе многолучевого эхолота
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Выбор организации на поставку систем кондиционирования и выполнение работ их по демонтажу, монтажу и пуско-наладке
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Выбор организации на поставку производственных материалов и инвентаря для нужд ачбф фгуп «Росморпорт»
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Выбор организации на право заключения договора купли-продажи автомобиля Ford Kuga, комплектация (Тiтаniuм)
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Открытый запрос предложений по выбору организаций на право заключения договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю
«Труженик» и поставку сменно – запасных частей (сзч) для т/х «Труженик» по трем лотам
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
...
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Открытый запрос предложений по выбору организаций на проведение ремонта т/х «Байкал» и поставку сменно – запасных частей (сзч) по...
Азово-черноморский бассейновый филиал утверждаю icon Азово черноморский бассейновый филиал утверждаю
Выбор организации на право заключения договора купли-продажи автомобилей chevrolet niva (2 шт.) комплектация glc (страна производитель...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск