9. Ответственность Сторон
9.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки выполнения как отдельных этапов работ, так и работы в целом по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,04% от стоимости несвоевременно исполненного объема работ, но не более 10% от стоимости несвоевременно исполненного объема работ.
9.3. В случае просрочки оплаты отдельных этапов работ и работы в целом Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,04% от стоимости несвоевременно оплаченных работ, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченных работ.
9.4. В случае некачественного выполнения работ Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ.
9.5. В случае не устранения Подрядчиком собственными силами и средствами в установленный срок выявленных недостатков, Заказчик вправе:
за свой счет устранить недостатки выполненных Работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Подрядчика, в том числе путем удержания денежных средств из сумм, причитающихся Подрядчику по Договору;
соразмерно уменьшить установленную настоящим Договором стоимость Работ;
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
а также взыскать неустойку в соответствии с п. 9.2 настоящего Договора.
9.6. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению вреда, нанесенного по его вине окружающей природной среде или ее компонентам.
Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные при производстве работ, ответственность за которые несет Подрядчик.
9.7. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.
9.8. В случае привлечения субподрядных организаций без согласования с Заказчиком Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости работ по Договору.
9.9. За не предоставление требуемой Заказчиком информации по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также за отказ от предоставления разъяснительных документов и проведения сверок Подрядчик уплачивает штраф в размере
3 000 рублей.
9.10. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п.11.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
9.11. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме Приложения №5 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.11.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
9.12. В случае передачи (уступки) Подрядчиком формально или фактически своих прав по Договору третьей Стороне без письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 руб.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
10.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
10.3. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.
10.4. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
10.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
11.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Подрядчик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Подрядчика) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
11.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
11.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
11.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12. Особые условия
12.1. Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов общей стоимости Договора и не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ.
Внесение в Задание на проектирование изменений в объеме больше десяти процентов от общей стоимости Договора осуществляется путем оформления дополнительного соглашения к Договору.
12.2. Право интеллектуальной собственности на созданную по настоящему договору проектную документацию переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания акта сдачи-приемки выполненных по настоящему Договору Работ (этапа Работ).
12.3. Стороны должны информировать друг друга обо всех существенных событиях, имеющих отношение к настоящему Договору и влияющих на условия его исполнения.
13. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
14. Порядок и основания изменения и расторжения Договора
14.1. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по письменному соглашению Сторон.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон во внесудебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также настоящим Договором.
14.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор) в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ. В случае расторжения настоящего договора или приостановки работ по инициативе Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику все понесенные фактические затраты на дату расторжения Договора или приостановления работ. Стоимость работ по соглашению оплачивается Заказчиком в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
14.4. Сторона, имеющая намерение расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за 15 дней до даты расторжения Договора.
15. Разрешение споров
15.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
15.2. В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления первого письменного уведомления о существовании спора, требования или претензии, любая из Сторон Договора вправе обратиться в арбитражный суд.
15.3. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
16.Требования к оформлению Договора
16.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме.
16.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
16.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
16.4. Уведомления и возможность обмена документами по факсу и электронной почте:
16.4.1. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 20 настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему.
16.4.2. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.
В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
16.4.3. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.
|
