г. Мурманск «___» __________2014г.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области (далее НКО «ФКР МО»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бережного Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________ в лице ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (протокол от _______________ № ____________), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательства произвести поставку, установку и настройку серверного оборудования (далее Товар) в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).
Количество, комплектность, цена единицы товара и гарантийный срок фиксируются в спецификации (Приложение 2).
Заказчик обязуется принять и уплатить обусловленную настоящим договором стоимость Товара и работ по его установке и настройке.
Стоимость поставки товара, работ по монтажу, установке и настройке, порядок расчетов.
Цена Договора составляет __________ рублей (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - ________ рублей (сумма прописью) __ копеек.
Стоимость Товара и работ по его установке и настройке устанавливается в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.
Стоимость поставки включает в себя транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные расходы, накладные расходы, а также все уплачиваемые на территории РФ налоги, таможенные пошлины, страхование и прочие расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
Поставщик предоставляет Счет на оплату, товарную накладную ТОРГ-12, подписанный уполномоченным представителем Заказчика Акт приема-передачи Товара после поставки, установки, настройки и ввода в промышленную эксплуатацию. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать Акт и в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта оплатить Счет либо в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить Поставщику мотивированный отказ с указанием выявленных недостатков. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней устранить указанные недостатки и предоставить на подпись новый Акт приема-передачи с отметкой об устранении указанных недостатков.
Заказчик производит оплату фактически поставленного Товара и работ по его установке и настройке на основании подписанного Акта приема-передачи, Счета на оплату, товарной накладной ТОРГ-12, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 11 настоящего Договора
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Срок и условия поставки товара, выполнение работ по монтажу и настройке.
Поставка Товара и работ по его установке и настройке осуществляется в течении ___ дней с момента подписания настоящего договора.
Датой поставки считается дата подписания Акта приема-передачи уполномоченным представителем Заказчика.
Порядок приемки и передачи товара, выполнение работ по монтажу и настройке.
Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.;
«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.
Товары , поставляемые Поставщиком Заказчику, должны полностью соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), являющемуся неотъемлемой его частью.
В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно- транспортных накладных, счетов и счетов-фактур, сертификаты, обязательные для данного вида товара (если Товар подлежит обязательной сертификации), и иные документы, подтверждающие качество Товара, его происхождение, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска, срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
В случае наличия замечаний и недостатков Поставщик обязан устранить их за счёт собственных средств.
Товар доставляется, монтируется, настраивается, тестируется и передается в промышленную эксплуатацию силами Поставщика.
Весь мусор после разгрузки Товара Поставщик убирает своими силами.
По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 4.3 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, Заказчик подписывает Акт приема-передачи и товарную накладную ТОРГ - 12 и передает один экземпляр Поставщику.
Все риски, связанные со случайной гибелью, порчей, повреждением Товара во время его транспортировки, отгрузки, передачи до момента подписания Акта приема-передачи Заказчиком несет Поставщик
Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик имеет право:
5.1.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.8 настоящего Договора Заказчиком товарной накладной ТОРГ -12 и Акта приема-передачи выполненных работ по монтажу и настройке;
Требовать своевременной оплаты за фактически поставленный, смонтированный и установленный Заказчиком Товар в соответствии со ст. 2 настоящего Договора;
Запрашивать у Заказчика предоставление разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору);
Предоставить Заказчику декларацию (сертификат происхождения) о стране происхождения Товара;
Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору;
Известить Заказчика о точном времени, дате поставки Товара и сроках выполнения работ по монтажу и настройке;
Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;
Проводить инструктаж своих сотрудников на предмет знания и неукоснительного выполнения своих обязанностей при передаче Товара Заказчику со стороны Поставщика;
Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие его качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-
Заказчик вправе:
5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 настоящего Договора;
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору;
Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров;
Осуществлять полную либо выборочную проверку Товара на соответствие требованиям к качеству и направлять Товар на техническую экспертизу;
В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
- Поставщик не приступает к выполнению своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
- Невыполнение Поставщиком требования Заказчика устранить недостатки, выявленных Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления такого требования;
- Систематическое невыполнение условий Договора (более пяти замечаний относительно качества и количества поставленного Товара, сделанных Заказчиком в письменной форме);
- В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Принять Товар в соответствии со ст. 4 настоящего Договора и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписать Акт приема-передачи выполненных работ по монтажу и настройке, товарную накладную ТОРГ-12 и передать один экземпляр Поставщику.
5.4.2. Оплатить Товар и выполненные работы по монтажу и настройке в соответствии с условиями настоящего Договора.
Гарантии качества товара.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, выполненных работ по монтажу и настройке в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством.
Качество всего поставляемого Товара, его монтажа и настройки должно соответствовать требованиям настоящего Договора, Технического задания, ГОСТов и иным нормативам, закрепленным в действующем законодательстве Российской Федерации.
Гарантийный срок сохранения работоспособности Товара и его наладки должен соответствовать требованиям Технического задания.
Устранения производственных дефектов производятся Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением производственных дефектов и некомплектности, несет Поставщик.
При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, такой Товар подлежит замене средствами и за счет Поставщика.
Ответственность сторон.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей суммы по выставленному Счету. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки выполнения работ, начиная со дня, следующего после даты срока выполнения работ, указанной в соответствии с п.3.1.4. Технического задания. Величина неустойки устанавливается в размере 0,05% от цены Договора, но не более цены Договора.
Если просрочка поставки Товара превысит один месяц, то Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с возмещением Поставщиком расходов или убытков, вызванных неисполнением своих обязательств поставщиком.
Порядок урегулирования споров.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Мурманской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону в письменном виде не позднее 3-х дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
Срок действия, порядок изменения Договора.
Договор вступает в силу с момента подписания обоими сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Спецификация.
Адреса и реквизиты и подписи.
ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес: 183031,
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1.
Почтовый адрес: 183031,
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1.
ИНН 5190996259, КПП 519001001
Р/сч 40703810741000081293 в Отделении №8627 Сбербанка России г.Мурманск,
БИК 044705615,
Кор/сч 30101810300000000615
Генеральный директор
________________ Бережной Н.И.
«_____» _______________2014 г.
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель (должность)
_________ Ф.И.О.
«_____» _______________2014 г.
|
|
