Российской федерации
|
Скачать 0.54 Mb.
|
|
5. СРОК И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ 5.1. При приемке Товара устанавливается соответствие поставленного Товара, его количества, комплектности требованиям, установленным в настоящем Договоре, а так же правильность заполнения предоставленных документов. 5.2. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 5.3. Товар должен быть новым, в неповрежденной упаковке, с инструкцией и иной сопроводительной документацией на русском языке, предусмотренной действующим законодательством, в том числе гарантийные обязательства. 5.4. Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации. 5.5. Одновременно с передачей товара поставщик передает заказчику сертификат соответствия, паспорта качества предприятий-изготовителей и другие документы, подтверждающие качество и гигиеническую безопасность. 5.6. По факту приема Товара по количеству представитель Заказчика в товарной накладной проставляет дату приемки товара, штамп Заказчика и подпись лица, ответственного за приемку. 5.7. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней проверяет товар на соответствие качества Товара требованиям настоящего Договора. В случае отсутствия претензий Заказчик возвращает Поставщику подписанный Акт приема- передачи товара, и производит оплату в соответствии с Договором. Акт приема- передачи товара и накладная подписываются в таком количестве, чтобы у каждой из Сторон осталось по необходимому числу экземпляров. 5.8. При обнаружении недостачи Товара, ненадлежащего качества товара, несоответствия комплектности или несоответствия техническим требованиям Договора, Заказчик составляет акт обнаруженных недостатков и уведомляет Поставщика в письменной и устной форме, о выявленных в ходе приемки недостатках и сроках их устранения (не более 5 дней), при этом обеспечивает сохранность Товара и не позволяет, чтобы поступивший товар смешался с другим аналогичным товаром. 5.9. В случае неудовлетворения требований Заказчика, в соответствии с пунктом 5.8 настоящего договора, Заказчик предъявляет претензию Поставщику о допоставке товара, замене несоответствующего требованиям Договора товара и/или устранения недостатков товара за счет Поставщика с применением мер ответственности, в соответствии с условиями договора. 5.10. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара Заказчику. 5.12. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Заказчик обязан принять и оплатить. 5.13. Поставщик участвует в приемке-передаче Товара. Отсутствие представителя Поставщика не является препятствием для осуществления приемки по количеству и качеству со стороны Заказчика. 6. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВА ТОВАРА 6.1. Качество товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству товаров, являющихся предметом Договора, обязательных государственных стандартов (ГОСТ Р) и другой нормативно-технической документации на данный вид продукции. 6.2. Товар должен соответствовать Государственным стандартам, санитарным правилам и нормам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по государственному надзору в области стандартизации и сертификации, федеральным органом исполнительной власти в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в соответствии с их компетенцией и в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 6.3. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
6.5. Поставляемый товар без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, должен иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество и безопасную эксплуатацию товара, передаваемый в соответствии с законодательством РФ вместе с товаром. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации. 6.6. Поставщик несет ответственность за все потери или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой товаров. 6.7. При поставке Товара, имеющего отклонения от установленных Заказчиком требований, Товар считается некачественным. 6.8. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев с даты поставки Товара согласно накладной, но не менее срока, установленного производителем Товара. 6.9. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного Товара при обнаружении брака и восстановление его работоспособности. 6.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, выявленных в ходе эксплуатации товара письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с гарантийными обязательствами. 6.11. После получения такого уведомления Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит замену бракованного Товара без расходов со стороны Заказчика. 6.12. Срок гарантийного обязательства продлевается на время замены Товара Поставщиком. 6.13. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки поставки товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по поставке товара. Пеня устанавливается в размере 1 (одного) процента от суммы неисполненного обязательства, за каждый день просрочки. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставки товара. Штраф устанавливается в размере 5 (пять) процентов от цены Договора. 7.3. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе направить ему требование об уплате неустоек (пеней). 7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, по оплате поставленного Договором товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, одной трехсотой ставки рефинансирования установленной Центральным Банком РФ на дату нарушения обязательств, от суммы задолженности оплаты за поставленный товар, за каждый день просрочки. 7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем. 8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Договору. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора. 9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Алтайского края. 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: - в судебном порядке; - в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором; - по соглашению Сторон. 10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: 10.2.1. При нарушении существенных условий Договора Поставщиком. Существенными признаются следующие условия, указанные в пп.10.3.1.-10.4.3. 10.2.2. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях: 10.3.1. В случае просрочки поставки товара более чем на 10 (десять) календарных дней. 10.3.2. В случае нарушения условий договора по количеству, комплектности, ассортименту и/или качеству поставленного товара. 10.3.3. В случае если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем. 10.3.7. В иных установленных в действующем законодательстве случаях. 10.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях: 10.4.1. В случае просрочки оплаты товара более чем на 10 (десять) календарных дней. 10.4.2. В случае нарушения сроков по приемке товара более чем на 7 дней. 10.4.3. В иных установленных в действующем законодательстве случаях. 10.5. Сторона, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, должна направить другой стороне письменное уведомление об этом с указанием причин одностороннего отказа от исполнения Договора, а также размером подлежащих оплате в соответствии с условиями Договора штрафных санкций (неустойка, штрафы, пени). 10.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, вправе дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через пятнадцать дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. 10.8. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора. 10.8.1. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком. 10.8.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает расходы за фактически поставленный и принятый Заказчиком товар. 10.8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор по соглашению Сторон либо неполучения ответа на такое предложение в течение 10 (десяти) дней с даты его направления. 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 11.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Договору. 11.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 11.3. К Договору прилагаются: - Спецификация (Приложение № 1 к Договору). 11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных указанных в Договоре сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. 11.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить: количество товара, объем услуги не более чем на десять процентов. При этом цена договора должна быть изменена пропорционально количеству товара, объему услуги, исходя из установленной в договоре цены единицы товара или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. 11.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 11.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре. 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 12.1. Исполнение договора обеспечивается внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 12.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 20 начальной (максимальной) цены Договора. 12.3. Финансовые средства обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику при начислении Поставщику неустойки, штрафа, предъявлении требования о расторжении Договора, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. 12.4. Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, уплаченные последним в соответствии с п. 12.2 в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны Поставщиком в письменном требовании. В случае нарушения Поставщиком условий договора Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения суммы штрафов и пеней, уведомив об этом Поставщика в письменной форме, при этом сумма обеспечения подлежит возврату в размере, уменьшенном на сумму таких удержаний. 12.5. Положения статьи 317.1 ГК РФ в ходе исполнения настоящего договора не применяются. 13. АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, БАНОКВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение №1 к Договору № 36 /2016ЗЦЭФ от «___» _______ 2016 г. Спецификация
Ректор _______________ И.П. Салдан __________________________ 1 Информация о товаре - Составляется путем включения информации, указанной в заявке на участие в запросе цен участником закупки признанным победителем. 2 Выбирается вариант Заказчиком в зависимости от применяемой системы налогообложения победителя запроса цен 3 Информация о товаре - Составляется путем включения информации, указанной в заявке на участие в запросе цен участником закупки признанным победителем. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Министерство труда и социального развития российской федерации постановление Российской Федерации, Федеральной пограничной службой Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по связи и информатизации,... |
|
Федеральное агентство воздушного транспорта информационный сборник по вопросам функционирования Собрания Российской Федерации, Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, Генерального Прокурора Российской Федерации,... |
|
О прокуратуре российской федерации Прокуратура Российской Федерации единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации... |
|
Основные нормативные акты, регулирующие вопросы гражданства Российской... Российской федерации в упрощенном порядке, условия и порядок признания гражданином российской федерации отдельных категорий лиц,... |
|
Министра обороны российской федерации и министерства образования и науки российской федерации Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке... |
|
Указ президента российской федерации об утверждении положения о порядке... Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, n 17, ст. 952 |
 |
Министерство здравоохранения российской федерации приказ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, n 48, ст. 6724) и Указом Президента Российской Федерации... |
|
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз "О техническом... |
|
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
|
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
|
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
|
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
|
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
|
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
|
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |
|
Национальный стандарт российской федерации Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом... |