Приложение 3 к Документации по проведению запроса предложений (в форме ПДО)
ДОГОВОР №
г. Санкт-Петербург ___________ 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью _____________ именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в лице Генерального директора ___________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский завод - Судостроение» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора – Директора по экономике и финансам Пидника А.Ю., действующего на основании доверенности №12 от 10.12.2012г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:
1.1.1. Проведение прочностных расчетов и разработка монтажной схемы, связанных с монтажом паротурбинной установки ТК-35/38-3,4с на заказе 05711 с применением эпоксидной смолы EPOCAST 36. Прочностной расчет выравнивающих подкладок из EPOCAST 36 должен содержать:
• Принципиальную монтажную схему,
• Определение необходимой эффективной поверхности подкладок,
• Расчет момента затяжки фундаментного болта,
• Расчет максимального напряжения в фундаментном болте,
• Расчет суммарной удельной нагрузки на подкладки;
Расчет производится на основании исходных данных, предоставляемых Заказчиком.
1.1.2. Согласование разработанных прочностных расчетов и монтажной схемы с Заказчиком,
с ОАО «ЦКБ «Айсберг», филиалом ОАО «Концерн «Росэнергоатом» Дирекцией строящихся ПАТЭС» и классификационным обществом Российский Морской Регистр судоходства (РМРС);
1.1.3. Отливка фундаментных подкладок (на основании одобренных РМРС чертежей) для паротурбинной установки ТК-35/38-3,4с (2 шт.) в ходе ее монтажа на заказе 05711.
Предъявление смонтированных фундаментных подкладок Российскому морскому регистру судоходства (РМРС) и Генеральному заказчику (ОАО «Концерн «Росэнергоатом»).
1.1.4. Применения EPOCAST 36 должно быть согласовано с ОАО «Калужский турбинный завод»
1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1.1. – 1.1.3. настоящего Договора с надлежащим качеством в соответствии с технологией изготовителя H.A. Springer marine «Epocast Marine Hanbook Info 6-94-1-EP-E» и процедурой Исполнителя № 8/7.5.1 в сроки, согласованные с Заказчиком, при условии:
1.2.1. Своевременной подготовки паротурбинной установки ТК-35/38-3,4с к выполнению работ.
1.2.2. Соблюдения Заказчиком сроков оплаты работ по настоящему Договору в соответствии с
п. 2.2 настоящего Договора;
1.2.3. Обеспечения Заказчиком температуры окружающей среды в месте проведения работ по отливке подкладок не менее 150C.
1.3. Работы осуществляются аттестованным (H. A. Springer marine + industrie service GmbH) персоналом Исполнителя;
1.4. Сроки выполнения и объём работ определяются «Календарным планом выполнения работ по договору» (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.5. Приёмка работ по настоящему Договору осуществляется по «Акту сдачи-приёмки работ» (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2. Цена Договора, порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________Стоимость затраченного материала из расчета 1 кг. полимерного материала Epocast 36 составляет –, согласно «Протоколу согласования цены на выполнение работ по Договору № ____________ от ________2013 г. между ООО «Балтийский завод - Судостроение» и ____________ по заказу 05711 (Приложение № 3 к настоящему Договору).
Вид цены: твердо-фиксированная. Цена работ установлена на весь срок действия договора, пересмотру не подлежит и включает в себя все затраты Исполнителя.
2.2. Авансовый платеж в размере __________ будет произведен Заказчиком по счету Исполнителя на позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы и использованные материалы (за вычетом суммы аванса) Заказчик производит в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления к Заказчику счета с приложением счета-фактуры и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
2.4. В общую стоимость работ, указанную в п.2.1 включены все затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ перечисленных в п.1.1.1. – 1.1.3. настоящего Договора, включая
обеспечение вспомогательными материалами (антиадгезионные спрей и смазка, уплотняющая замазка, уплотняющая пенка прямоугольного и круглого сечений и пр.), в объеме необходимом и достаточном для выполнения вышеуказанных работ.
3. Производство работ
3.1. Не позднее, чем за 5 календарных дней до начала работ по разработке прочностного расчета и монтажной схемы, Заказчик должен передать Исполнителю комплект технической информации , связанной с проведением работ, указанных в п.1.1.1. – 1.1.3. настоящего Договора. Датой начала работ считается дата _______
3.2. Разработанные и согласованные с Заказчиком, ОАО «ЦКБ «Айсберг»,филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом «Дирекцией строящихся ПАТЭС» и РМРС прочностной расчет и монтажная схема должны быть переданы Заказчику в срок не позднее 15 рабочих дней со дня передачи Исполнителю необходимой технической информации. Срок выполнения работ по отливке подкладок – 7 календарных дней.
3.3. Заказчик информирует Исполнителя о готовности к проведению работ по отливке подкладок для паротурбинной установки ТК-35/38-3,4с не менее чем за 10 рабочих дней до их начала.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обеспечивает выполнение работ по настоящему договору обученным, аттестованным и допущенным к работе персоналом.
4.2. Исполнитель обеспечивает выполнение работ по договору собственным инструментом (дрели, пирометр, смешивающие лопатки, твердомер Barcolla, нагреватели и пр.) и средствами индивидуальной защиты.
4.3. В случае выявления брака, допущенного по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить данный брак за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. В случае если Исполнитель не устранит брак к согласованному Сторонами сроку, Заказчик вправе устранить брак своими силами или силами третьих лиц с отнесением расходов на счет Исполнителя.
4.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своим персоналом требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме в ООО «Балтийский завод - Судостроение», правил охраны труда, пожарной безопасности и экологии.
4.5. Специалисты Исполнителя обязаны выполнять Правила пожарной безопасности в РФ
ППБ-01-03, Правила пожарной безопасности для строящихся и ремонтируемых судов
ППБО 130-85 и требования инструкции БЗС 86-308-2006.
4.6. Исполнитель предоставляет Заказчику все сведения, необходимые для оформления пропусков для прохода на территорию Заказчика, и обязуется после окончания выполнения работ вернуть Заказчику пропуска персонала Исполнителя, полученные от Заказчика, а в случае утраты пропусков выплатить компенсацию в размере 200 рублей за один пропуск.
4.7. Исполнитель обязуется оплачивать счета, выставленные Заказчиком за ведение междугородных и международных телефонных разговоров и отправление факсимильных сообщений, если таковые будут иметь место.
4.8. На период проведения работ по договору Заказчик на безвозмездной основе с оформлением двухстороннего Акта приема-передачи офисного помещения предоставляет Исполнителю помещение под офис и предоставляет производственные площади для выполнения работ и размещения материалов и оборудования.
4.9. Заказчик предоставляет Исполнителю в объеме, необходимом для выполнения работ:
- электроэнергию, сжатый воздух, (в том числе и для работ во 2-ю и 3-ю смены, в выходные и праздничные дни);
- санитарно бытовые помещения (раздевалки, оборудованные душевые и
сушилки) для персонала;
- проход по пропускам на территорию Заказчика в рабочее время (в том числе во 2-ю и
3-ю смены) и по заявкам в выходные и праздничные дни.
4.10. Заказчик обеспечивает температуры окружающей среды в месте проведения работ по отливке подкладок не менее 150C.
4.11. Заказчик производит вводный инструктаж по правилам техники безопасности для работников Исполнителя.
4.12. Заказчик бесплатно оказывает работникам Исполнителя первую медицинскую помощь в
медпункте Заказчика.
4.13. Исполнитель несет ответственность за состояние здоровья своих работников. В случае необходимости по требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить Заказчику медицинские справки о допуске к работе по специальности на всех своих работников, в соответствии с положениями приказа № 90 от 14.03.1996г. и приказа № 83 от 16.08. 2004г. Минздрава РФ.
4.14. Исполнитель должен иметь необходимые разрешения в соответствии с требованиями законодательства РФ при найме иностранных работников (в т.ч. из стран СНГ).
5. Штрафные санкции
5.1. В случае просрочки выполнения работ по разработке монтажной схемы и монтажу против сроков, зафиксированных в п. 3.2. настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки. Однако общая сумма штрафа не должна превышать 5% от стоимости не исполненного обязательства.
5.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате работ Исполнителя в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора Исполнитель вправе требовать оплаты пеней в размере 0,05% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но при этом общая сумма не может превышать 5% от стоимости не использованного обязательства. Штрафы (пени) на авансовый платеж не распространяются.
6. Условия расторжения договора
6.1. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.2. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика Исполнитель обязуется в течение семи дней вернуть Заказчику аванс по настоящему Договору за минусом документально подтвержденных расходов.
6.3. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель дополнительно к возврату перечисленных Заказчиком денежных средств в размере аванса, возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением договора.
7. Непреодолимая сила
7.1. Любая из сторон не несёт ответственность за невыполнение какого-либо из положений настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, землетрясение и других обстоятельств природного характера.
7.2. Действие непреодолимой силы автоматически смещает сроки выполнения обязательств по настоящему Договору и является основанием для его пересмотра обеими сторонами в обязательном порядке.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно в письменной форме известить другую сторону об этом с объяснением обстоятельств, которые прервали выполнение обязательств.
7.4. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены в Торгово-промышленной палате г.Санкт-Петербурга или другим компетентным органом.
8. Гарантия на выполнение работ
8.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения работ по монтажу паротурбинной установки ТК-35/38-3,4с с применением эпоксидной смолы Epocast 36, их полное соответствие технологии изготовителя смолы – H.A.Springer marine+industrie service Gmbh - Epocast Marine Hanbook Info 6-94-1-EP-E, предъявление выполненных работ Заказчику и РМРС.
8.2. Гарантийный срок на качество стойкости отлитых подкладок составляет 24 месяца с момента передачи заказа Генеральному заказчику (ОАО «Концерн «Росэнергоатом»).
8.3. В случае обнаружения дефектов/недостатков в период гарантийного срока Заказчик немедленно информирует Исполнителя об этом любыми имеющимися в его распоряжении письменными средствами и эта информация является основанием для принятия Исполнителем решения об устранении указанных дефектов. Исполнитель в течение 48 часов с момента получения информации об обнаружении дефекта/недостатка письменно уведомляет Заказчика о своем решении по устранению дефекта/недостатка. В этом случае Заказчик действует по указанию Исполнителя.
По согласованию с Исполнителем, Заказчик может устранить дефекты/недостатки своими силами (с привлечением сторонних организаций). В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику все понесенные им (документально подтвержденные) затраты.
В случае, если Исполнитель в течение 48 часов с момента получения информации об обнаружении дефекта/недостатка не прореагировал на нее (не уведомил письменно Заказчика о принятом решении по устранению дефекта/недостатка), то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, за свой счет устранить дефекты/недостатки на любой судоремонтной верфи по своему выбору без согласования с Исполнителем (но с обязательным уведомлением его о времени и месте устранения). При этом Исполнитель будет обязан компенсировать Заказчику все понесенные последним (документально подтвержденные) расходы/затраты по устранению данных дефектов/недостатков в течение 7 календарных дней с даты получения требования об этом.
8.4. Срок эксплуатации отлитых фундаментных подкладок составляет 40 лет.
9. Порядок разрешения споров
9.1. При возникновении разногласий и споров между Исполнителем и Заказчиком, стороны будут стремиться к их урегулированию путём переговоров. При невозможности их разрешения путём переговоров, все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Санкт - Петербурга и Ленинградской области.
9.2. Ко всем спорам и разногласиям по настоящему Договору, а также ко всему тому, что не урегулировано настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.
10. Срок действия Договора
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязанностей по Договору.
10.2. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор и все изменения и дополнения к нему будут заключены путём обмена документами посредством средств факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов. Стороны безусловно признают экземпляры Договора, а так же все изменения и дополнения к нему, переданные по факсу, равными по юридической силе экземплярам Договора с оригинальной подписью и печатью до их замены на оригиналы указанных документов.
10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.
11. К настоящему Договору прилагаются:
11.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 (Календарный план выполнения работ по договору);
Приложение № 2 (Форма Акта сдачи-приёмки работ);
Приложение № 3 (Протокол согласования цены на выполнение работ по Договору № _________ от _______2013 г.
11. Адреса и расчётные реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
ООО «Балтийский завод - Судостроение»
199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия 16.
ИНН 7801560631, КПП 780101001
р/с 40702810890160000011
ОАО «Банк « Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810900000000790 , БИК 044030790
код ОКПО: 30690002
«Заказчик» «Исполнитель»
Первый заместитель генерального директора
Директор по экономике и финансам
ООО «Балтийский завод - Судостроение»
__________________ Пидник А.Ю.. ___________________ /_________/.
|
|
