На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо "Химкинская центральная клиническая больница" на 2-е полугодие 2016 года

Скачать 269.96 Kb.

Название	На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо "Химкинская центральная клиническая больница" на 2-е полугодие 2016 года
страница	1/3
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Документы

1 2 3

Приложение № 2 к документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
на поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения ГАУЗ МО "Химкинская центральная клиническая больница" на 2-е полугодие 2016 года

г.о. Химки «____»_____________ 2016 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения МО «Химкинская центральная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Власова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), местонахождение юридического лица; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица; сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия уполномоченного представителя), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница», иного законодательства Российской Федерации и Московской области, на основании Протокола проведения запроса котировок в электронной форме от «__» _____ 2016 г. № _________________ , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

В соответствии с настоящим Договором, Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения ГАУЗ МО "Химкинская центральная клиническая больница" на 2-е полугодие 2016 года (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Наименование Товара, количество, его качественные и иные показатели определяются Спецификацией. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение № 2 к Договору) силами и за счет Поставщика.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Товар никому не продан, не заложен в споре, под арестом и запретом, не состоит и свободен от любых прав третьих лиц. Товар является новым, не бывшим в эксплуатации.

2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора составляет ________ руб. (________) ____ коп., в том числе НДС ___ % — ________ руб. (_________) ____ коп. (Если НДС не облагается, указывается основание освобождения от уплаты налога).

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, все расходы на доставку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик обязан выплатить в связи с исполнением обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.4. Заказчик производит оплату поставленной партии Товара в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный Товар производится в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней с момента поставки партии Товара при наличии следующих документов: счета, счета-фактуры, товарной накладной и надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи Товара (Приложение № 4 к настоящему Договору).

В счетах, выставленных Заказчику к оплате за каждую партию поставленного Товара, Поставщик обязан указывать номер и дату Договора.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Оплата по Договору осуществляется за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования (средства ОМС) Московской области на 2016 г.; средства бюджета МО; средства, полученные от оказания платных услуг; средства, полученные по родовым сертификатам. Заказчик производит оплату за Товар по кодам бюджетной классификации (КБК):825 0000 0000000 244

2.6. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Условия поставки и порядок приемки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется с даты заключения Договора до 31 декабря 2016 года включительно по предварительным заявкам (заявка передается в письменной форме по факсу, электронным каналам связи) в течение 5 (пяти) календарных дней.

3.2. Фактической датой поставки Товара считается дата приемки, указанная уполномоченным представителем Заказчика в товарной накладной и в Акте приемки-передачи Товара.

3.3. Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу: 141400, РФ, Московская область, г.о. Химки, Ленинский проспект, д. 14, аптека ГАУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница», (контактное лицо: заведующая аптекой Павлова Ольга Дмитриевна, тел +7 (495) 575-85-94).

3.4. Поставщик удостоверяет качество, комплектность и задекларированную страну происхождения Товара соответствующей нормативно-технической документацией и сопроводительными документами, установленными законодательством Российской Федерации и предоставляет Заказчику при поставке каждой партии Товара:

- копию паспорта завода-изготовителя (сертификата качества/анализа) и копию декларации о соответствии на каждую серию Товара.

- товарную накладную;

- счет – фактуру;

- счет;

- акт приемки-передачи Товаров, составленный по форме приложения №4 к настоящему Договору;

3.5. Приёмка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и №П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г.).

По факту приемки уполномоченный представитель Заказчика на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

3.6. Товарная накладная Поставщика оформляется в установленном порядке.

3.7. С момента подписания товарной накладной и Акта приемки-передачи Товара Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

3.8. При выявлении несоответствия наименований, количества Товара, указанных на упаковках товарных единиц, Заказчик направляет Поставщику извещение о необходимости замены или допоставки Товара, которое подлежит исполнению в течение 3 (трёх) суток с даты извещения.

3.9. В случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), Заказчик вправе отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать замены его на Товар надлежащего качества. Срок замены Товара Поставщиком с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования не более 3 (трех) суток.

3.10. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

3.11. Если при приемке Товара будет выявлена необходимость замены Товара, то по требованию Заказчика, данный Товар должен быть заменен на аналогичный, без дополнительной оплаты.
4. Качество Товара

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации, Технического задания, что удостоверяется соответствующей нормативно-технической документацией и сопроводительными документами, установленными законодательством Российской Федерации, на каждую серию Товара.

4.2. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими функциональными характеристиками, указанными в

Договоре. В этом случае изменение оформляется в порядке, установленном в пункте 9.2 настоящего Договора.

4.3. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 12 месяцев на момент получения партии Товара Заказчиком. Поставка Товара с меньшим сроком годности возможна по соглашению Сторон.

4.4. Срок предоставления гарантии качества Товара должен быть не менее срока годности, установленного производителем.

4.5. В случае необходимости проведения экспертизы качества поставленных товаров, в рамках настоящего Договора оплата услуг по экспертизе в аккредитованной испытательной лаборатории и иные расходы, связанные с проведением экспертизы поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг производятся за счет Поставщика.
5. Упаковка и маркировка

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки в адрес Заказчика, а также при погрузо-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

5.2. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для термолабильных препаратов с соблюдением «холодовой цепи» (доставку в специализированных охлаждаемых контейнерах или изотермическим транспортом).

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.
6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

6.2. У Поставщика отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору.

6.3. У Поставщика отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным Договорам.
7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не менее 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. В случае полного или частичного неисполнения обязательств по поставке Товара Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 3% от стоимости не поставленного или недопоставленного Товара.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.5. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату пени на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в настоящем Договоре. Статья 317.1 ГК РФ не применяется.

7.6. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления документов на оплату поставленного Товара, Заказчик не несет ответственности, установленной пунктом 7.5. настоящего Договора.

7.7. В случае неустранения дефектов, допущенных по вине Поставщика в согласованный Сторонами срок, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Товара, подлежащего замене за каждый день просрочки.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение исполнения Договора
8.1. В целях обеспечения выполнения обязательств по Договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в соответствии с требованиями документации о проведении закупки.
8.2. Обеспечение выполнения обязательств по настоящему Договору представляется на сумму: 26 905 (двадцать шесть тысяч девятьсот пять) рублей 49 копеек, что составляет 10% начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации процедуры закупки.
8.3. Обеспечение исполнения договора предоставляется на весь срок действия Договора, а также в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней после истечения срока действия Договора.
8.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.
8.5. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Поставщиком обеспечению исполнения Договора, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Поставщика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Договору, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Договору.
8.6. Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора.

1 2 3

Похожие:

$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Техническое задание на поставку средств по уходу для обеспечения... Поставка средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения...	$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Публичный отчет директора государственного казённого учреждения для... «Детский дом №8 (смешанный) №8». С 2016 года изменен тип и наименование учреждения в соответствии с Постановлением Правительства...
$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Свидетельство о государственной аккредитации Государственное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей специальный (коррекционный)...	$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Свидетельство о государственной аккредитации Государственное казенное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный)...
$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Свидетельство о государственной аккредитации Государственное казенное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный)...	$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Министерство образования иркутской области Областное государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная...
$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	«Специальная (коррекционная) школа- интернат №2 для детей-сирот и... Гбоуао «скши №2для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с овзviii вида»	$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	О мерах по реализации закона города москвы О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве и обеспечения...
$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Техническое задание на поставку мужской одежды для обучающихся гапоу... Гапоу мо "огпк", имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 г	$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Публичный отчёт директора о деятельности государственного бюджетного... Министерство образования и науки Республики Марий Эл гбу республики Марий Эл «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся...
$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Договор № на поставку мужской одежды для обучающихся гапоу мо "огпк",... Гапоу мо "огпк", имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Государственное образовательное бюджетное учреждение Амурской области... Государственное образовательное бюджетное учреждение Амурской области для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей,...
$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Публичный доклад директора Государственного казенного образовательного... Государственного казенного образовательного учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Отчет о результатах самообследования бюджетного образовательного... Бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Шекснинского муниципального района...
$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Рабочая программа кружка «Маленький мастер» 2017-2022 г г. Кгку «Организация,... Краевое государственное казенное учреждение «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения...	$На поставку средств по уходу для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для нужд педиатрического отделения гауз мо \"Химкинская центральная клиническая больница\" на 2-е полугодие 2016 года icon$	Техническое задание на поставку лекарственных средств, применяемых... Поставка лекарственных средств, применяемых в эндокринологии, препараты гормональные для нужд гауз мо «Химкинская центральная клиническая...

Руководство, инструкция по применению