Проект договора (Заказчик оставляет за собой право внести дополнительные условия при подписании Договора)

Скачать 0.64 Mb.

Название	Проект договора (Заказчик оставляет за собой право внести дополнительные условия при подписании Договора)
страница	5/6
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6

Обстоятельства непреодолимой силы

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

19.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

19.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

19.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

19.5. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

19.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

Разрешение споров между Сторонами

20.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

20.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

20.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения Подрядчиком.

20.4. В случае неурегулирования претензии Заказчика в части штрафных санкций в течение 10 дней со дня получения Подрядчиком претензии Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить порядок оплаты, установленный разделом 7 настоящего Договора. При этом суммы авансовых платежей могут быть уменьшены на сумму, равную сумме штрафных санкций, выставленных Заказчиком. При расчете за выполненные работы (на основании Актов сдачи-приемки работ или Акта рабочей комиссии) данная сумма штрафных санкций подлежит зачету в счет оплаты выполненных работ.

20.5. Все споры разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

Изменение, прекращение и расторжение Договора

21.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

21.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

21.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 21.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

21.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

21.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, и по мнению Подрядчика это может привести к задержке выполнения каких-либо работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг (Приложение № __) или работ по Объекту в полном объеме, то Подрядчик вправе письменно обратиться к Заказчику с предложением о корректировке сроков выполнения каких-либо работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг (Приложение № _) или работ по Объекту в полном объеме по настоящему Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ.

В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на просрочку или невыполнение обязательств Заказчиком как на основании продления срока выполнения работ в одностороннем порядке, освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору или уменьшения их размера.

21.6. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость Консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в 10-дневный срок с момента их приостановления. Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

21.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях:

задержки Подрядчиком начала или окончания работ, более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, независящим от Заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, услуг, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней;
аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);
непредставления, нарушения сроков предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения своих обязательств в соответствии с разделом 22 настоящего Договора.
непредставления, нарушения сроков представления Договора страхования в соответствии с разделом 17 настоящего Договора.

21.8. В случае неисполнения Подрядчиком п. 22.4 и/или п. 22.5 настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом Заказчик вправе требовать возмещения части аванса, непогашенной в соответствии с п. 7.6 настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора по соответствующим основаниям, непогашенная часть аванса должна быть возвращена Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

21.9. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в пп. 21.7, 21.8 настоящего Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ, включая погашенную часть аванса.

21.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику за 30 (Тридцать) дней до даты предполагаемого отказа в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика.

21.11. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора по основаниям, указанным в пп. 21.7, 21.8, 21.10 настоящего Договора сторона, Заказчик не позднее 5 (пяти) дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вправе создать Комиссию по приемке выполненных (но не принятых Заказчиком) на дату расторжения договора работ.

Состав комиссии утверждается Заказчиком и Заказчик в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. Акт приемки выполненных работ по итогам работы Комиссии подписывается уполномоченными представителями сторон в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения приемки выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные и принятые по результатам работы Комиссии Заказчиком работы действует в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

При расторжении договора по основаниям, указанным в пп. 21.7, 21.8, 21.10 настоящего Договора обязательства сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ.

21.12. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика выдать распоряжение о приостановке работ на объекте строительства Подрядчиком на определенный в уведомлении срок без консервации объекта. После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку товаров по настоящему Договору.

При этом в течение 30 (Тридцати дней) с момента получения Подрядчиком уведомления о приостановке работ стороны обязуются подписать акт о приемке результата незаконченных работ (в текущем периоде) на объекте в порядке, установленном Договором и акты сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы и поставленное оборудование.

Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы и поставленное оборудование, а также возместить Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по Договору.

В случае если по истечение указанного в уведомлении Заказчика срока приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ.

21.13. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого отказа. Подрядчик с момента получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте и поставку оборудования.

Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части поставленного оборудования и работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора а также возместить Подрядчику понесенные до момента приостановления исполнения обязательств по договору расходы, связанные с его исполнением.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику реальный ущерб, причиненный прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу в течение года с момента расторжения договора при условии предоставления подтверждающих реальный ущерб Подрядчика документов.

Оплата выполненных работ, поставленного оборудования, расходов Подрядчика производится в течение года рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки результатов незавершенных работ на расчетный счет Подрядчика при условии получения счета Подрядчика

21.14. По истечении гарантийного срока на выполненные работы, услуги, оборудование, материалы, по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

Обеспечение обязательств Подрядчика

22.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, предусмотренных п. 7.1 настоящего Договора, которая должна быть предоставлена Подрядчиком на сумму, не менее суммы авансовых платежей, предусмотренных п. 7.1 настоящего Договора (по форме приложения __);

При отсутствии авансовых платежей надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться банковской гарантией на исполнение обязательств по Договору на 10% от суммы Договора (по форме приложения __).

Выбор банка/страховой компании, предоставляющих банковскую гарантию, должен быть согласован с Заказчиком. Для согласования Заказчиком банка/страховой компании, предоставляющих банковскую гарантию, Подрядчик обязан представить следующие документы:

А) для банка (далее – гарант):

заверенную гарантом копию лицензии на право выдачи гарантий, действующей на дату выдачи гарантии;
документ, удостоверяющий право подписанта подписывать гарантии от лица гаранта:
нотариально заверенные копии действующих учредительных документов гаранта;
заверенная гарантом копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта (в случае если гарантия подписана единоличным исполнительным органом гаранта);
нотариально заверенная доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта, либо заверенная надлежащим образом гарантом и печатью гаранта копия простой доверенности на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (в случае если гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности);
заверенные гарантом приказ о приеме на работу главного бухгалтера или доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника;
подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия выписки составляет 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);
письмо гаранта о ненахождении его в процессе ликвидации или банкротства;
для банков-гарантов, с долей Правительства Российской Федерации либо Центрального Банка Российской Федерации в уставном капитале менее 50%, дополнительно представляются заверенные гарантом копии следующих финансовых документов по состоянию на последнюю отчетную дату:

- баланс (форма банковской отчетности по РСБУ № 806);

- форма банковской отчетности по РСБУ № 134;

- форма банковской отчетности по РСБУ № 135.

Б) для страховых компаний представляются оригиналы или заверенные копии следующих документов:

- копия договора со страховой компанией, заверенная гарантом;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия выписки составляет 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

- нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав и т.д.) страховой компании;

- копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;

- письмо страховой компании об отсутствии неисполненных предписаний органа страхового надзора, о не нахождении в процессе ликвидации или банкротства, отсутствии наложенного ареста на ее имущество;

- копия отчетности по МСФО на последнюю отчетную дату;

- заверенная гарантом копия свидетельства, выданного рейтинговым агентством «Эксперт РА», о действующем рейтинге надежности.

Документы, подтверждающие обеспечение обязательств Подрядчика должны быть предоставлены в срок не позднее 5 рабочих дней до даты перечисления авансовых платежей, установленной договором.

22.2. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения работ (с учетом возможных пролонгаций, переносов сроков). Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее истечения 60 (Шестидесяти) дней, следующих после установленной даты подписания Акта ввода в эксплуатацию и не должен быть ограничен сроком, указанным в п. 3.2 настоящего Договора.

В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Подрядчиком работ в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон) и(или) увеличения суммы авансовых платежей банковская гарантия должна быть переоформлена в установленном законодательством порядке на новый срок, покрывающий согласованный сторонами новый срок выполнения работ и(или) на новую сумму, не менее 100% авансовых платежей.

22.3. Предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

22.4. Заказчик вправе принять банковскую гарантию на часть периода и/или часть суммы, предусмотренные в пп. 22.1 и 22.2 настоящего Договора. В случае принятия Заказчиком банковской гарантии на часть периода и/или часть суммы, предусмотренных в пп. 22.1 и 22.2 настоящего Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику аванс на сумму, равную сумме принятой банковской гарантии.

Подрядчик обязуется не позднее, чем за два месяца до истечения срока предоставленной банковской гарантии или в иные сроки, согласованные сторонами, предоставить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса, непогашенную в соответствии с п. 7.6 настоящего Договора, на остаток срока выполнения работ по настоящему Договору, а также 60 дней, следующих после подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. В течение 20 дней с момента предоставления указанной банковской гарантии Заказчик оплачивает Подрядчику оставшуюся сумму авансовых платежей.

22.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
п. 22.4 настоящего Договора, он обязан вернуть Заказчику сумму аванса, непогашенную в соответствии с п. 7.6 настоящего Договора, в течение 5 банковских дней со дня истечения срока для предоставления банковской гарантии, указанного в п. 22.4 настоящего Договора.

При этом Подрядчик утрачивает в дальнейшем право на авансирование работ и приобретаемого оборудования.

22.6. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируется Заказчиком.

22.7. По соглашению Сторон сумма обеспечения по банковской гарантии может быть уменьшена пропорционально стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ. В этом случае ранее предоставленная гарантия возвращается подрядчику в момент предоставления им новой гарантии на согласованную Сторонами сумму.

1 2 3 4 5 6

	Техническое задание (Приложение №1) Форму ценового предложения потенциального... Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...		Техническое задание (Приложение №1) Форму ценового предложения потенциального... Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...
	Инструкция (общие сведения) Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...		О проведении запроса цен Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...
	Техническое задание(Приложение №1) Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...		Книга фирменного стиля розничной сети агнкс (передается при подписании договора) Типовые технические требования на строительство/реконструкцию агнкс (Приложение №1 к Заданию на проектирование) (передаются при подписании...
	Техническое задание (Приложение №1, представлено отдельным файлом)... Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...		Техническое задание (Приложение №1, представлено отдельным файлом)... Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,...
	Общие положения Олимпиады по робототехнике «Lego Wedo» Го краснотурьинск, активно внедряющих основы робототехники в начальной и основной школе. Оргкомитет принимает заявки, участвует в...		Документация о закупке Приглашение содержит в себе два лота (Приложение №2). Заказчик оставляет за собой право заключения одного договора по всем лотам...
	Документация о закупке Приглашение содержит в себе три лота (Приложение №2). Заказчик оставляет за собой право заключения одного договора по всем лотам...		Документация о закупке Приглашение содержит в себе три лота (Приложение №2). Заказчик оставляет за собой право заключения одного договора по всем лотам...
	Техническое задание на открытый запрос предложений по выбору исполнителя... Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет,...		Техническое задание на открытый запрос предложений по выбору исполнителя... Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет,...
	Проект договора (существенные условия договора) Предмет договора Ориентировочная стоимость оказываемых услуг составляет: 8 033 256,00 руб. (восемь миллионов тридцать три тысячи двести пятьдесят...		Техническое описание и инструкция по эксплуатации Не изменяя существенных характеристик изделия, компания оставляет за собой право по своему усмотрению внести изменения, которые будут...

Проект договора (Заказчик оставляет за собой право внести дополнительные условия при подписании Договора)

Похожие: