-
Техническое задание (Предварительная ремонтная ведомость) на отбор организации, способной осуществить ремонт в объеме промежуточного освидетельствования с предъявлением PMPC танкера «Газпромнефть Норд-Ист», IMO 9422653 ООО «Газпромнефть Шиппинг», работающего в порту Новороссийск» (далее «Отбор»)
Смотри Приложение к Инструкции. Техническое задание (Предварительная ремонтная ведомость).
5.Проект договора подряда на осуществление ремонтных работ т/х «Газпромнефть Норд-Ист» IMO 9422653
г. Санкт-Петербург
|
«..» ………. 2016 г.
|
ООО «______________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора______________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «……..», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ……… действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик разместил, а Подрядчик принял заказ на осуществление ремонтных работ т/х «Газпромнефть Норд-Ист», номер IMO 9422653, в дальнейшем именуемого «Судно». Отношения Сторон при этом регламентируются настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить ремонтные работы (далее - Работы) - на т/х «Газпромнефть Норд-Ист» в объеме, определенном и согласованном с Заказчиком в «Предварительной ремонтной ведомости», далее – Ведомость (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся составной неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Ремонт Судна осуществляется в соответствии с технической документацией и с требованиями, изложенными в Приложении №1 к настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за безопасность Судна на весь период осуществления ремонтных работ до подписания Акта приемки Судна из ремонта.
1.4. Ремонт Судна осуществляется в соответствии с Правилами и под техническим наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС РФ), именуемого в дальнейшем "Регистр", «РМРС», Подрядчик берет обязательства предъявить Регистру выполненные работы по письменным требованиям Регистра.
1.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ.
2.1. Цена за единицу работ, согласованная Сторонами в Ведомости (Приложение №1), является фиксированной. Стоимость работ в соответствии с Ведомостью (Приложение №1), составляет:.
Стоимость работ по настоящему договору не включает стоимость сменных запасных частей, лакокрасочных материалов, если это отдельно не указано в Приложении №1, также не включает стоимость возможных дополнительных работ. Проведение дополнительных работ согласовываются Сторонами, путем составления и подписания дополнительного соглашения к Договору.
2.1.2. Стоимость работ включает также следующие расходы:
- все расходы, связанные с выдачей судовладельцу сертификатов, чертежей, схем, анализов, в связи с проведенным ремонтом и руководств по обслуживанию отремонтированного оборудования.
2.2. Для цели выполнения работ Заказчик обязан предоставить Подрядчику сменные запасные части, когда это указано в Ведомости (Приложении №1). Отдельным письменным соглашением Сторон может быть установлено, что все или отдельные запасные части приобретаются самим Подрядчиком, при этом Стороны письменно (Протоколом согласования цены) согласуют стоимость сменных запасных частей. В этом случае окончательная стоимость работ определяется следующим образом: на основании Ведомости (Приложение №1 к Договору) (с учетом стоимости приобретенных Подрядчиком запасных частей) формируется «Исполнительная ведомость-смета». По завершении работ и подписании Акта приема-передачи судна из ремонта составляется «Итоговая Исполнительная ремонтная ведомость» и «Акт выполненных работ» (финансовый акт), фиксирующий окончательную стоимость работ, который подлежит оплате согласно п.4.1 Договора.
Закупленные Заказчиком для производства ремонта комплектующие изделия и запасные части передаются Подрядчику путем оформления и подписания Сторонами накладных или актов приема-передачи. Моментом передачи комплектующих изделий и запасных частей является момент подписания Сторонами накладной или акта приема-передачи. С момента подписания накладной или акта приема-передачи, Подрядчик несет полную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком комплектующих изделий и запасных частей. Неиспользованные остатки материалов должны быть возвращены Заказчику после окончания ремонтных работ по акту приема-передачи с предоставлением отчетных документов об израсходованных материалах.
2.3. В случае необходимости проведения дополнительных ремонтных работ, не предусмотренных Предварительной ремонтной ведомостью (Приложением №1), по заявке Заказчика Стороны оформляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору. В этом случае стоимость дополнительных работ определяется по расценкам за аналогичные работы, согласованным в Ведомости (Приложение №1). Дополнительное соглашение о проведении дополнительных работ должно содержать ремонтную ведомость по форме Ведомости в Приложении № 1 к Договору с указанием цены за единицу работы и полную стоимость работ.
2.4. В случае полного или частичного прекращения работ по требованию Заказчика, Заказчик выплачивает стоимость фактически выполненных работ, стоимость укомплектованного оборудования и материалов.
2.5. В случае увеличения стоимости дополнительных работ более чем на 20% от стоимости работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора, Заказчик производит дополнительную оплату аванса в размере 30% от стоимости согласованных дополнительных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования стоимости дополнительных работ и подписания Дополнительного соглашения к Договору.
3. СРОКИ РЕМОНТА.
3.1. Стороны согласовали срок выполнения работ, который составляет ……….календарных дней, датой начала ремонта считается дата постановки судна в ремонт, что должно подтверждаться соответствующим Актом приема-передачи судна в ремонт Подрядчику для осуществления работ. Сроки выполнения работ могут быть изменены сторонами при взаимном согласии и при наличии объективных причин, влияющих на изменение сроков выполнения работ. К объективным причинам, влияющим на изменение сроков выполнения работ относятся погодные условия, которые не позволяют проводить ремонтные работы, несвоевременное предоставление Заказчиком запасных частей и комплектующих изделий, необходимой документации, нарушение Заказчиком иных обязательств перед Подрядчиком, возложенных на него настоящим Договором.
3.2. Работы на судне должны быть произведены в период: ……………. 2016 г. Дата начала ремонта определяется датой подписания Акта приема-передачи Судна в ремонт, но не позднее …………… 2016 г. Дата окончания ремонта определяется датой подписания Акта приемки Судна из ремонта, но не позднее …………. 2016г. К вышеуказанному сроку должны быть закончены все работы в отношении ремонта, испытаний, устранения дефектов и недостатков, обнаруженных при проверке оборудования и деталей, отремонтированных или вновь установленных Подрядчиком.
3.3. Подрядчик производит работы на территории ООО «……..» для удобства работ и безопасной стоянки судна на весь период ремонта в соответствии с п. 3.2. Обеспечение Подрядчиком проведения работ на территории ООО «……» входит в стоимость работ по настоящему Договору
3.4. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно и при необходимости по требованию Заказчика предоставить место безопасной стоянки Судна до окончания сроков ремонта. Срок и стоимость стоянки судна на территории Подрядчика после окончания работ согласовываются Сторонами дополнительно путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.5. После выполнения Подрядчиком объема и номенклатуры работ в соответствии с ремонтными ведомостями, Заказчик обязан принять Судно из ремонта с оформлением Акта приемки судна из ремонта или направить мотивированный отказ в срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения Акта приемки судна из ремонта.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Оплата ремонта производится Заказчиком в следующем порядке:
4.1.1. Первый платеж – предоплата 30% от стоимости работ, согласно п. 2.1. Договора в сумме, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
4.1.2. Второй платеж – предоплата 40% от стоимости работ, согласно п. 2.1. Договора, в сумме, производится за 5 (пять) рабочих дней до момента выхода судна из дока на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
4.1.3. Окончательный расчет, за вычетом сумм первого, второго платежа и с учетом фактических затрат Подрядчика, указанных в Итоговой Исполнительной ремонтной ведомости и Акте выполненных работ, производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ (при условии отсутствия мотивированных замечаний) и получения оригинала счета-фактуры. В случае не подписания Акта выполненных работ Заказчиком и не предоставление мотивированного отказа от подписания в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ, он считается подписанным, а работы выполненными в полном объеме.
4.2. Акт выполненных работ, счет-фактуру, Итоговую Исполнительную ремонтную ведомость Подрядчик направляет Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента фактического выполнения работ и подписания Акта приемки Судна из ремонта.
В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.
4.3. Оплата производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязанность Заказчика по оплате ремонтных работ в соответствии с п.4.1. настоящего Договора будет считаться исполненной с момента списания выше указанных денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.4. Заказчик самостоятельно оплачивает счета Регистра.
4.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Ремонт судна выполняется по технологии Подрядчика в соответствии с технической документацией и требованиями, согласованными при производстве и приемке работ.
5.2. Ремонт судна выполняется в соответствии с правилами РМРС и под его наблюдением, с учётом условий, оговоренных при приемке судна в ремонт.
5.3. В целях обеспечения ремонта Заказчик поставляет до сдачи Судна в ремонт необходимые чертежи, инструкции по эксплуатации и обслуживанию оборудования, техническую документацию (паспорта на механизмы, данные предыдущих обмеров, согласованные с РМРС ремонтные ведомости и т.п.). Заказчик обеспечивает Судно необходимым экипажем на все время проведения работ, при этом количество экипажа Заказчик определяет по своему усмотрению.
5.4. Непосредственная подготовка Судна к ремонту производится Подрядчиком.
5.5. За противопожарную безопасность судна несет ответственность:
а) при наличии судового экипажа - капитан судна;
б) при отсутствии судового экипажа - Подрядчик;
в) судна, находящегося в доке, - Подрядчик, независимо от наличия экипажа на судне, находящегося в доке.
5.6. Ответственность за соблюдение остойчивости и обеспечение плавучести судна возлагается:
а) при стоянке судна на плаву - на Заказчика;
б) при стоянке судна в доке - на Подрядчика.
5.7. Заказчик несет ответственность за предоставление достоверной информации для обеспечения пожарной безопасности на судне, а также за действия команды судна при выполнении работ своими силами или сторонних организаций, привлеченных Заказчиком.
5.8. Ответственность за безопасные методы проведения огневых работ и пожарную безопасность на рабочих местах Подрядчика несет Подрядчик.
5.8.1. Огневые работы должны выполняться с соблюдением требований «Правил пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий» от 12 февраля 2004 г. № 12, разработанные Департаментом безопасности мореплавания Минтранса России.
5.9. Во время ремонта все работы, влияющие на остойчивость и плавучесть судна, могут производиться только по согласованию с Заказчиком или его представителем на борту судна и с обязательного разрешения капитана. Такие Согласования не должны приводить к необоснованным задержкам. В случае задержки Согласования более чем на 1 (один) день, срок ремонта соответственно увеличивается.
5.10. Обеспечение рабочими средствами, обслуживание и эксплуатацию всех систем и механизмов судна в процессе наладочно-регулировочных работ, швартовых и ходовых испытаний, обеспечение горюче-смазочными материалами при проведении швартовых испытаний производит Заказчик, если иное не следует из настоящего Договора и (или) Приложения №1 к настоящему Договору. В случае не обеспечения надлежащего такого обслуживания и такой эксплуатации, а также не обеспечения рабочими средствами срок ремонта увеличивается на время задержки, на основании Акта несоответствия, подписанного с обеих Сторон.
5.11. Выполнение сопутствующих работ, не заявленных в ремонтных ведомостях, обеспечивает Заказчик.
5.12. Выполнение сопутствующих работ силами Заказчика не должно создавать препятствий выполнению работ Подрядчиком.
6. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
При осуществлении работ на судне Подрядчик обязан:
6.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской федерации, включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, в том числе локальные нормативные акты, действующие на Судне.
6.2. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, по пожарной безопасности.
6.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика.
Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.
6.4. В случае привлечения Подрядчиком, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом 6, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком требования в области промышленной экологической безопасности и охраны труда, Заказчик вправе: остановить работы, уведомить о таком нарушении Подрядчика, который по получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. Заказчик может приостановить выполнение работ до тех пор, пока нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом.
6.6. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки в срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с даты вручения претензии Заказчика.
6.7. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
6.8. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также
исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ.
7.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности, требований действующего законодательства РФ, в том числе Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных в установленном порядке.
7.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
7.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.
7.5. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.
8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
8.1. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобства третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика, и иного ущерба окружающей среде.
8.3 Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образованных в процессе выполнения ремонтных работ, в т.ч. образующихся от использования его собственного сырья и материалов, (за исключением лома металлов), а также твердых бытовых отходов и прочего мусора, образованных в результате жизнедеятельности экипажа, помещенных в контейнер Подрядчика, предоставляемый для этих целей.. Одновременно с направлением Заказчику Акта приемки выполненных работ, Подрядчик направляет Заказчику для подписания 2 экземпляра Акта приема-передачи лома металлов
8.4 Старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время ремонта, включая лом металла остаются собственностью Заказчика и могут быть по согласованию Сторон переданы Подрядчику в качестве частичной компенсации за ремонт Судна по согласованной Сторонами цене.
8.5 По завершению работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы, оборудование и отходы, образованные в процессе проведения ремонтных работ и оставляет за собой объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
9. ИСПЫТАНИЯ
9.1. Для проверки качества работы и действия отремонтированного и вновь установленного им оборудования, материалов и систем, а также для получения необходимых документов Регистра, Подрядчик должен с учетом п.5.10 за свой счет, используя свою рабочую силу и материалы, оговоренные в Ведомости, в присутствии представителя Заказчика выполнить испытания и проверку по взаимно согласованной программе испытаний одобренной Регистром.
9.2. Подрядчик информирует представителей Заказчика о предстоящих предварительных испытаниях и проверках не позднее, чем за 3 дня в письменном виде.
9.3. Если во время программы испытаний обнаружатся дефекты в отремонтированных или обновленных Подрядчиком механизмах, материалах или оборудовании, Подрядчик должен без продления оговоренного срока ремонта и за свой счет устранить эти дефекты и, где необходимо, провести повторные испытания.
9.4. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по техническим вопросам такие разногласия должны разрешаться представителем Регистра.
9.5. В случае возникновения разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по вопросам, не являющимся компетенцией Регистра, решение вопроса может быть передано на рассмотрение независимой технической экспертизы. Технический эксперт должен быть согласован обеими Сторонами. Расходы на экспертизу оплачиваются виновной Стороны.
9.6. При выполнении Работ, подлежащих промежуточной приемке Регистром, а также по окончании ремонта конструкций и механизмов, поднадзорных Регистру, Подрядчик обязан предъявить их Регистру и представителю Заказчика с оформлением соответствующего Акта.
10. ПРИЕМКА
10.1. По окончании приемочных испытаний и после устранения всех дефектов в отремонтированном или вновь установленном оборудовании представители Заказчика и Подрядчика составляют Акт приемки Судна из ремонта.
10.2. Акт приемки Судна из ремонта составляется в 3-х экземплярах.
10.3. В случае если Подрядчиком на борту Судна установлено новое оборудование, Подрядчик выдает экипажу инструкцию по обслуживанию и уходу за таким оборудованием.
10.4. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить отчет об израсходованных в ходе ремонтных работ сменно-запасных частях Заказчика.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
В случае если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.
11.2. В случае нарушения срока выполнения ремонта (по вине Подрядчика) по п.3.2. настоящего Договора, за исключением форс-мажора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 200 000.00 рублей за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по договору, указанной в п.2.1. настоящего Договора.
11.3. В случае несвоевременного производства Заказчиком расчетов по оплате цены выполняемых работ, согласно п.3.1. Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1 % за каждый день просрочки от сумм задержанного платежа, но не более 10 % от суммы задержанного платежа, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
11.4. Подрядчик несёт ответственность за организацию и обеспечение безопасной стоянки судна на акватории или территории завода в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий, кроме обстоятельств непреодолимой силы.
12. КОНТРОЛЬ НАД РАБОТОЙ
12.1. Для решения технических вопросов, наблюдения и контроля продвижения и качества работы, а также проведения проверок Заказчик имеет право направлять на предприятие Подрядчика своих представителей, с доверенностями, определяющими круг их полномочий.
12.2. Представители имеют право проверять качество, выполняемой или уже выполненной, Подрядчиком или его субподрядчиками работы, а также, качество материалов, деталей и оборудования, и в случае их несоответствия техническим условиям договора и Правилам Регистра, представитель имеет право потребовать при условии подтверждения, полученного от Регистра, Переделать выполненную работу или заменить материалы, детали и оборудование за счет Подрядчика.
12.3. Представители Заказчика имеют право отказаться от приемки любых деталей, материалов и работ, не предусмотренных условиями договора и/или Правилами и требованиями Регистра.
12.4. Подрядчик сообщает представителям Заказчика в удобное время, готовность оговоренного для окончательной проверки оборудования, а также сообщает в удобное время Заказчику о готовности к испытанию механизмов, приборов, систем и материалов на борту Судна.
Результаты испытания и данные измерений заносятся в акты испытаний и направляются на Судно в 3-х экземплярах.
12.5. В случае возникновения разногласий по техническим вопросам между представителями Заказчика и Подрядчика в каждом отдельном случае составляется протокол разногласий, подписанный обеими сторонами, который передается представителям Регистра, и для обеих сторон решение Регистра является обязательным.
12.6. В случае если представитель Заказчика не участвует в испытаниях отдельных частей оборудования или в процессе швартовых испытаний, несмотря на соответствующее извещение об испытаниях, указанные испытания проводятся Подрядчиком в присутствии представителя Регистра.
13. ГАРАНТИЯ
13.1. Гарантийный период в отношении выполненного ремонта принимается 6 месяцев от даты подписания Акта выполненных работ. На поставленное Подрядчиком новое оборудование и механизмы устанавливается гарантийный срок согласно гарантийным срокам поставщиков (производителей), но не менее 12 (двенадцати) месяцев.
13.2. Подрядчик несет ответственность в течение всего гарантийного срока за качество выполненного ремонта, качество использованных во время ремонта поставленных им материалов и поставленного им нового оборудования. При отсутствии соответствующих сертификатов на оборудование, запасные части и материалы, поставленные для ремонта Заказчиком, гарантийные обязательства не распространяются.
13.3. В случае если в течение гарантийного периода и в обычных рабочих условиях обнаружены дефекты, обусловленные плохим исполнением работ или низким качеством материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты или заменить неисправное оборудование, поставленное им, в разумно возможные сроки.
13.4. Подрядчик обязан устранить дефекты, возникшие по его вине, в кратчайший технологически возможный срок. В случае отказа Подрядчика либо отсутствия у него возможности устранить дефекты в кратчайший технологически возможный срок Заказчик вправе произвести ремонтные работы по устранению дефектов за счет Подрядчика силами третьих лиц, но стоимость устранения не может превышать более чаем на 10% стоимость соответствующего пункта в исполнительной ремонтной ведомости. Заказчик должен заранее известить, кто и когда будет проводить работы и пригласить представителя Подрядчика. Подрядчик возмещает расходы в срок не позднее 10 (десять) дней с даты направления требования и предоставления документов, подтверждающих факт выполнения работ.
13.5. Факт обнаружения дефекта сообщается Подрядчику в возможно короткие сроки после обнаружения дефекта. Подрядчик обязан в течение 48 часов сообщить Заказчику о планируемых действиях с его стороны.
13.6. Претензии должны предъявляться Подрядчику в письменном виде с приложением рекламационного акта.
В рекламационном акте указывается:
• место и дата составления акта;
• номер договора, по которому производился Ремонт;
• наименование дефектного изделия, число наработанных часов до выхода из строя (для механизмов), время и место обнаружения дефекта;
• наименование комплекта, поставляемого на Судно в сборе (например: электрощит, пульт, механизм) если в него входит дефектное изделие (измерительный прибор, контактор, реле и др.);
• подробное описание дефекта/недостатка, а также обоснование предполагаемых причин, вызвавших его;
• предложения по устранению дефекта/недостатка: предполагаемое место и время, необходимые меры.
В случае необходимости к рекламационному акту могут быть приложены эскизы, фотографии дефекта, результаты лабораторных исследований качества материалов, данные металлографических исследований и т.д.
13.7. В случае прибытия на судно представителя Подрядчика для устранения дефектов/недостатков, Заказчиком назначается комиссия для определения причин возникновения дефектов/недостатков с участием представителя Подрядчика. По результатам работы комиссии оформляется Акт расследования причины возникновения дефекта/недостатка. В этом случае представители Регистра, ИКО или сюрвейерских организаций к подтверждению рекламационного Акта могут не привлекаться, а рекламационный Акт подписывают представители обеих Сторон.
13.8. В случае несогласия с выводами рекламационного Акта, представитель Подрядчика делает в нем запись о несогласии и необходимости обращения к Регистру или независимой технической экспертизе.
13.9. Устранение дефектов/недостатков Подрядчиком оформляется отметкой в рекламационном Акте и Актом устранения дефектов/недостатков (Актом восстановления).
13.10. В случае если для обеспечения безопасной эксплуатации Судна необходимо принятие экстренных мер по устранению выявленного дефекта/недостатка немедленно по его обнаружении, Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии, принять по своему усмотрению необходимые временные меры с целью обеспечения безопасной эксплуатации Судна. При этом Заказчик информирует Подрядчика о принятых им временных мерах одновременно с информацией об обнаружении дефектов/недостатков.
13.11. Гарантия не распространяется на обычный износ материалов и оборудования. Подрядчик не несет ответственности за дефекты, которые возникли в результате неправильной эксплуатации и вследствие несоблюдения экипажем инструкций по эксплуатации и обслуживанию механизмов и оборудования, установленных на судне.
13.12. В случае невозможности произвести гарантийный ремонт силами Подрядчика, Заказчик самостоятельно оплачивает согласованными сторонами указанные работы, а Подрядчик обязан компенсировать их стоимость Заказчику. Срок оплаты – в течение 10 (десяти) суток с момента направления Заказчиком требования об их оплате.
13.13. В случае, если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы Подрядчика или плохого качества материалов и оборудования, поставленных Подрядчиком, Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний, устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование.
В этом случае понимается, что на вновь установленное или отремонтированное оборудование, замененное или отремонтированное во время гарантийного срока, устанавливаться новый срок гарантии и исчисляется с момента замены или ремонта.
13.14. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно в место проведения работ для проведения ремонтных работ и устранения дефектов, повреждений или недостатков по вине Подрядчика, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт без дополнительной оплаты или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет.
В случае, если Заказчик сочтет невозможным направить Судно в место проведения работ Подрядчика в силу его расположения или состояния и/или если обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены оборудования и деталей, представленных Подрядчиком, Заказчик имеет право по письменному согласованию с Подрядчиком разместить заказ на ремонт указанных дефектов у другой компании по своему усмотрению и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта производится Подрядчиком в сумме обычных понесенных расходов на основе счетов и ведомостей на выполненную работу в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты направления требования об уплате.
13.15. В случае вывода судна из эксплуатации для проведения ремонтных работ по гарантии Подрядчика последний уплачивает штраф в размере 50 000.00 рублей за каждые сутки нахождения судна в гарантийном ремонте в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты направления требования об уплате. При этом, срок гарантии продлевается Подрядчиком на время нахождения судна в гарантийном ремонте.
14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. После подписания настоящий договор отменяет всю предшествующую переписку и переговоры относительно ремонта судна в частях, противоречащих настоящему договору.
14.2. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме за подписями уполномоченных лиц от каждой из сторон.
14.3. В случае расхождений между договором и приложениями к нему, текст договора является определяющим.
14.4. Заказчик обязан обеспечить постоянное присутствие на судне уполномоченного представителя с надлежащей Доверенностью для решения технических вопросов по ремонту судна.
14.5.Подрядчик несет ответственность за сохранность судна, принятого в ремонт.
14.6. Экипаж судна в период ремонта и стоянки на территории Подрядчика соблюдает правила внутреннего распорядка, требования охраны труда и противопожарной безопасности и несёт за это ответственность в установленном порядке.
14.7. Подрядчик обеспечивает страхование своих работников и несет ответственность за их безопасную работу. Подрядчик составляет акты установленной формы и возмещает материальный ущерб своим работникам при несчастных случаях по их вине.
14.8. Заказчик и Подрядчик обязуются хранить коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, переданную друг другу, в том числе и финансовые условия настоящего договора.
14.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
14.10. Срок действия настоящего договора - с момента подписания до полного исполнения своих обязательств сторонами договора.
14.11. Подрядчик обеспечивает пропускной режим для прохода и проезда транспорта, специалистов на территорию ООО «___», согласно поданной заявке Заказчика.
14.12. В случае если в течение действия настоящего Договора произойдут изменения в цепочке собственников Подрядчиком, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчиком, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по электронной почте или факсу в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной данным пунктом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
14.13. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или иных реквизитов, смены руководителя, главного бухгалтера и т.п. она обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
14.14. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику надлежаще заверенные копии доверенностей на лиц, уполномоченных на подписание дополнительных соглашений, приложений или иных соглашений к Договору, первичных учетных документов и иных документов, оформляемых и/или подписываемых в рамках Договора от имени Подрядчика.
15. ФОРС-МАЖОР
15.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств форс-мажора), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Такими обстоятельствами являются:
- военные действия, восстания или гражданская война;
- обстоятельства непреодолимой силы природного характера (наводнение, землетрясение, ураган и т.д.), при этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить о наступлении и характере этих обстоятельств другую сторону в письменном виде, в срок не более десяти календарных дней с момента их наступления.
15.3.Письменное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы должно содержать полные данные о наступлении и характере подобного рода обстоятельств, а также возможных последствиях.
15.4. Неизвещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, влечет за собой утрату права данной Стороной ссылаться на эти обстоятельства.
15.5. Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности, должны быть удостоверены Торгово-Промышленной палатой г. Санкт-Петербурга.
15.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут действовать более четырех календарных месяцев, то полномочные представители Исполнителя и Заказчика могут встретиться с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия, однако, если в течение дополнительных двух календарных месяцев Стороны не смогут договориться, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.
16. АРБИТРАЖ
16.1 Стороны обязуются урегулировать возникающие споры и разногласия путём переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для сторон. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней
16.2 Возникшие разногласия по техническим вопросам ремонта судна обе стороны договариваются решать при участии инспектора РМРС в части механизмов, оборудования и судовых систем поднадзорных Инспекции РМРС.
16.3. При не урегулировании спора в претензионном порядке стороны вправе обратиться для разрешения спора в Арбитражный суд Санкт - Петербурга и Ленинградской области.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Место проведения ремонтных работ – г. Санкт-Петербург на территории ООО «_____».
17.2. Подрядчик имеет право привлечь субподрядчиков для выполнения обязательств настоящего договора. Ответственность за качество работы, выполняемой субподрядчиками, и за поставляемое ими оборудование, а также за соблюдение всех других условий договора возлагается на Подрядчика.
17.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
17.5. Стороны договорились считать документы, оформляемые в рамках настоящего договора, подписанные Сторонами и переданные по факсимильной или электронной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору), имеющими юридическую силу, до замены их на оригиналы.
17.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
18. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ
Принимая во внимание, что Заказчик придерживается принципа полного неприятия мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Заказчика в мошеннические и/или коррупционные действия;
принимая во внимание, что Заказчик строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении ее деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;
в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции, принятой и применяемой Заказчиком,
Стороны вводят настоящий Раздел в Договор о нижеследующем:
Обязательства Подрядчика в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
18.1.Подрядчик обязуется не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Подрядчика, ее аффилированных лиц или бенефициаров.
18.1.1. Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего обязательства означает следующие действия:
(i) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) Заказчику в целях побуждения его к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;
(ii) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах Заказчика лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;
(iii) прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.
18.1.2 Термин «Мошеннические действия» для целей настоящего обязательства означает действия:
(i) совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и
(ii) направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).
18.2 Подрядчиком представлена Заказчику вся полная и достоверная информация о цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также исполнительных органах и аффилированных лицах Подрядчика.
18.3 Действия Подрядчика, связанные с заключением Договора, полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.
18.4 Никакая часть доходов, полученных Подрядчиком в связи с исполнением Договора, не будет использоваться Подрядчиком для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений, указанных в настоящем Разделе.
Контроль над выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
18.5 Заказчик вправе запрашивать и получать у Подрядчика любые документы, связанные с исполнением Подрядчиком Договора, для проверки соблюдения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Разделом.
18.6 В случае возникновения у Подрядчика оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Разделом, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Подрядчик должен указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Разделом.
18.7 Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для Заказчика приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Разделом.
Санкции
18.8 В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Разделом, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от Подрядчика возмещения в полном объеме убытков, понесённых Заказчиком в результате такого нарушения, а также уплаты штрафа в размере 10% сверх суммы убытков, подлежащих возмещению.
Информация о горячей линии ОАО «Газпром нефть» в рамках системы противодействия Мошенничеству и Коррупции
18.9 Заказчик информирует, что в своей работе активно применяет Политику в области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов которой является Горячая линия ОАО «Газпром нефть» (далее – «Горячая линия»).
18.10 Настоящим Заказчик доводит до сведения Подрядчика, что указанная выше Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и обработки информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов Заказчика, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере Мошенничества и Коррупции. Цель Горячей линии – предоставить возможность любому лицу анонимно сообщить о совершённых или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как ОАО «Газпром нефть», так и его дочерних и зависимых обществ.
18.11 Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Раздела Заказчик сообщает контакты Горячей линии и требует от Подрядчика незамедлительно информировать Заказчика обо всех ставших известными фактах Мошеннических и Коррупционных действий:
• Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00
• Электронная почта для сообщений: hot-line@gazprom-neft.biz
• Страница Горячей линии в сети Интернет:
http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/
|
