 Приложение № 2 к извещению
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________
г. Москва «___» ___________20___ г.
___________________, именуемое в дальнейшем по тексту «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие города Москвы Автокомбинат санитарного транспорта «Мосавтосантранс» Департамента здравоохранения города Москвы (далее – ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Подольского Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автомобили в количестве 53 (пятидесяти трех) шт. в соответствии со Спецификаций (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Покупатель обеспечивает оплату автомобилей в установленном договором порядке, форме и размере.
1.3. Автомобили по качеству и комплектации должны соответствовать ГОСТ, ТУ и должны быть сертифицированы.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора включает общую стоимость всех автомобилей и сопутствующих услуг, оплачиваемую Покупателем Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке автомобилей и оказанию сопутствующих услуг по договору.
2.2. Стоимость штатного водительского набора инструментов, набора ГИБДД (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки), внутрисалонных ковриков, антикоррозийного покрытия, 4 подкрылка, доставка автомобилей Покупателю, погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, расходы по таможенному оформлению и страхованию, необходимые налоги и сборы, другие расходы, связанные с предметом поставки, включены Поставщиком в цену поставляемых автомобилей.
2.3. Общая сумма настоящего договора на поставку автомобилей в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Протоколом заседания комиссии по рассмотрению и оценке оферт от «___» ____________ 20 г. № ____________ составляет _____________ руб. 00 коп. (_____________________________________________), в том числе НДС 18%.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика несет Поставщик.
3.2. Оплата по договору производится Покупателем в течение 185 (ста восьмидесяти пяти) дней после получения поставляемой по настоящему договору партии автомобилей и сопутствующих услуг на основании товарно-транспортных накладных и подписанного сторонами Акта приемки-передачи автомобилей в соответствии с пунктом 5.2. настоящего договора.
3.3. Поставка Автомобилей осуществляется партиями согласно графика поставки автомобилей (Приложение № 2).
3.5. Поставка Автомобилей осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Б.Филевская, д. 2
3.6. О готовности Автомобилей к передаче Поставщик информирует Покупателя в письменном виде.
3.7. Поставщик обязан письменно проинформировать Покупателя о возможном неисполнении им в установленные сроки пунктом 3.3. обязательств по количеству и срокам поставки автомобилей и с согласия Покупателя согласовать новые сроки или количество поставляемых автомобилей.
3.8. Досрочная поставка автомобилей может производиться по согласованию с Покупателем.
3.9. Риск случайной гибели или повреждения автомобилей несет Поставщик до момента перехода права собственности Покупателю согласно п. 5.2. Договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Покупателя о точном времени и дате поставки автомобилей телефонограммой или по факсимильной связи.
4.1.2. Передать автомобили Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора на основании товарно-транспортных накладных и Акта приема-передачи.
4.1.3 Одновременно с передачей (сдачей - приемкой) продукции передать Покупателю принадлежности к автомобилям, а также относящиеся к ней документы (технические паспорта, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации и т.п.), необходимые при эксплуатации.
Указанные принадлежности и документация должны быть переданы Поставщиком (изготовителем, производителем) Покупателю вместе с автомобилем при передаче его Покупателю (отгрузке) либо в 3-х дневный срок после передачи автомобилей.
В случае, когда принадлежности и/или документы, относящиеся к продукции не переданы Поставщиком в установленный срок, Покупатель вправе отказаться от продукции.
4.1.4. Поставить автомобили Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.
4.1.5. Участвовать в приемке-передаче автомобилей в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида автомобилей, и иные документы, подтверждающие качество автомобилей, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.7. В случае поставки некомплектных автомобилей Покупатель вправе потребовать от Поставщика доукомплектования автомобилей в течение 3 (трех) дней с момента заявления требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует автомобили или заменит их комплектными автомобилями.
Расходы, связанные с устранением недостатков автомобилей и их некомплектности, несет Поставщик.
4.2. Покупатель обязан принять автомобили и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 5 настоящего договора.
4.3. Покупатель обязан:
4.3.1. Оплатить поставку автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ АВТОМОБИЛЕЙ
5.1. Приемка автомобилей осуществляется на основании товарно-транспортных накладных Покупателем, поставщиком составляется двусторонний Акт приемки-передачи (образец формы – Приложение № 3), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.
5.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке автомобилей по настоящему договору считается факт передачи автомобилей Поставщиком на основании товарно-транспортных накладных, что подтверждается двусторонним Актом приемки-передачи (без претензий), подписываемым Поставщиком и Покупателем.
Право собственности на автомобили переходит по настоящему договору с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи.
Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем дефектов в поставляемых автомобилях.
5.3. При транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации все комплектующие должны быть установлены таким образом, чтобы была обеспечена их сохранность.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых автомобилей в соответствии с действующими стандартами и наличием сертификатов, обязательных для автомобилей, оформленных в соответствии с российским законодательством.
6.2. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание автомобилей в соответствии с техническими условиями завода изготовителя.
6.3. Исполнение гарантийных обязательств обеспечивается выдачей Поставщиком сервисной книжки с отметкой о проведении предпродажной подготовки.
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт.
6.5. Поставщик обязуется в течение всего гарантийного срока своими силами осуществлять доставку автомобилей из ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» в гарантийный ремонт и обратно.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
7.1 Поставщик в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора предоставляет Покупателю банковскую гарантию либо вносит залог, путем размещения в банке Покупателя денежных средств. Поставщиком самостоятельно выбирается способ обеспечения обязательств из вышеназванных.
7.1.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора составляет 30% от общей стоимости поставляемого Товара по Договору.
7.2. Если выбирается банковская гарантия, то Поставщик в сроки, определенные п. 7.1 Договора, передает Покупателю оригинал безотзывной банковской гарантии с указанием Покупателя Бенефициаром (выгодоприобретателем) по гарантии. Срок действия гарантии – с момента ее выдачи до истечения 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки последней партии Товара по настоящему Договору.
7.3. Расходы по выдаче гарантии лежат на Поставщике. Поставщик обязан предоставить банковскую гарантию одного из согласованных с Покупателем банков (Приложение 4 к договору поставки). Банковская гарантия должна соответствовать форме установленной банком –гарантом, выдавшего настоящую гарантию.
7.4. В случае просрочки передачи Покупателю банковской гарантии (или передаче банковской гарантии оформленной ненадлежащим образом), Покупатель имеет право приостановить оплату продукции до момента предоставления надлежаще оформленной банковской гарантии.
7.5. Банковская гарантия исполнения условий договора возвращается Покупателем Поставщику по истечению 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки последней партии Продукции по Спецификации к настоящему Договору только в случае, если Поставщиком осуществлена поставка последней партии автомобилей по Спецификации к настоящему Договору, а автомобили приняты Покупателем и у Покупателя отсутствуют претензии к Поставщику по сроку и качеству поставленных автомобилей.
7.6. Если выбирается способ обеспечения исполнения обязательств по Договору путем размещения залога, то Поставщик в сроки, определенные п. 7.1 Договора, перечисляет по банковским реквизитам Покупателя, указанным в настоящем Договоре, сумму обеспечения. При выполнении обязательств, обусловленных настоящим Договором, и подписании сторонами акта отсутствия претензий по исполнению Договора, Покупатель возвращает сумму обеспечения на реквизиты Поставщика, указанные в настоящем Договоре, в течение 5 банковских дней со дня получения письменного требования Поставщика о том.
7.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п.8.1. настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
9.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате, предусмотренного настоящим договором Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, не оплаченной Покупателем.
Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке автомобилей, предусмотренного настоящим договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы недопоставленного товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом города Москвы.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения).
10.4. К отношениям сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
11.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Покупателя.
11.4. Поставщик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
11.5. Поставщик представляет по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
11.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.
11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
К настоящему договору прилагаются:
Приложение 1 – Спецификация на автомобили.
Приложение 2 – График поставки автомобилей.
Приложение 3 - Акт приемки-передачи.
Приложение 4 – Обеспечение исполнения обязательств
|
