РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
г. Хабаровск «___» ___ 2016 г.
Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Гришина Сергея Назаровича, действующего на основании приказа Министерства спорта и молодежной политики Хабаровского края от 30.04.2015г. № 46 л/с и Устава, с одной стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), заключили настоящий договор о ниже следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предмет договора: Поставка мобильной заправочной станции для дизельного топлива (далее – Товар). Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение 1).
1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение 2).
1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем договоре.
1.4. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет, счет-фактура, акт приема-передачи Товара в 2-х экземплярах).
1.5. Товар должен сопровождаться технической документацией (руководство по эксплуатации, сервисная книжка) на русском языке.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет ___________ рублей (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ____ (_______) рублей ___ копеек.
2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.
2.3. Источник финансирования договора - Бюджет Хабаровского края (средства автономного учреждения).
2.4. Порядок формирования цены договора: Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы по поставке Товара в место доставки, предпродажной подготовке Товара, а также расходы на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.
2.5. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего договора.
2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 договора.
3.2. Порядок оплаты по договору: Оплата за поставку Товара производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.
Заказчик осуществляет оплату по факту поставки Товара, на основании выставленного Поставщиком счета (счет - фактуры) в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи Товара.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему договору.
4.2.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по договору в соответствии с п.8.4 настоящего договора.
4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.9.4 настоящего договора либо отсутствовала возможность для оплаты по договору в соответствии с п.9.4 настоящего договора.
4.2.6. Не допускать расторжения договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.8.4 настоящего договора.
4.2.7. В случае если окончание срока действия договора повлекло прекращение обязательств Сторон по договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (в случае если оплата по договору не была произведена в соответствии с п.8.4 настоящего договора):
4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.
4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора.
4.2.8. Заказчик вправе провести экспертизу для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.
4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарной накладной и акта приёма-передачи Товара по настоящему договору.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
4.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.
4.4.4. Гарантировать качество Товара.
5. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1. Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
5.2. Место доставки Товара: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83 (далее – место поставки).
5.3. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов (время местное). Поставщик уведомляет заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего договора.
6.2. Вместе с Товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
6.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.5. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией, по комплектности – в соответствии с Технической частью. По окончании приемки подписывается товарная накладная.
6.5.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).
6.5.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производиться в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.
6.5.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности Товара, Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара и (или) комплектующих, в течение 15 рабочих дней с момента подписания такого акта.
6.6. В течение 5 рабочих дней со дня подписания товарной накладной Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 рабочих дней подписанный акт приема-передачи Товара.
6.6.1. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 3 рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи Товара с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.
6.6.2. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.
Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.
6.6.3. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.
6.7. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком акта приёма-передачи Товара.
6.8. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами акта приёма-передачи Товара.
6.9. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, включая комплектующие изделия к нему, в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Технической части, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
7.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.
7.3. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара, что не менее срока действия гарантии производителя данного Товара.
7.4. Гарантийный срок производителя Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.
7.5. Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.
7.6. Наличие гарантии удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона на поставленный Товар, заполненный надлежащим образом: с указанием наименования Товара, номеров кузова и агрегатов, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.
7.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
7.8. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре и (или) комплектующих к нему, или заменить Товар и (или) комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара и (или) комплектующие к нему производится в срок не более 15 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.
7.9. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
7.10. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
7.11. Датой исполнения обязательств Поставщика по контракту по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 2,5 процента цены договора.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором (в том числе гарантийного, если таковое установлено), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П=(Ц-В) x С, где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С=Сцб x ДП, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К =ДП/ДК x 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.3.2.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены), предусмотренных договором. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 10 процентов цены договора.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
8.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
8.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.9. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.8.3 настоящего договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
10.2. Иные изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:
12.2.1. При существенном нарушении условий договора Поставщиком:
12.2.1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 20 дней.
12.2.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета договора требованиям документации о закупке, представленных Поставщиком на этапе определения поставщика.
12.2.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
12.2.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
12.4. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
12.5. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.
13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
14.1. Приложение 1. Спецификация – на 1 л.
14.2. Приложение 2. Техническое задание – на 2 л.
15. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
|
Заказчик
|
____________________
М.П.
|
Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом»
Юридический адрес:
680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83
Тел. 8(4212)45-67-97, 8(4212)45-67-02
ИНН/КПП 2722130161/272301001
л/с 31226Щ45940
в УФК по Хабаровскому краю
р/с 40601810000001000001
в Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
ОКПО 22150467
ОГРН 1142722002830
ОКТМО 08701000000
И.о. директора
_________________________ С.Н. Гришин
М.П.
|
|
|
Приложение 1 к договору
от ___________
№ _____
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Наименование Товара
|
Ед. изм.
|
Количество
|
Цена за ед. товара (руб.)
|
Сумма (руб.)
|
1.
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
В том числе НДС
|
|
Документы, подлежащие передаче Покупателю:
N
|
Наименование
|
Количество
|
Язык составления и форма документа (оригинал, копия и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставщик
|
Заказчик
|
____________________
М.П.
|
Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом»
И.о. директора
_________________________ С.Н. Гришин
М.П.
|
Приложение 2 к договору
от ______________
№ ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставщик
|
Заказчик
|
____________________
М.П.
|
Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом»
И.о. директора
_________________________ С.Н. Гришин
М.П.
|
РАЗДЕЛ 8. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Предмет договора:
|
«Поставка мобильной заправочной станции для дизельного топлива»
|
Используемый метод определения НМЦ
|
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦ на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
|
Начальная максимальная цена договора была рассчитана на основании трех информации о рыночных ценах идентичных товаров и составила:
172 400 (Сто семьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек. *
*Начальная максимальная цена договора для удобства расчетов округлена до целых единиц.
|
