Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
Часть II. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ № _______
г. Обнинск «___» _______ 2013 г.
Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Тюрина А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе по настоящему контракту именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется передать, Заказчик принять и оплатить автомобиль марки _________________________ в количестве 1 (Одной) единицы для нужд МП «Горэлектросети» в комплектности и с техническими характеристиками согласно техническому заданию (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Товар передается Заказчику по адресу: 249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6 «А», либо самовывозом со стоянки Поставщика, но не далее 100 км от города Обнинска.
1.3. Поставляемый товар должен быть новым (2013 г. выпуска), не бывшим в эксплуатации, не иметь дефектов связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не обременен правами третьих лиц.
1.5. Основанием для заключения настоящего контракта является решение Конкурсной комиссии по закупке товаров, работ, услуг для МП «Горэлектросети» (протокол № ___________ от «___» _____________2013 г.)
2. Цена и общая сумма контракта
2.1. Цены устанавливаются в рублях, и включают в себя стоимость Товара, расходы на доставку (в случае удаления стоянки поставщика более 100 км от Обнинска), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, погрузочно-разгрузочные работы, и других обязательных платежей.
2.2. Общая сумма контракта составляет ________________ (______________) рублей, _____ копеекв соответствии с ценой, определенной вышеуказанным протоколом, в т.ч. НДС ____________.
2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.
3. Порядок оплаты
3.1. Оплата стоимости Контракта производится Заказчиком Поставщику из собственных средств МП «Горэлектросети».
3.2. При расчетах Стороны руководствуются Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации от 3 октября 2002 года № 2-П.
3.3. Заказчик оплачивает Товар платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.
3.4. Оплата осуществляется следующим порядком:
Авансирование не предусмотрено. Оплата по факту поставки товара в течение 5 дней.
Форма оплаты – безналичная, в рублях. Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара, согласно выставленным счетам, на основании товарных накладных и акта приема – передачи товара, подписанных Заказчиком и Поставщиком.
4. Качество поставляемого Товара
4.1. По качеству и комплектности отпускаемый Товар должен соответствовать установленным стандартам (ГОСТу, сертификату соответствия качества продукции), а так же соответствовать условиям Контракта и техническим характеристикам в соответствии с техническими паспортами на товар (на русском языке), отвечать стандартам и нормам, принятым для данного вида Товара.
4.2. Производителем устанавливается гарантийный срок 2 года без ограничения пробега с даты продажи автомобиля плюс 8-летняя гарантия на кузов от сквозной коррозии без ограничения пробега. Поставщик гарантирует полное соответствие Товара с оговоренными Контрактом условиями. Гарантийные обязательства Поставщика на Товар, а также гарантийный ремонт в специализированных мастерских осуществляются в течение 24 (двадцати четырех) месяцев без ограничения пробега со дня поставки товара, при условии соблюдения правил технической эксплуатации Товара, указанных в «Инструкции по эксплуатации». Гарантийный период исчисляется от даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
4.3. Поставщик обязан за 2 (два) рабочих дня письменно известить Заказчика о готовности предоставить Товар в месте приемки-передачи. Получение Товара производится самовывозом со стоянки (склада) поставщика, но не далее 100 км от г.Обнинска, если нахождение стоянки далее, то поставщик осуществляет доставку товара по адресу: 249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, 6 «А».
4.4. Приемка-передача Товара производится в месте приемки-передачи уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, о чем составляется акт приемки-передачи в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой стороны. Товар считается принятым Заказчиком по количеству и комплектации, указанными в Приложении № 1 к настоящему Контракту.
4.5. Акт приемки-передачи обязательно должен содержать следующие положения:
Место и время проведения приемки;
ФИО и должности уполномоченных представителей, реквизиты доверенностей;
Все замечания к Товару со стороны лиц, осуществляющих приемку;
Объяснения лиц, сдающих Товар, по всем замечаниям к Товару.
4.6. При проведении приемки Товара необходимо:
Проверить количество Товара;
Проверить комплектность Товара;
Проверить наличие пломб и печатей в местах, не подлежащих вскрытию в течение гарантийного срока;
Произвести наружный осмотр, а также осмотр доступных частей Товара без использования технических приспособлений;
Проверить функционирование всех систем и агрегатов Товара на холостом ходу (и под нагрузкой по возможности);
Проверить наличие документов, предусмотренных п 4.7. настоящего Контракта.
4.7. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику на каждую единицу Товара следующие документы:
Счет-фактуру Поставщика (оформленную на Заказчика) – в 1 экз.;
накладную на отпускаемый Товар (оформленную на Заказчика) – в 2 экз.;
справку-счет, оформленную на Заказчика;
паспорт транспортного средства (ПТС) ;
инструкции по эксплуатации;
сервисную книжку;
копии сертификата соответствия Товара государственным стандартам РФ (или копию одобрения типа транспортного средства), заверенную печатью Поставщика.
4.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания акта приемки-передачи Товара уполномоченными представителями Поставщика.
4.9. В случае отказа одного из уполномоченных представителей от подписания акта приемки-передачи Товар считается не поставленным. В указанный акт вносится отметка об отказе от подписания акта и причинах отказа.
4.10. Если при приемке Заказчик обнаружит какую-либо некомплектность, недопоставку и/или дефект, Заказчик имеет право предъявить к Поставщику обязательные для Поставщика требования допоставки и/или устранения дефектов.
4.11. После получения требования Заказчика Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней произвести допоставку и/или устраение дефектов, в противном случае Товар считается не поставленным.
4.12. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара по накладной и подписания акта приемки-передачи.
4.13. Сервисное обслуживание Товара по истечении гарантийного срока возможно силами Поставщика при условии заключения договора на послегарантийное обслуживание на платной основе.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
произвести отпуск Товара на условиях настоящего Контракта;
поставить Товар в рамках исполнения настоящего Контракта с момента заключения Контракта в течение 30 календарных дней.
подписать итоговый акт сдачи-приемки Товара по Контракту с Заказчиком;
незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.2. Заказчик обязан:
передать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;
обеспечить получение Товара, в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом;
при возникновении претензий по качеству Товара вызвать представителя Поставщика для совместной приемки в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
произвести оплату Товара по цене Контракта;
подписать итоговый акт сдачи-приемки Товара по Контракту с Поставщиком.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств по поставке товара, предусмотренных настоящим контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от суммы контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленным контрактом срока исполнения обязательства. В этом случае Заказчик вправе уменьшить положенную к выплате сумму за поставленный товар на образовавшуюся сумму неустойки.
6.3. В случае если Поставщик поставил некачественный Товар или другой марки, не предусмотренной условиями настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от получения данного Товара, а Поставщик обязан заменить Товар в том же количестве на Товар, соответствующий настоящему Контракту. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,15 % от стоимости Товара, подлежащего замене.
6.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим контрактом, поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленным контрактом срока исполнения обязательства.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, диверсии, запретные меры органов государственной власти и т.п.
6.7. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 10-дневный срок с момента их возникновения письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Контракту с указанием причин неисполнения.
7. Разрешение споров
7.1. Настоящим Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров.
7.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого обеими Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.
7.3. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.
7.4. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.
8. Срок действия Контракта
Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.
8.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
9. Порядок расторжения контракта
9.1. Расторжение Контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа
10. Особые условия
10.1. Все соглашения, вытекающие из текста настоящего контракта, оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Список этих соглашений приобщается к контракту в форме приложений.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой из Сторон.
Каждый экземпляр Контракта идентичен и имеет равную юридическую силу.
11.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах или до вступления изменений в силу обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае реорганизации Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.
11.3. Все приложения к данному Контракту являются его неотъемлемой частью, и без них Контракт считается не имеющим юридической силы:
К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1 – Технические характеристики поставляемого товара (техническое задание).
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон
|
« 15 » апреля 2013 года (время проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки).
|
|
Пункт 13
|
Порядок формирования цены контракта
|
|
В цену контракта включены все расходы, в том числе цена товара, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
(Цена включает все налоговые платежи, предусмотренные на территории Российской Федерации, затраты на доставку (в случае удаления стоянки поставщика более 100 км от г.Обнинска), оплату таможенных сборов, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы.)
|
|
Пункт 14
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
|
|
Цена указывается в рублях Российской Федерации.
|
|
Пункт 15 Обязательные требования к участникам размещения заказа
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
|
|
Пункт 16 Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
|
|
Пункт 17 Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются только участниками размещения заказа, получившими аккредитацию на электронной площадке.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 8 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются одновременно.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.
Заполнение сведений о товарах в первой части заявки должно быть произведено участниками размещения заказа согласно технического задания, прилагаемого к документации об аукционе. Участники должны раздельно по каждому параметру указать в первой части заявки:
номер товара по порядку;
наименование товара, как оно указано в спецификации, прилагаемой к документации об аукционе;
товарный знак (его словесное обозначение) и модель товара, предлагаемого участником к поставке. Указание товарного знака (его словесного обозначения) и (или) модели не требуется в случае, если предлагаемый участником товар выпускается и реализуется производителем без применения к нему товарного знака и (или) модели. В этом случае участник вместо товарного знака (его словесного обозначения) и (или) модели должен соответственно указать в своей заявке в отношении такого товара: «товарный знак не имеется» и (или) «обозначение модели отсутствует»;
конкретные показатели (характеристики) этого товара, соответствующие требованиям заказчика, установленным в техническом задании, прилагаемого к документации об аукционе.
Участник размещения заказа вправе представить указанные сведения в виде таблицы.
Описание в заявке участником размещения заказа функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик товара путем указания неконкретных характеристик товаров, в том числе путем одновременного указания нескольких товарных знаков (моделей) в отношении одного товара или добавление в заявке слов «или эквивалент», указание диапазона (интервала) значений вместо конкретного значения и т.п. расценивается комиссией как несоответствие заявки требованиям документации и влечет отказ в допуске к участию в аукционе.
При описании показателей предлагаемых товаров участник размещения заказа должен исчерпывающим образом указать все характеристики товара, по которым заказчиком установлены те или иные значения в техническом задании, прилагаемого к документации об аукционе.
Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
|
|
Пункт 18
|
Срок подписания контракта победителем
|
|
В соответствии с ч.4 ст.41.12 94-ФЗ от 21.07.2005
|
|
Пункт 19
|
Адрес электронной площадки
|
|
ЗАО «Сбербанк – АСТ» http://www.sberbank-ast.ru
|
|
Пункт 20
|
Обеспечение заявки
|
|
Не предусмотрено
|
|
Пункт 21
|
Обеспечение контракта
Не предусмотрено
|
|
Пункт 22
|
Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 ФЗ-94.
Не предусмотрено
|
|
Пункт 23
|
Возможность изменения в пределах 10% объема товаров:
Не предусмотрено
|
|
Пункт 24
|
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта;
При оплате заключенного контракта используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый: если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, то, в этом случае, подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
|
ЗАКАЗЧИК:
|
МП «Горэлектросети»
|
ПОСТАВЩИК:
|
|
Адрес:
|
249033, Калужская область, г. Обнинск,
Пионерский проезд, 6 «А»
|
Адрес:
|
|
ИНН/КПП:
|
4025006121/402501001
|
ИНН/КПП:
|
|
Банк
|
Отделение № 8608 Сбербанка России г.Калуга
|
Банк
|
|
Расчетный счет
|
40702810722230101043
|
Расчетный счет
|
|
к/счет
|
30101810100000000612
|
к/счет
|
|
БИК
|
042908612
|
БИК
|
|
ОКПО
|
05024577
|
ОКПО
|
|
ОКАТО
|
29415000000
|
ОКАТО
|
|
Заказчик:
Директор МП «Горэлектросети»
|
Поставщик:
|
_______________________ А.И.Тюрин
|
_________________________
|
|
