УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
|
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления-
главный судебный пристав
Приморского края
________________ А.М. Углов
02 августа 2012 года
|
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № ОАЭФ-43/2012
на право заключения государственного контракта
на выполнение работ по ремонту транспортных средств
УФССП России по Приморскому краю
г.Владивосток, 2012 г.
Содержание документации об аукционе:
Часть I. Открытый аукцион в электронной форме 3
Раздел 1.1. Приглашение к участию в аукционе 3
Раздел 1.2. Общие условия проведения аукциона 4
1. Общие сведения 4
2. Документация об аукционе 6
3. Подготовка заявки на участие в аукционе 7
4. Подача заявки на участие в аукционе 9
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 10
6. Определение победителя аукциона 14
7. Заключение государственного контракта по итогам аукциона 17
Раздел 1.3. Информационная карта аукциона 20
Часть II. Проект государственного контракта 25
Часть III. Техническая часть 77
Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 78
ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее - аукцион) любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе на сайтах: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и www.sberbank-ast.ru (далее – электронная площадка). Вся информация о проведение открытого аукциона в электронной форме также размещается на официальном сайте Заказчика – http://r25.fssprus.ru.
Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.
Раздел 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Законодательное регулирование.
Настоящий аукцион проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Главы 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
Государственный Заказчик.
Государственный Заказчик (далее – Заказчик), указанный в пункте 1 Раздела 1.3 «Информационная карта аукциона», проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Разделе 1.3 «Информационная карта аукциона» и Части III «Техническая часть», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.3. Информационное обеспечение
Информирование участников размещения заказа о ходе проведения аукциона будет осуществляться Заказчиком посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте.
1.4 Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.
1.4.1. Заказчик осуществляет выбор Подрядчика для выполнения работ, информация о которых содержится в Части III «Техническая часть», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта.
1.4.2. Победивший участник аукциона должен будет выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, по месту и в течение периода времени указанного в пункте 17 Раздела 1.3 «Информационная карта аукциона».
1.5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в пункте 9 Раздела 1.3 «Информационная карта аукциона».
1.6. Источник финансирования и порядок оплаты.
1.6.1. Финансирование государственного контракта заключаемого по результатам настоящего аукциона, осуществляется из средств федерального бюджета.
1.6.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в пункте 13 Раздела 1.3 «Информационная карта аукциона».
1.7. Требования к участникам размещения заказа.
1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8. Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.7.2 Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.7.2.1 соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом аукциона;
1.7.2.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.7.2.3 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
1.7.2.4 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
1.7.2.5 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
1.8. Отстранение от участия в аукционе
1.8.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, такой участник будет отстранен Заказчиком или Единой комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
1.9. Расходы на участие в аукционе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.
2.1. Содержание документации об аукционе.
2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона.
2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3. настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2. Разъяснение документации об аукционе.
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения, аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.
2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного открытого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику.
2.2.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, электронной площадке через официальный сайт при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.3. Изменения к документации об аукционе и к извещению о проведении аукциона.
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом участника размещения заказа о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе и в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 4 Раздела 1.3 «Информационная карта аукциона», изменение предмета аукциона не допускается.
2.3.2. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений, такие изменения размещаются Заказчиком на электронной площадке через официальный сайт в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.
2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона на электронной площадке через официальный сайт.
|
