|
Утверждаю
Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра
МЧС России
_______________Б. Ю. Гогохия
«___» _________ 2013 г.
|
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения государственного контракта
на выполнение работ по подготовке проектной, рабочей документации и разработке инженерных изысканий для осуществления «строительство объектов инфраструктуры специализированного аварийно-спасательного центра в г. Воркута»
(с проектом государственного контракта)
Санкт-Петербург
2013
№ п/п
|
Наименование главы документации
|
|
Законодательное регулирование
|
|
Сведения о заказчике
|
|
Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесения в нее изменений
|
|
Требования к участникам размещения заказа
|
|
Начальная (максимальная) цена контракта, ее обоснование
|
|
Порядок формирования цены контракта
|
|
Источник финансирования заказа
|
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов по контракту
|
|
Форма, сроки и порядок оплаты работ
|
|
Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
|
|
Место, условия и сроки выполнения работ
|
|
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ
|
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
|
|
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
|
|
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
|
|
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
|
|
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
|
|
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
|
|
Информационная карта аукциона
|
Приложение № 1
|
Проект контракта
|
Законодательное регулирование
Настоящая документация об аукционе в электронной форме разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Настоящая документация регламентирует порядок проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта (далее – контракта) на выполнение работ для нужд Заказчика.
Сведения о заказчике
Сведения о заказчике указаны в пункте 1 Информационной карты аукциона.
Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесения в нее изменений
3.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов по адресу: http://zakupki.gov.ru/ (далее – официальный сайт) без взимания платы.
3.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится открытый аукцион в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении данного открытого аукциона в электронной форме.
3.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного в п. 3.2 документации запроса, заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
3.4. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
Требования к участникам размещения заказа
4.1. К лицам, являющимся участниками данного размещения заказа, установлены следующие требования:
4.1.1. Сответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса, а именно ч. 4, 5.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ
4.1.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4.1.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4.1.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
4.1.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Начальная (максимальная) цена контракта, ее обоснование
5.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в пункте 6 Информационной карты аукциона.
5.2. Начальная (максимальная) цена контракта установлена на основании сметного расчета (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), с учетом выделенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.
Порядок формирования цены контракта
6.1. Цена контракта формируется с учетом стоимости выполнения всех работ по контракту, стоимости всех материалов, применяемых при выполнении работ, затрат на использование (эксплуатацию) оборудования и всех иных расходов, понесенных Подрядчиком в ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе все налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
Источник финансирования заказа
7.1. Источником финансирования заказа является Федеральный бюджет РФ.
7.2. Заказчик осуществляет финансирование работ по контракту в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов по контракту
Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком, является российский рубль.
Форма, сроки и порядок оплаты работ
Форма, сроки и порядок оплаты работ определяются проектом контракта.
Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
10.1. Состав и порядок разработки проектной документации определяется на основании Технического задания заказчика на проектирование (Приложение № 1 к проекту государственного контракта), с учетом действующей нормативно-технической документации.
10.2. Инженерные изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий строительной площадки. При проектировании следует также учитывать состояние окружающей территории и близлежащих зданий.
10.3. Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.
Место, условия и сроки выполнения работ
Место, условия и сроки выполнения работ установлены проектом контракта.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ установлены проектом контракта.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
13.1. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п. 13.3 настоящей документации. Указанные части заявок подаются одновременно.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.
13.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.
13.3.Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей:
13.3.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:
согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;
13.3.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копию свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданного саморегулируемой организацией, с указанием на разрешение выполнения следующих видов работ: работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке
|
