На выполнение работ по ремонту техники
|
Скачать 121.72 Kb.
|
|
Договор №_______ на выполнение работ по ремонту техники г. Нижний Новгород «__» _______ 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Житникова М.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется с использованием собственных запасных частей выполнить работы (далее – Работы) по ремонту бульдозера Т-330 (далее – Техника), указанного в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), согласно требованиям инструкции по ремонту и эксплуатации, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора. 2. Порядок выполнения работ. 2.1. Работы проводятся согласно требованиям инструкции по ремонту и эксплуатации Техники на основании Технического задания. Перечень работ указан в Техническом задании. Стоимость Работ, запасных частей указаны в Сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Договору). 2.2. Срок выполнения ремонтных работ составляет не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 2.3. ЗАКАЗЧИК обязан: 2.3.1.На весь период выполнения работ обеспечить доступ специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ к месту размещения Техники. 2.3.2.Обеспечить специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ всей необходимой технической документацией и инструкциями по эксплуатации Техники на русском языке. 2.3.3.Обеспечить проведение инструктажа специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ по мерам безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка на объекте ЗАКАЗЧИКА. 2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 2.4.1. Привлекать для проведения Работ специалистов, имеющих необходимую компетенцию и опыт работы с данным видом Техники. 2.4.2. Своевременно и в полном объеме выполнить Работы в объеме согласно Техническому заданию. 2.4.3. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 2.4.4. Выполнять Работы с использованием новых запасных частей и расходных материалов с предоставлением ЗАКАЗЧИКУ всех необходимых сопроводительных документов завода-изготовителя, подтверждающих качество запасных частей (Сертификатов, паспортов и т.п.) 2.4.5. К моменту заключения Договора представить ЗАКАЗЧИКУ документацию, подтверждающую наличие у него сертифицированного сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту дорожной/строительной техники (в соответствии с ГОСТ Р51709-2001, ГОСТ 20760-75). 3. Порядок приемки работ. 3.1. По окончании выполнения Работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт выполненных работ, товарную накладную, счет и счет-фактуру. Датой выполнения Работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ по Договору и товарной накладной. 3.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения документации, указанной в п. 3.1 настоящего Договора обязан подписать акт выполненных работ, товарную накладную, или предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ в письменном виде мотивированный отказ от приемки Работ в указанный срок. 3.3. В случае получения мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания Акта выполненных работ стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Недостатки, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ в работах выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ за счет собственных средств при наличии вины ИСПОЛНИТЕЛЯ. 3.4. При неподписании ЗАКАЗЧИКОМ Акта выполненных работ и непредставлении ЗАКАЗЧИКОМ мотивированного отказа от приемки работ в течение 10 (десяти) календарных дней, работы считаются выполненными качественно, в установленные настоящим Договором сроки, в полном объеме и подлежат оплате. Претензии по качеству, объему и сроку выполнения работ, от принятия которых ЗАКАЗЧИК немотивированно уклонился, ИСПОЛНИТЕЛЕМ впоследствии не принимаются. 3.5. Предъявление претензий ИСПОЛНИТЕЛЮ по качеству должно быть осуществлено ЗАКАЗЧИКОМ в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с момента обнаружения таких недостатков. Срок рассмотрения претензии ИСПОЛНИТЕЛЕМ - 15 (пятнадцать) календарных дней. 4. Стоимость работ и порядок расчетов. 4.1. Общая стоимость работ, включая стоимость запасных частей, транспортных расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору составляет _________________ 4.2. Оплата стоимости Работ, включая стоимость запасных частей, производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 90 (девяноста) банковских дней после подписания «Акта выполненных работ» по выставленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ счету. 4.3. Расчеты между сторонами производятся в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 4.4. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате Работ по настоящему Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА. 5. Ответственность сторон. 5.1. За просрочку платежа, в случае предъявления претензии или рассмотрения спора в судебном порядке, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе предъявить ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по Договору. 5.2. За нарушение срока выполнения работ, в случае предъявления претензии или рассмотрения спора в судебном порядке, ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по договору. 5.3. В случае отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от исполнения обязательств по настоящему Договору, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 7 (Семи) дней с момента письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 20 % от суммы, подлежащей оплате по Договору. Договор, при этом, подлежит расторжению. 5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 5.7. При изменении банковских реквизитов Стороны обязаны в двухдневный срок уведомить об этом в письменном виде. 6. Гарантийные обязательства. 6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ устанавливает гарантийный срок на выполненные работы в течение _______ моточасов наработки с момента подписания Акта выполненных работ. 6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет гарантию на поставляемые запасные части, согласно сопроводительной документации завода-изготовителя, с даты приемки запасных частей ЗАКАЗЧИКОМ, при правильном использовании, обслуживании и соблюдении ЗАКАЗЧИКОМ требований к эксплуатации запасных частей, указанных в технической документации. 6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что используемые им в ходе выполнения Работ запасные части являются новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у запасных частей не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства. 6.4. В случае поставки запасных частей ненадлежащего качества ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется произвести замену некачественного товара на качественный в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней с момента получения им от ЗАКАЗЧИКА заявления о замене товара, а также компенсировать ЗАКАЗЧИКУ стоимость убытков, которые последний понес в результате простоя Техники. 6.5. Настоящая гарантия не действительна в случае, когда неисправность или повреждения Техники вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями, механическими повреждениями, использованием Техники с нарушением требований инструкции по эксплуатации. 6.6. Настоящая гарантия не действительна в случае если ИСПОЛНИТЕЛЬ установит, что запасные части вышли из строя в течение гарантийного срока по вине ЗАКАЗЧИКА. 7. Разрешение споров. 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны урегулируют путем переговоров и направления письменных претензий. Срок ответа на претензию составляет 15 (Пятнадцать) дней с момента получения ее стороной. 7.2. В случае невозможности достижения согласия, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Нижегородской области. 8. Срок действия договора. 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 9. Изменения и дополнения договора. 9.1. Изменения и дополнения к Договору совершаются только в письменной форме в виде приложений или дополнений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ. 10. Заключительные положения. 10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 1) Техническое задание на 1 листе 2) Сметный расчет на 1 листе. 11. Реквизиты и подписи сторон.
Приложение №1 к Договору на выполнение работ по ремонту техники от ___.___.2017 №____________ Техническое задание на выполнение работ по ремонту техники 1. Перечень запасных частей, вид Работ
Наименование техники: Бульдозер Т-330 Место выполнения Работ: Работы выполняются на объекте ЗАКАЗЧИКА, расположенном по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Московское, 56 (полигон «МАГ-1»). 2. Требования к ИСПОЛНИТЕЛЮ: - наличие собственной материально-технической базы (ремонтного инструмента и оснастки); - ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует наличие сертифицированного сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту дорожной/строительной техники (сертификация соответствует ГОСТ Р51709-2001, ГОСТ 20760-75), о чем предоставляет ЗАКАЗЧИКУ копию соответствующего сертификата (сертификатов). - гарантия поставки оригинальных запасных частей и материалов; -ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что используемые им в ходе выполнения Работ запасные части являются новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у запасных частей не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства. - ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ все необходимые сопроводительные документы завода-изготовителя, подтверждающие качество запасных частей (Сертификаты, паспорта и т.п.) ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает наличие у него сервисных специалистов, прошедших обучение на заводах «ЧТЗ-Уралтрак»/ «Четра Промтрактор», и предоставляет ЗАКАЗЧИКУ копии соответствующих сертификатов, а также договоров с заводом - производителем бульдозерной техники, или его дистрибьютором - «ЧТЗ-Инженерные Машины». 3.Сроки выполнения работ: - не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 4.Материально-техническое обеспечение: - производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 5.Порядок расчетов и стоимость услуг: - в соответствии с Договором 6.Гарантия ИСПОЛНИТЕЛЯ: - ИСПОЛНИТЕЛЬ устанавливает гарантийный срок на выполненные работы в течение __________ моточасов наработки с момента подписания Акта выполненных работ. - ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет гарантию на поставляемые запасные части, согласно сопроводительной документации завода-изготовителя, с даты приемки запасных частей ЗАКАЗЧИКОМ, при правильном использовании, обслуживании и соблюдении ЗАКАЗЧИКОМ требований к эксплуатации запасных частей, указанных в технической документации. - в случае некачественного проведенного ремонта, в срок не позднее 10-ти календарных дней с момента подписания акта о возникновении гарантийного случая, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан за свой счет исправить недоделки или произвести ремонт заново. ПОДПИСИ СТОРОН:
Приложение №2 к Договору на выполнение работ по ремонту техники от ___.___.2017 №____________ Сметный расчет
Стоимость работ по проведению ремонта Техники составит: _______________ Полная стоимость ремонта с учётом запасных частей составляет: ________________ ПОДПИСИ СТОРОН:
|
Похожие:
 |
Лот №2: работы по ремонту, техническому и гарантийному обслуживанию... Предложений в электронной форме на право заключение договора на выполнение работ по ремонту, техническому и гарантийному обслуживанию... |
|
На Выполнение работ по ремонту копировально множительной техники... Выполнение работ по ремонту копировально множительной техники для нужд ао «рн-транс» в г. Новокуйбышевске |
|
На выполнение работ по ремонту копировально-множительной техники, принтеров, сканеров |
|
Техническое задание на выполнение работ Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту туалета 1-го этажа административного корпуса гаража 600, помещений №109, 225 гк |
 |
Начальник управления подготовки и проведения конкурентных закупок Открытый запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту автомобилей и автотракторной техники отечественного производства... |
|
Техническое задание на выполнение работ Предмет закупки: Выполнение... Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ |
|
На закупку Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию... «Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Audi, оказание дополнительных услуг (выполнение... |
|
«Выполнение работ по ремонту офисной техники» Заказчик – Открытое акционерное общество «Нижегородский водоканал» (сокращенное название – ОАО «Нижегородский водоканал») |
|
Техническое задание на выполнение работ Наименование предмета закупки (согласно проекта договора): Выполнение работ по ремонту силовых масляных трансформаторов |
|
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту скважин... Выполнение работ в соответствие с действующим рд 153-39. 0-088-01.«Классификатор ремонтных работ в скважинах» |
|
Описание характеристик и требований к работам, услугам Ежемесячное выполнение работ по техническому обслуживанию (включая запчасти по текущему мелкому ремонту и за исключением замены узлов... |
|
Техническое задание на выполнение работ по ремонту вагон-домов ОАО "нак " Структура ценообразования (расчет сметной стоимости работ по капитальному ремонту в базисных ценах 2001 года с последующим перерасчетом... |
|
Документация к запросу предложений в электронной форме по выбору... Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением «О закупках товаров, работ, услуг» для нужд муп «Водоканал» г.... |
|
Документация к запросу предложений в электронной форме по выбору... Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением «О закупках товаров, работ, услуг» для нужд муп «Водоканал» г.... |
|
Документация к запросу предложений в электронной форме по выбору... Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением «О закупках товаров, работ, услуг» для нужд муп «Водоканал» г.... |
|
Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию... Работы выполняются по адресам Заказчика, а также по согласованию с Заказчиком работы могут выполняться по адресам Подрядчика, указанных... |